空調(diào)安裝工承攬合同模板

空調(diào)安裝工承攬合同模板第一篇范文：合同編號(hào)：__________

鑒于以下各方就空調(diào)安裝事宜達(dá)成一致意見，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、承攬方

名稱：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

二、委托方

名稱：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

三、承攬內(nèi)容

1.承攬方負(fù)責(zé)對(duì)委托方指定的__________（地址）的空調(diào)進(jìn)行安裝。

2.安裝空調(diào)品牌、型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格等詳見附件一：《空調(diào)安裝清單》。

四、工期

1.本合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

2.承攬方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成空調(diào)安裝工作，如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，應(yīng)向委托方支付__________元違約金。

五、費(fèi)用及支付方式

1.空調(diào)安裝費(fèi)用共計(jì)人民幣_(tái)_________元，其中材料費(fèi)人民幣_(tái)_________元，人工費(fèi)人民幣_(tái)_________元。

2.委托方應(yīng)在合同簽訂之日起__________個(gè)工作日內(nèi)，向承攬方支付合同總金額的__________%，即人民幣_(tái)_________元。

3.剩余款項(xiàng)__________元，待空調(diào)安裝驗(yàn)收合格后__________個(gè)工作日內(nèi)支付。

六、質(zhì)量保證

1.承攬方承諾安裝的空調(diào)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在安裝過程中確保工程質(zhì)量。

2.空調(diào)安裝驗(yàn)收合格后，承攬方應(yīng)保證空調(diào)使用期限不少于__________年。

七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法

1.委托方對(duì)空調(diào)安裝工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照《空調(diào)安裝驗(yàn)收規(guī)范》。

2.驗(yàn)收合格后，雙方在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。

八、違約責(zé)任

1.如承攬方未按時(shí)完成安裝工作，每延誤一日，應(yīng)向委托方支付__________元違約金。

2.如承攬方安裝的空調(diào)不符合質(zhì)量要求，委托方有權(quán)要求承攬方進(jìn)行整改，直至符合要求。整改期間，承攬方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。

3.如委托方未按時(shí)支付款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)向承攬方支付__________元違約金。

九、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他約定

1.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

十一、附件

1.附件一：《空調(diào)安裝清單》

2.附件二：《空調(diào)安裝驗(yàn)收規(guī)范》

3.附件三：其他相關(guān)資料

特此證明。

承攬方（蓋章）：________________

委托方（蓋章）：________________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

鑒于以下各方就空調(diào)安裝事宜達(dá)成一致意見，為明確各方的權(quán)利義務(wù)，保障甲方權(quán)益，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、甲方

名稱：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

二、乙方

名稱：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

三、第三方主體

名稱：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

四、承攬內(nèi)容

1.乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方指定的__________（地址）的空調(diào)進(jìn)行安裝。

2.安裝空調(diào)品牌、型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格等詳見附件一：《空調(diào)安裝清單》。

五、甲方權(quán)益保障

1.甲方有權(quán)要求乙方在合同簽訂前提供相關(guān)資質(zhì)證書和業(yè)績證明。

2.甲方有權(quán)要求乙方在安裝過程中提供現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，確保工程質(zhì)量。

3.甲方有權(quán)要求乙方在安裝完成后進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可支付款項(xiàng)。

六、工期

1.本合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

2.乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成空調(diào)安裝工作，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，乙方應(yīng)向甲方支付__________元違約金。

七、費(fèi)用及支付方式

1.空調(diào)安裝費(fèi)用共計(jì)人民幣_(tái)_________元，其中材料費(fèi)人民幣_(tái)_________元，人工費(fèi)人民幣_(tái)_________元。

2.甲方應(yīng)在合同簽訂之日起__________個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付合同總金額的__________%，即人民幣_(tái)_________元。

3.剩余款項(xiàng)__________元，待空調(diào)安裝驗(yàn)收合格后__________個(gè)工作日內(nèi)支付。

八、質(zhì)量保證

1.乙方承諾安裝的空調(diào)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在安裝過程中確保工程質(zhì)量。

2.空調(diào)安裝驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)保證空調(diào)使用期限不少于__________年。

3.如因乙方原因?qū)е驴照{(diào)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方損失。

九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法

1.甲方對(duì)空調(diào)安裝工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照《空調(diào)安裝驗(yàn)收規(guī)范》。

2.驗(yàn)收合格后，雙方在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。

十、第三方責(zé)任

1.第三方作為監(jiān)理單位，負(fù)責(zé)對(duì)空調(diào)安裝工程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。

