版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024停工補(bǔ)償與工程進(jìn)度調(diào)整協(xié)議本合同目錄一覽1.1合同雙方基本信息1.2合同背景及目的1.3停工原因及范圍1.4停工期限及補(bǔ)償方式1.5工程進(jìn)度調(diào)整及重新安排1.6工程費(fèi)用調(diào)整及支付方式1.7質(zhì)量保證及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.8合同履行及變更程序1.9違約責(zé)任及處理方式1.10爭(zhēng)議解決方式1.11合同生效及終止條件1.12合同附件及補(bǔ)充協(xié)議1.13合同解除及終止程序1.14合同簽署及生效日期第一部分:合同如下:1.1合同雙方基本信息1.1.1甲方(發(fā)包方)名稱:____________________1.1.2甲方地址:____________________1.1.3甲方聯(lián)系人:____________________1.1.4甲方聯(lián)系電話:____________________1.1.5乙方(承包方)名稱:____________________1.1.6乙方地址:____________________1.1.7乙方聯(lián)系人:____________________1.1.8乙方聯(lián)系電話:____________________1.2合同背景及目的1.2.1甲方因____________________原因,決定對(duì)____________________項(xiàng)目進(jìn)行停工。1.2.2本合同旨在明確甲方與乙方在停工期間的權(quán)利義務(wù),確保工程進(jìn)度調(diào)整的順利進(jìn)行。1.3停工原因及范圍1.3.1停工原因:____________________1.3.2停工范圍:____________________1.3.3停工期限:自____________________起,預(yù)計(jì)停工時(shí)間為_(kāi)___________________天。1.4停工期限及補(bǔ)償方式1.4.1乙方在停工期間,甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方停工補(bǔ)償。1.4.2停工補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):____________________1.4.3停工補(bǔ)償支付方式:____________________1.5工程進(jìn)度調(diào)整及重新安排1.5.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求,在停工期間對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行重新安排。1.5.2重新安排后的工程進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)于____________________前提交甲方審核。1.5.3甲方應(yīng)在____________________內(nèi)對(duì)乙方提交的進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審核并回復(fù)。1.6工程費(fèi)用調(diào)整及支付方式1.6.1停工期間,工程費(fèi)用按照____________________進(jìn)行調(diào)整。1.6.2調(diào)整后的工程費(fèi)用支付方式:____________________1.7質(zhì)量保證及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.7.1乙方在停工期間,應(yīng)確保工程質(zhì)量和施工安全。1.7.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):____________________1.7.3工程驗(yàn)收程序:____________________1.8合同履行及變更程序1.8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.8.2合同履行過(guò)程中,如需變更,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致,并以書(shū)面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。1.9違約責(zé)任及處理方式1.9.1任何一方違反本合同約定,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。1.9.2違約責(zé)任包括但不限于:____________________1.9.3違約處理方式:____________________1.10爭(zhēng)議解決方式1.10.1合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。1.10.2如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向____________________提起訴訟。1.11合同生效及終止條件1.11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.11.2合同終止條件:____________________1.12合同附件及補(bǔ)充協(xié)議1.12.1本合同附件包括:____________________1.12.2本合同如有補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。1.13合同解除及終止程序1.13.1合同解除條件:____________________1.13.2合同解除程序:____________________1.14合同簽署及生效日期1.14.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。