污水處理承攬施工合同范本

污水處理承攬施工合同范本合同編號：__________污水處理承攬施工合同范本甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行污水處理承攬施工的相關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________二、工程費用2.1乙方向甲方提供的污水處理設(shè)備及施工的總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式及時支付乙方工程款項。三、施工期限3.1工程預(yù)計開工日期：__________3.2工程預(yù)計竣工日期：__________3.3乙方若因自身原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。四、質(zhì)量標準4.1乙方應(yīng)按照合同約定的技術(shù)規(guī)格、施工標準進行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程驗收合格后，乙方應(yīng)承擔一定的質(zhì)保期責任。五、違約責任5.1乙方若未按照約定的施工期限完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。5.2乙方若未按照約定的質(zhì)量標準完成工程，應(yīng)承擔重新施工、賠償損失等違約責任。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他約定7.1乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及安全標準進行施工，確保施工過程中的人身及財產(chǎn)安全。7.2乙方在施工過程中應(yīng)遵守環(huán)保規(guī)定，確保不對環(huán)境造成污染。7.3雙方應(yīng)按照保密原則，妥善保管合同及相關(guān)資料，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。八、合同的生效、變更和解除8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2合同的變更或解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.污水處理設(shè)備技術(shù)規(guī)格書2.施工方案和施工圖紙3.工程預(yù)算明細表4.付款憑證和收據(jù)5.工程驗收報告6.質(zhì)量保修書7.環(huán)境保護審批文件8.安全施工許可文件9.合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件和資料二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的施工期限完成工程，視為違約。2.乙方未按照約定的質(zhì)量標準完成工程，視為違約。3.乙方未按照合同約定的技術(shù)規(guī)格提供設(shè)備或材料，視為違約。4.甲方未按照約定的付款方式及時支付乙方工程款項，視為違約。5.甲方未按照約定的工程內(nèi)容或規(guī)模進行施工，視為違約。6.雙方未按照約定履行合同保密義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定。2.環(huán)境保護法：指《中華人民共和國環(huán)境保護法》的相關(guān)規(guī)定。3.違約金：指一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當支付給對方一定數(shù)額的貨幣。4.質(zhì)保期：指工程驗收合格后，乙方對工程質(zhì)量承擔保證責任的期限。5.施工期限：指合同約定的乙方完成工程施工的時間。6.污水處理：指對生活、生產(chǎn)污水進行處理，達到排放標準或回用要求的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程延期：乙方因不可抗力或特殊原因?qū)е鹿こ萄悠跁r，應(yīng)及時通知甲方，并提供相關(guān)證明材料。甲方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商調(diào)整工程進度和付款計劃。2.工程質(zhì)量問題：如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方及時整改。乙方整改后仍不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任。3.付款糾紛：甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式及時支付乙方工程款項。如發(fā)生付款糾紛，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成的可向法院提起訴訟。4.合同履行過程中產(chǎn)生的爭議：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類工業(yè)、生活污水處理工程的建設(shè)。2.適用于城市、鄉(xiāng)村、工業(yè)園區(qū)等污水處理設(shè)