農(nóng)業(yè)工程承攬合同

農(nóng)業(yè)工程承攬合同合同編號：__________地址：____________________法定代表人：_______________聯(lián)系電話：_______________地址：____________________法定代表人：_______________聯(lián)系電話：_______________鑒于委托方具有農(nóng)業(yè)工程項目需求，為保證項目順利進行，維護雙方的合法權益，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概述1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于____________________第二條工程承包范圍及要求2.1承攬方應按照委托方的要求，完成本合同約定的農(nóng)業(yè)工程項目。2.2承攬方應保證工程質(zhì)量符合國家及行業(yè)相關標準。2.3承攬方應按照約定的工期完成工程。第三條合同價格及支付方式3.1合同總價：人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。3.2支付方式：（1）委托方自本合同簽訂之日起____________日內(nèi)，向承攬方支付合同總價款的____________%。（2）工程驗收合格后，委托方再向承攬方支付合同總價款的____________%。（3）剩余的合同總價款作為質(zhì)量保證金，在工程保修期內(nèi)無質(zhì)量問題的情況下，由委托方在保修期滿后____________日內(nèi)支付給承攬方。第四條工期4.1工程開工日期：自本合同簽訂之日起____________日內(nèi)。4.2工程竣工日期：預計____________年____________月____________日。4.3承攬方如因特殊情況不能按期竣工，應提前____________日書面告知委托方，并說明理由。第五條工程質(zhì)量及保修5.1工程質(zhì)量標準：符合國家及行業(yè)相關標準。5.2工程保修期：自工程竣工驗收合格之日起____________年。5.3在保修期內(nèi)，因承攬方原因造成的工程質(zhì)量問題，承攬方應負責免費修復，并承擔由此產(chǎn)生的費用。第六條違約責任6.1承攬方未按照約定完成工程，應向委托方支付違約金，違約金為合同總價款的____________%。6.2委托方未按照約定支付合同價款，應向承攬方支付違約金，違約金為應支付價款的____________%。6.3雙方因履行本合同發(fā)生糾紛，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條爭議解決7.1雙方因履行本合同發(fā)生糾紛，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。7.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的其他爭議，按照平等、自愿、公平、誠信的原則協(xié)商解決。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。8.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：_______________乙方（承攬方）：_______________簽訂日期：____________年____________月____________日一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程預算書3.工程進度計劃4.工程質(zhì)量標準5.施工方案6.保修條款7.付款憑證8.驗收報告二、違約行為及認定：1.承攬方未按照約定完成工程，視為違約。2.委托方未按照約定支付合同價款，視為違約。3.工程質(zhì)量不符合約定的標準，視為違約。4.未按照約定的工期完成工程，視為違約。5.雙方未履行協(xié)商解決糾紛的義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.農(nóng)業(yè)工程：指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地、農(nóng)業(yè)設施、農(nóng)業(yè)科研試驗基地等方面的工程建設。2.承攬方：指具有農(nóng)業(yè)工程建設和施工能力，承擔農(nóng)業(yè)工程承包業(yè)務的企業(yè)或個體工商戶。3.委托方：指有農(nóng)業(yè)工程建設和施工需求，委托承攬方進行施工的企業(yè)或個體工商戶。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的金錢。5.保修期：指工程竣工驗收合格之日起，承攬方對工程質(zhì)量承擔保修責任的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工期，承攬方需支付相應的違約金。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：及時整改，直至符合約定的質(zhì)量標準，并由承攬方承擔整改費用。3.支付糾紛：解決辦法：核對付款憑證，明確支付金額，協(xié)商解決支付糾紛。4.合同爭議：解決辦法：通過友好協(xié)商解決，