1.14.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分:合同如下:1.8合同履行及變更程序1.8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.8.2合同履行過(guò)程中,如需變更,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致,并以書(shū)面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。1.8.3任何一方提出的合同變更請(qǐng)求,應(yīng)至少提前____________________天以書(shū)面形式通知對(duì)方。1.8.4變更協(xié)議應(yīng)包括變更內(nèi)容、變更原因、變更后的條款及生效日期等。1.9違約責(zé)任及處理方式1.9.1任何一方違反本合同約定,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。1.9.2違約責(zé)任包括但不限于:停工期間未支付停工補(bǔ)償、工程進(jìn)度延誤、工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)等。1.9.3違約方應(yīng)向守約方支付違約金,違約金金額為_(kāi)___________________。1.9.4違約金支付方式:____________________。1.10爭(zhēng)議解決方式1.10.1合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。1.10.2如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向____________________提起訴訟。1.10.3訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān),除非法律另有規(guī)定。1.11合同生效及終止條件1.11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.11.2合同終止條件包括:工程完成并驗(yàn)收合格、合同約定的終止條件成就、雙方協(xié)商一致解除合同等。1.12合同附件及補(bǔ)充協(xié)議1.12.1本合同附件包括:工程進(jìn)度計(jì)劃、工程量清單、停工補(bǔ)償計(jì)算方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。1.12.2本合同如有補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。1.13合同解除及終止程序1.13.1合同解除條件包括:不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行、一方嚴(yán)重違約、雙方協(xié)商一致解除合同等。1.13.2合同解除程序:解除合同應(yīng)提前____________________天以書(shū)面形式通知對(duì)方,并說(shuō)明解除原因。1.14合同簽署及生效日期1.14.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。1.14.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.14.3本合同簽署日期:____________________1.14.4本合同簽署地點(diǎn):____________________第二部分:第三方介入后的修正2.1第三方定義2.1.1本合同所指的第三方包括但不限于中介方、監(jiān)理方、咨詢方、評(píng)估方等。2.1.2第三方介入的目的是為了協(xié)助甲乙雙方更好地履行合同義務(wù),確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。2.2第三方責(zé)任限額2.2.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任限額為_(kāi)___________________元。2.2.2第三方責(zé)任限額是指第三方因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的損失,超出此限額的部分由第三方自行承擔(dān)。2.3第三方職責(zé)2.3.1.1監(jiān)督工程進(jìn)度和質(zhì)量;2.3.1.2提供技術(shù)咨詢和意見(jiàn);2.3.1.3評(píng)估工程成本和風(fēng)險(xiǎn);2.3.1.4協(xié)助解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。2.4第三方權(quán)利2.4.1.1要求甲乙雙方提供必要的信息和資料;2.4.1.2參與工程進(jìn)度和質(zhì)量驗(yàn)收;2.4.1.3對(duì)甲乙雙方違反合同的行為提出意見(jiàn)和建議。2.5第三方與其他各方的劃分說(shuō)明2.5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系為獨(dú)立第三方,不承擔(dān)甲乙雙方的合同責(zé)任。2.5.2第三方在合同履行過(guò)程中的行為不代表甲乙任何一方,甲乙雙方對(duì)第三方的行為不承擔(dān)連帶責(zé)任。2.5.3第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確保其工作符合合同要求。2.6第三方介入程序2.6.1第三方介入應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并以書(shū)面形式通知對(duì)方。2.6.2第三方介入后,甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂合作協(xié)議,明確各方的權(quán)利義務(wù)。2.6.3第三方介入后的工作內(nèi)容、費(fèi)用及支付方式應(yīng)在合作協(xié)議中明確約定。