2.第三方有權(quán)要求乙方在安裝過程中整改不合格項(xiàng)目，直至符合要求。

3.第三方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行違約處罰，包括但不限于暫停工程、罰款等。

十一、違約責(zé)任及限制

1.如乙方未按時(shí)完成安裝工作，每延誤一日，乙方應(yīng)向甲方支付__________元違約金。

2.如乙方安裝的空調(diào)不符合質(zhì)量要求，乙方應(yīng)承擔(dān)整改費(fèi)用，并賠償甲方損失。

3.如甲方未按時(shí)支付款項(xiàng)，每逾期一日，甲方應(yīng)向乙方支付__________元違約金。

4.乙方不得擅自更換、增加或減少安裝內(nèi)容，否則甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

十二、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十三、其他約定

1.本合同一式三份，甲方、乙方、第三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，可由三方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

十四、附件

1.附件一：《空調(diào)安裝清單》

2.附件二：《空調(diào)安裝驗(yàn)收規(guī)范》

3.附件三：其他相關(guān)資料

十五、第三方介入的意義和目的

第三方作為監(jiān)理單位介入空調(diào)安裝工程，旨在確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，維護(hù)甲方的合法權(quán)益，降低甲方在工程過程中的風(fēng)險(xiǎn)。

十六、甲方為主導(dǎo)的目的和意義

甲方作為合同主體，在合同中享有主導(dǎo)地位，旨在保障自身權(quán)益，確保空調(diào)安裝工程的質(zhì)量和進(jìn)度，降低成本，提高效益。

特此證明。

甲方（蓋章）：________________

乙方（蓋章）：________________

第三方（蓋章）：________________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

鑒于以下各方就空調(diào)銷售事宜達(dá)成一致意見，為明確各方的權(quán)利義務(wù)，保障乙方權(quán)益，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、乙方

名稱：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

二、甲方

名稱：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

三、第三方主體

名稱：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

四、銷售內(nèi)容

1.乙方同意向甲方銷售空調(diào)，具體型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格等詳見附件一：《空調(diào)銷售清單》。

2.銷售的空調(diào)應(yīng)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并附帶相關(guān)合格證明文件。

五、乙方權(quán)益保障

1.乙方有權(quán)要求甲方在合同簽訂前提供購買意向書和付款承諾。

2.乙方有權(quán)要求甲方在簽訂合同后按照約定時(shí)間付款。

3.乙方有權(quán)要求甲方在收到貨物后進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方有權(quán)要求退貨或換貨。

六、價(jià)格及支付方式

1.空調(diào)銷售總價(jià)為人民幣_(tái)_________元。

2.甲方應(yīng)在合同簽訂之日起__________個(gè)工作日內(nèi)支付合同總價(jià)款的__________%，即人民幣_(tái)_________元。

3.剩余款項(xiàng)__________元，在貨物交付后__________個(gè)工作日內(nèi)支付。

七、交付與驗(yàn)收

1.乙方應(yīng)在合同約定的交付期限內(nèi)將貨物送達(dá)甲方指定地點(diǎn)。

2.甲方應(yīng)在收到貨物后__________個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收。

3.驗(yàn)收合格后，雙方在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。

八、第三方責(zé)任

1.第三方作為質(zhì)檢單位，負(fù)責(zé)對(duì)銷售的空調(diào)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，確保其符合合同約定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.第三方有權(quán)對(duì)不合格的空調(diào)進(jìn)行退貨或要求乙方進(jìn)行質(zhì)量整改。

3.第三方有權(quán)對(duì)乙方的質(zhì)量責(zé)任進(jìn)行評(píng)估，并提出整改意見。

九、違約責(zé)任及限制

1.如甲方未按時(shí)支付款項(xiàng)，每逾期一日，甲方應(yīng)向乙方支付__________元違約金。

2.如乙方提供的空調(diào)存在質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)退貨或換貨的責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

3.乙方不得銷售假冒偽劣產(chǎn)品，否則甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

十、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他約定

1.本合同一式三份，甲方、乙方、第三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，可由三方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

十二、附件

1.附件一：《空調(diào)銷售清單》

2.附件二：《空調(diào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

3.附件三：其他相關(guān)資料

十三、乙方為主導(dǎo)的目的和意義

乙方作為合同主體，在合同中享有主導(dǎo)地位，旨在保障自身的銷售權(quán)益，確保合同的順利履行，獲得合