2.7第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)2.7.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)合作協(xié)議的約定承擔(dān)。2.7.2若第三方介入導(dǎo)致工程成本增加,增加部分由甲乙雙方協(xié)商解決。2.8第三方介入的終止2.8.1第三方介入如需終止,應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并以書(shū)面形式通知對(duì)方。2.9第三方介入的爭(zhēng)議解決2.9.1第三方介入過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由甲乙雙方與第三方協(xié)商解決。2.9.2協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向____________________提起訴訟。2.10第三方介入的保密義務(wù)2.10.1第三方在本合同履行過(guò)程中獲取的甲乙雙方的信息和資料,應(yīng)嚴(yán)格保密,不得泄露給任何第三方。第三部分:其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一:附件列表:1.工程進(jìn)度計(jì)劃詳細(xì)要求:包括工程各個(gè)階段的開(kāi)始和結(jié)束日期、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、預(yù)期工期等。說(shuō)明:用于監(jiān)控和調(diào)整工程進(jìn)度,確保工程按時(shí)完成。2.工程量清單詳細(xì)要求:列出工程所需的各項(xiàng)材料、設(shè)備、勞務(wù)等數(shù)量和單價(jià)。說(shuō)明:用于計(jì)算工程費(fèi)用,確保工程費(fèi)用的準(zhǔn)確性。3.停工補(bǔ)償計(jì)算方法詳細(xì)要求:明確停工補(bǔ)償?shù)挠?jì)算公式、依據(jù)和支付標(biāo)準(zhǔn)。說(shuō)明:用于計(jì)算乙方在停工期間應(yīng)得的補(bǔ)償金額。4.質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求:規(guī)定工程質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)和要求,包括材料、施工工藝、驗(yàn)收程序等。說(shuō)明:用于確保工程質(zhì)量達(dá)到合同要求。5.第三方合作協(xié)議詳細(xì)要求:明確第三方介入的具體職責(zé)、權(quán)利義務(wù)、費(fèi)用及支付方式等。說(shuō)明:用于規(guī)范第三方介入的行為,確保合同履行。6.爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求:規(guī)定爭(zhēng)議解決的方式、程序和適用法律等。說(shuō)明:用于解決合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議。7.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求:明確合同變更的內(nèi)容、原因、生效日期等。說(shuō)明:用于記錄合同履行過(guò)程中的變更情況。說(shuō)明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為:未按時(shí)支付工程款責(zé)任認(rèn)定:甲方應(yīng)按照合同約定支付違約金,違約金金額為_(kāi)___________________。示例:若甲方未按時(shí)支付乙方工程款,乙方有權(quán)要求甲方支付違約金,違約金金額為應(yīng)付工程款的____________________%。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為:工程進(jìn)度延誤責(zé)任認(rèn)定:乙方應(yīng)承擔(dān)延誤責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。示例:若乙方未能按合同約定完成工程,乙方應(yīng)賠償甲方因進(jìn)度延誤造成的損失,包括但不限于:____________________。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為:未履行合同約定的職責(zé)責(zé)任認(rèn)定:第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償因此給甲乙雙方造成的損失。示例:若第三方未能履行合同約定的監(jiān)督職責(zé),導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格,第三方應(yīng)賠償甲乙雙方因此造成的損失。4.其他違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為:違反合同約定的保密義務(wù)責(zé)任認(rèn)定:違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,并賠償因此給對(duì)方造成的損失。示例:若任何一方違反合同約定的保密義務(wù),泄露對(duì)方商業(yè)秘密,違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,并賠償對(duì)方因此造成的損失。全文完。2024停工補(bǔ)償與工程進(jìn)度調(diào)整協(xié)議1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.停工原因及確認(rèn)2.1停工原因2.2停工確認(rèn)3.停工期間費(fèi)用計(jì)算3.1直接費(fèi)用3.2間接費(fèi)用4.停工補(bǔ)償計(jì)算方法4.1補(bǔ)償金額4.2補(bǔ)償期限5.工程進(jìn)度調(diào)整5.1調(diào)整原則5.2調(diào)整方法6.工程進(jìn)度調(diào)整后的合同工期6.1新工期確定6.2工期延長(zhǎng)或縮短7.付款方式及時(shí)間7.1付款方式7.2付款時(shí)間8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件10.違約責(zé)任10.1違約行為10.2違約責(zé)任承擔(dān)11.合同生效及變更11.1合同生效條件11.2合同變更程序12.通知與送達(dá)12.1通知方式12.2送達(dá)地址13.合同附件13.1附件一:停工原因及確認(rèn)表13.2附件二:停工補(bǔ)償計(jì)算表13.3附件三:工程進(jìn)度調(diào)整表14.其他約定事項(xiàng)第一部分:合同如下:1.定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指《2024停工補(bǔ)償與工程進(jìn)度調(diào)整協(xié)議》。1.1.2“甲方”指在工程合同中承擔(dān)工程建設(shè)的主體。1.1.3“乙方”指提供工程停工補(bǔ)償和工程進(jìn)度調(diào)整服務(wù)的主體。1.1.4“工程”指甲方與乙方在工程合同中約定的建設(shè)項(xiàng)目。1.1.5“停工”指因不可抗力、甲方原因或其他約定原因?qū)е碌墓こ虝和J┕ぁ?.1.6“停工補(bǔ)償”指乙方因工程停工而應(yīng)向甲方支付的補(bǔ)償金額。1.1.7“工程進(jìn)度調(diào)整”指因停工或其他原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度發(fā)生變化,乙方根據(jù)約定對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整。1.2解釋1.2.1本合同中使用的術(shù)語(yǔ)和定義,如無(wú)特別說(shuō)明,應(yīng)按照行業(yè)慣例和通用含義進(jìn)行解釋。2.停工原因及確認(rèn)2.1停工原因2.1.1不可抗力事件,如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。2.1.2甲方原因,如甲方資金問(wèn)題、設(shè)計(jì)變更等。2.1.3其他約定原因,如乙方原因?qū)е碌墓こ虝和J┕ぁ?.2停工確認(rèn)2.2.1甲方應(yīng)在停工原因發(fā)生后及時(shí)通知乙方,并提供相關(guān)證明材料。2.2.2乙方應(yīng)在收到甲方通知后5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)停工原因進(jìn)行確認(rèn)。3.停工期間費(fèi)用計(jì)算3.1直接費(fèi)用3.1.1人工費(fèi):根據(jù)停工期間實(shí)際發(fā)生的人工費(fèi)用計(jì)算。3.1.2材料費(fèi):根據(jù)停工期間實(shí)際發(fā)生的材料費(fèi)用計(jì)算。3.1.3施工機(jī)械使用費(fèi):根據(jù)停工期間實(shí)際發(fā)生的施工機(jī)械使用費(fèi)用計(jì)算。3.2間接費(fèi)用3.2.1管理費(fèi):根據(jù)停工期間實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用計(jì)算。3.2.2利息費(fèi)用:根據(jù)停工期間實(shí)際發(fā)生的貸款利息費(fèi)用計(jì)算。4.停工補(bǔ)償計(jì)算方法4.1補(bǔ)償金額4.1.1補(bǔ)償金額根據(jù)停工期間直接費(fèi)用和間接費(fèi)用之和計(jì)算。4.1.2補(bǔ)償金額應(yīng)扣除甲方原因?qū)е碌耐9げ糠帧?.2補(bǔ)償期限4.2.1補(bǔ)償期限自停工原因確認(rèn)之日起計(jì)算。4.2.2補(bǔ)償期限最長(zhǎng)不超過(guò)工程合同約定的工期。5.工程進(jìn)度調(diào)整5.1調(diào)整原則5.1.1工程進(jìn)度調(diào)整應(yīng)遵循公平、合理、誠(chéng)信的原則。5.1.2調(diào)整后的工程進(jìn)度應(yīng)符合工程合同的要求。5.2調(diào)整方法5.2.1根據(jù)停工原因和工程進(jìn)度變化情況,乙方應(yīng)提出工程進(jìn)度調(diào)整方案。5.2.2甲方應(yīng)在收到乙方調(diào)整方案后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核并回復(fù)。6.工程進(jìn)度調(diào)整后的合同工期6.1新工期確定6.1.1新工期根據(jù)工程進(jìn)度調(diào)整方案確定。6.1.2新工期應(yīng)考慮停工原因和工程進(jìn)度變化對(duì)工期的影響。6.2工期延長(zhǎng)或縮短6.2.1工期延長(zhǎng):如因停工或其他原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤,新工期可相應(yīng)延長(zhǎng)。6.2.2工期縮短:如因停工原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度提前,新工期可相應(yīng)縮短。8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。8.1.2如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.2.1除非雙方另有約定,爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)為合同簽訂地的人民法院。9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.1.1任何一方違反本合同約定的義務(wù),經(jīng)另一方書(shū)面通知后仍未在30日內(nèi)糾正,另一方有權(quán)解除合同。9.1.2因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可解除合同。9.2合同終止條件9.2.1合同約定的工期完成后,合同終止。9.2.2合同解除后,合同終止。10.違約責(zé)任10.1違約行為10.1.1任何一方未按合同約定履行義務(wù),均構(gòu)成違約。10.1.2違約行為包括但不限于延遲付款、未按時(shí)提供材料、工程進(jìn)度延誤等。10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.2.2違約金的具體計(jì)算方法由雙方在合同中約定。11.合同生效及變更11.1合同生效條件11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.1.2合同生效前,雙方應(yīng)確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)的要求。11.2合同變更程序11.2.1合同變更需經(jīng)雙方書(shū)面同意,并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。11.2.2合同變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.通知與送達(dá)12.1通知方式12.1.1通知應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)送,可通過(guò)掛號(hào)信、電子郵件或?qū)H诉f送等方式。12.2送達(dá)地址12.2.1甲方送達(dá)地址:[甲方地址]12.2.2乙方送達(dá)地址:[乙方地址]13.合同附件13.1附件一:停工原因及確認(rèn)表13.2附件二:停工補(bǔ)償計(jì)算表13.3附件三:工程進(jìn)度調(diào)整表14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商解決。14.2本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。14.3本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)租。14.4本合同如有未盡事宜,以雙方簽字蓋章的補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”指在本合同履行過(guò)程中,經(jīng)甲乙雙方同意,介入合同執(zhí)行過(guò)程中的中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)理單位、評(píng)估機(jī)構(gòu)或其他相關(guān)單位。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在確保合同條款的準(zhǔn)確執(zhí)行,提高工程質(zhì)量和效率,以及解決合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方介入的條件和程序。15.3.2第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意,并簽訂書(shū)面協(xié)議。15.4第三方職責(zé)15.4.1第三方應(yīng)根據(jù)合同約定,對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。15.4.2第三方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。16.甲乙方額外條款16.1甲方額外條款16.1.1甲方應(yīng)向第三方提供必要的資料和條件,以支持其履行職責(zé)。16.1.2甲方應(yīng)支付第三方合理的服務(wù)費(fèi)用。16.2乙方額外條款16.2.1乙方應(yīng)接受第三方的監(jiān)督和評(píng)估,并及時(shí)提供所需的信息和資料。16.2.2乙方應(yīng)配合第三方的工作,確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義17.1.1“責(zé)任限額”指第三方在履行職責(zé)過(guò)程中,因自身原因造成損失,甲乙雙方同意的賠償最高限額。17.2責(zé)任限額約定17.2.1第三方責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定,包括但不限于人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失等。17.2.2責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方的工作性質(zhì)、規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)等因素合理確定。17.3責(zé)任限額履行17.3.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中,如因自身原因造成損失,應(yīng)在責(zé)任限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。17.3.2超過(guò)責(zé)任限額的部分,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1第三方與甲方的關(guān)系18.1.1第三方與甲方之間是服務(wù)與被服務(wù)的關(guān)系,甲方為服務(wù)對(duì)象。18.2第三方與乙方的關(guān)系18.2.1第三方與乙方之間是監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系,乙方為被監(jiān)督對(duì)象。18.3第三方與合同履行18.3.1第三方介入不影響甲乙雙方在合同中的權(quán)利和義務(wù)。18.3.2第三方應(yīng)根據(jù)合同約定,協(xié)助甲乙雙方履行合同。19.第三方介入的終止19.1第三方介入終止條件19.1.1合同履行完畢或合同解除。19.1.2第三方職責(zé)已完成或合同約定的事宜已解決。19.2第三方介入終止程序19.2.1第三方介入終止需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意。19.2.2第三方介入終止后,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定處理相關(guān)事宜。第三部分:其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一:附件列表:1.附件一:停工原因及確認(rèn)表詳細(xì)要求:該表應(yīng)詳細(xì)記錄停工原因、停工日期、停工期間費(fèi)用估算等信息。說(shuō)明:此表格用于甲乙雙方確認(rèn)停工原因和計(jì)算停工補(bǔ)償。2.附件二:停工補(bǔ)償計(jì)算表詳細(xì)要求:該表應(yīng)詳細(xì)列出停工期間的直接費(fèi)用、間接費(fèi)用,以及計(jì)算出的補(bǔ)償金額。說(shuō)明:此表格用于計(jì)算和記錄停工補(bǔ)償?shù)木唧w金額。3.附件三:工程進(jìn)度調(diào)整表詳細(xì)要求:該表應(yīng)詳細(xì)記錄工程進(jìn)度調(diào)整的原因、調(diào)整后的工期安排、影響分析等信息。說(shuō)明:此表格用于記錄和確認(rèn)工程進(jìn)度調(diào)整的具體情況。4.附件四:第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求:該協(xié)議應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)限、責(zé)任限額以及介入的具體條款。說(shuō)明:此協(xié)議用于規(guī)范第三方在合同履行過(guò)程中的角色和行為。5.附件五:爭(zhēng)議解決記錄詳細(xì)要求:該記錄應(yīng)詳細(xì)記錄爭(zhēng)議的起因、雙方溝通情況、爭(zhēng)議解決過(guò)程等信息。說(shuō)明:此記錄用于跟蹤和記錄爭(zhēng)議解決的全過(guò)程。6.附件六:合同變更協(xié)議詳細(xì)要求:該協(xié)議應(yīng)詳細(xì)記錄合同變更的內(nèi)容、變更原因、變更后的條款等信息。說(shuō)明:此協(xié)議用于記錄和確認(rèn)合同變更的情況。7.附件七:違約行為記錄詳細(xì)要求:該記錄應(yīng)詳細(xì)記錄違約行為的發(fā)生時(shí)間、違約方、違約事實(shí)等信息。說(shuō)明:此記錄用于跟蹤和記錄違約行為的情況。說(shuō)明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.違約行為1.1甲方違約行為違約行為:未按時(shí)支付工程進(jìn)度款。責(zé)任認(rèn)定:甲方應(yīng)向乙方支付逾期付款的違約金,并承擔(dān)由此造成的損失。示例:若甲方逾期支付工程進(jìn)度款一個(gè)月,則應(yīng)支付乙方合同金額的1%作為違約金。1.2乙方違約行為違約行為:工程進(jìn)度延誤。責(zé)任認(rèn)定:乙方應(yīng)向甲方支付違約金,并承擔(dān)由此造成的損失。示例:若乙方導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤一個(gè)月,則應(yīng)支付甲方合同金額的0.5%作為違約金。1.3第三方違約行為違約行為:未能履行合同約定的監(jiān)督和評(píng)估職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定:第三方應(yīng)向甲乙雙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,并賠償由此造成的損失。示例:若第三方未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施,導(dǎo)致工程損失,則應(yīng)賠償甲乙雙方的實(shí)際損失。2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約責(zé)任認(rèn)定應(yīng)根據(jù)合同約定和實(shí)際情況進(jìn)行,確保公平合理。違約責(zé)任認(rèn)定應(yīng)考慮違約行為對(duì)合同履行的影響、違約方的過(guò)錯(cuò)程度以及損失的大小等因素。全文完。2024停工補(bǔ)償與工程進(jìn)度調(diào)整協(xié)議2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及法定代表人1.2雙方地址及聯(lián)系方式2.停工原因及范圍2.1停工原因2.2停工范圍3.停工時(shí)間及期限3.1停工開(kāi)始時(shí)間3.2停工結(jié)束時(shí)間3.3停工期限4.停工期間費(fèi)用承擔(dān)4.1人工費(fèi)4.2材料費(fèi)4.3設(shè)備租賃費(fèi)4.4其他費(fèi)用5.停工期間工程進(jìn)度調(diào)整5.1工程進(jìn)度調(diào)整原則5.2工程進(jìn)度調(diào)整方法5.3工程進(jìn)度調(diào)整期限6.停工期間工程款支付方式6.1工程款支付比例6.2工程款支付時(shí)間6.3工程款支付方式7.停工期間工程款調(diào)整7.1工程款調(diào)整原則7.2工程款調(diào)整方法7.3工程款調(diào)整期限8.停工期間工程質(zhì)量保障8.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)8.2工程質(zhì)量監(jiān)督8.3工程質(zhì)量問(wèn)題處理9.停工期間安全生產(chǎn)管理9.1安全生產(chǎn)責(zé)任9.2安全生產(chǎn)措施9.3安全生產(chǎn)事故處理10.合同解除及終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件11.爭(zhēng)議解決方式11.1爭(zhēng)議解決原則11.2爭(zhēng)議解決方式12.合同生效及期限12.1合同生效條件12.2合同期限13.合同附件13.1附件一:停工原因說(shuō)明13.2附件二:工程進(jìn)度調(diào)整方案13.3附件三:工程款支付明細(xì)表14.其他約定事項(xiàng)第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及法定代表人甲方:[甲方全稱]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方:[乙方全稱]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.2雙方地址及聯(lián)系方式甲方地址:[甲方詳細(xì)地址]聯(lián)系方式:[甲方聯(lián)系電話及電子郵箱]乙方地址:[乙方詳細(xì)地址]聯(lián)系方式:[乙方聯(lián)系電話及電子郵箱]2.停工原因及范圍2.1停工原因因[具體停工原因],如自然災(zāi)害、政策調(diào)整、不可抗力等。2.2停工范圍停工范圍包括但不限于[具體停工工程部位或項(xiàng)目]。3.停工時(shí)間及期限3.1停工開(kāi)始時(shí)間停工開(kāi)始時(shí)間為[停工開(kāi)始日期]。3.2停工結(jié)束時(shí)間停工結(jié)束時(shí)間為[預(yù)計(jì)停工結(jié)束日期],如無(wú)法按期結(jié)束,雙方應(yīng)協(xié)商確定新的結(jié)束時(shí)間。3.3停工期限停工期限為[停工天數(shù)],自停工開(kāi)始之日起計(jì)算。4.停工期間費(fèi)用承擔(dān)4.1人工費(fèi)停工期間,甲方應(yīng)支付乙方停工期間的人工費(fèi),按[停工期間人工費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)]計(jì)算。4.2材料費(fèi)停工期間,甲方應(yīng)支付乙方因停工產(chǎn)生的材料費(fèi),按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用計(jì)算。4.3設(shè)備租賃費(fèi)停工期間,如乙方需租賃設(shè)備,甲方應(yīng)支付相應(yīng)的設(shè)備租賃費(fèi)用。4.4其他費(fèi)用停工期間產(chǎn)生的其他費(fèi)用,雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。5.停工期間工程進(jìn)度調(diào)整5.1工程進(jìn)度調(diào)整原則停工期間,工程進(jìn)度調(diào)整應(yīng)遵循公平、合理、實(shí)際的原則。5.2工程進(jìn)度調(diào)整方法工程進(jìn)度調(diào)整方法為:根據(jù)停工時(shí)間及原因,重新制定工程進(jìn)度計(jì)劃。5.3工程進(jìn)度調(diào)整期限工程進(jìn)度調(diào)整應(yīng)在停工結(jié)束后的[調(diào)整期限]內(nèi)完成。6.停工期間工程款支付方式6.1工程款支付比例停工期間,甲方應(yīng)按照[停工期間工程款支付比例]支付工程款。6.2工程款支付時(shí)間停工期間,甲方應(yīng)在每月[具體日期]前支付當(dāng)月工程款。6.3工程款支付方式工程款支付方式為[具體支付方式],如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等。8.停工期間工程質(zhì)量保障8.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)停工期間,工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。8.2工程質(zhì)量監(jiān)督甲方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)停工期間工程質(zhì)量的監(jiān)督工作,確保工程質(zhì)量不受停工影響。8.3工程質(zhì)量問(wèn)題處理如發(fā)現(xiàn)停工期間工程存在質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)及時(shí)上報(bào)甲方,甲方應(yīng)在[具體期限]內(nèi)進(jìn)行核實(shí)和處理。9.停工期間安全生產(chǎn)管理9.1安全生產(chǎn)責(zé)任雙方應(yīng)共同承擔(dān)停工期間的安全生產(chǎn)責(zé)任,確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全。9.2安全生產(chǎn)措施停工期間,雙方應(yīng)采取必要的安全措施,包括但不限于現(xiàn)場(chǎng)圍欄、警示標(biāo)志、安全巡查等。9.3安全生產(chǎn)事故處理如發(fā)生安全生產(chǎn)事故,雙方應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并按照國(guó)家及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。10.合同解除及終止10.1合同解除條件(1)一方嚴(yán)重違反合同約定;(2)不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行;(3)經(jīng)雙方協(xié)商一致。10.2合同終止條件(1)合同約定的期限屆滿;(2)合同履行完畢;(3)合同解除。11.爭(zhēng)議解決方式11.1爭(zhēng)議解決原則雙方應(yīng)本著公平、公正、誠(chéng)信的原則解決合同爭(zhēng)議。11.2爭(zhēng)議解決方式合同爭(zhēng)議應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,提交[具體仲裁委員會(huì)]仲裁。12.合同生效及期限12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同期限本合同有效期為[合同期限],自合同生效之日起計(jì)算。13.合同附件13.1附件一:停工原因說(shuō)明13.2附件二:工程進(jìn)度調(diào)整方案13.3附件三:工程款支付明細(xì)表14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式[份數(shù)]份,雙方各執(zhí)[份數(shù)]份,具有同等法律效力。14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,任何一方不得擅自變更或解除。14.4本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.5本合同如有爭(zhēng)議,應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,提交[具體法院]訴訟。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本合同中,第三方是指為甲乙雙方提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、監(jiān)督或擔(dān)保等非直接參與工程建設(shè)的獨(dú)立法人或其他組織。15.2第三方介入范圍第三方介入范圍包括但不限于工程監(jiān)理、質(zhì)量檢測(cè)、造價(jià)咨詢、法律咨詢、融資擔(dān)保等。16.第三方介入程序16.1介入申請(qǐng)甲乙雙方均有權(quán)向第三方提出介入申請(qǐng),第三方應(yīng)在[具體期限]內(nèi)給予答復(fù)。16.2介入?yún)f(xié)議甲乙雙方與第三方應(yīng)簽訂介入?yún)f(xié)議,明確雙方的權(quán)利義務(wù)及責(zé)任。17.第三方權(quán)利與義務(wù)17.1第三方權(quán)利(1)根據(jù)介入?yún)f(xié)議,第三方有權(quán)獲得必要的工程信息、資料和現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)權(quán);(2)第三方有權(quán)對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)督檢查,并提出改進(jìn)建議;(3)第三方有權(quán)要求甲乙雙方履行合同義務(wù)。17.2第三方義務(wù)(1)第三方應(yīng)按照介入?yún)f(xié)議提供專業(yè)、客觀、公正的服務(wù);(2)第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密;(3)第三方應(yīng)按時(shí)提交工作成果,并對(duì)工作成果負(fù)責(zé)。18.第三方責(zé)任限額18.1責(zé)任限額定義第三方責(zé)任限額是指第三方因履行合同過(guò)程中產(chǎn)生的違約責(zé)任,甲方或乙方可要求第三方承擔(dān)的最高賠償金額。18.2責(zé)任限額確定第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在介入?yún)f(xié)議中約定,原則上不超過(guò)[具體金額]。19.第三方違約責(zé)任19.1違約情形(1)未按約定提供專業(yè)服務(wù)的;(2)泄露甲乙雙方商業(yè)秘密的;(3)因第三方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問(wèn)題的;(4)未按時(shí)提交工作成果的。19.2違約責(zé)任承擔(dān)第三方違約時(shí),應(yīng)按照介入?yún)f(xié)議約定的方式和責(zé)任限額承擔(dān)違約責(zé)任。20.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明20.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方的關(guān)系基于介入?yún)f(xié)議,甲方應(yīng)按照介入?yún)f(xié)議約定向第三方支付服務(wù)費(fèi)用。20.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方的關(guān)系
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)委托書(shū)國(guó)際保護(hù)模板3篇
- 2024年標(biāo)準(zhǔn)型水泵安裝作業(yè)合同一
- 2024年標(biāo)準(zhǔn)地坪施工協(xié)議模板版B版
- 2024年建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)合同范本3篇
- 2024年度醫(yī)療保險(xiǎn)合同3篇
- 2025年梅州b2貨運(yùn)上崗證模擬考試
- 2024年信貸合同修訂版:利息調(diào)整篇3篇
- 2024年度智慧城市投資擔(dān)保及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用合同3篇
- 單位人力資源管理制度佳作大全
- 城市景觀道路瀝青鋪設(shè)合同
- 新蘇教版三年級(jí)上冊(cè)科學(xué)全冊(cè)知識(shí)點(diǎn)
- 智能交通系統(tǒng)智慧樹(shù)知到答案2024年山東大學(xué)
- 2024年農(nóng)藝工:農(nóng)作物植保員專業(yè)技術(shù)師知識(shí)考試題與答案
- 煤氣退火爐控制系統(tǒng)畢業(yè)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)
- 2024版專升本宣講課件完整版
- 2025數(shù)學(xué)步步高大一輪復(fù)習(xí)講義人教A版復(fù)習(xí)講義含答案
- 因式分解(分組分解法)練習(xí)100題及答案
- 第七章 任務(wù)四城市軌道交通乘客投訴處理講解
- HY/T 0409-2024近岸海域水質(zhì)浮標(biāo)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范
- 2023-2024學(xué)年全國(guó)小學(xué)五年級(jí)上數(shù)學(xué)人教版模擬考試試卷(含答案解析)
- 2024年麻醉藥品精神藥品臨床使用培訓(xùn)考試題
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論