2024年標準鋁板施工承攬合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年標準鋁板施工承攬合同版B版本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同雙方1.2合同標的1.3合同期限2.鋁板施工要求2.1施工標準2.2施工工藝2.3施工質量3.合同價格與支付3.1合同價格3.2支付方式3.3支付時間表4.工期與進度4.1施工工期4.2施工進度計劃4.3工期延誤5.合同變更與解除5.1合同變更5.2合同解除6.違約責任6.1承包商違約6.2發(fā)包方違約7.爭議解決7.1協(xié)商解決7.2調解解決7.3仲裁解決8.保險8.1保險責任8.2保險辦理8.3保險費用9.安全與環(huán)保9.1施工安全9.2環(huán)境保護10.合同保密10.1保密義務10.2保密期限11.合同的生效、變更和終止11.1合同生效11.2合同變更11.3合同終止12.合同的附件12.1附件清單12.2附件的有效性13.其他約定13.1雙方的其他約定13.2法律法規(guī)規(guī)定的其他事項14.合同的簽署14.1簽署程序14.2簽署日期第一部分：合同如下：第一條合同概述1.1合同雙方1.2合同標的本合同標的為乙方承攬發(fā)包方委托的2024年標準鋁板施工工程。具體工程內容詳見附件一。1.3合同期限合同期限自雙方簽署之日起至工程驗收合格之日止。第二條鋁板施工要求2.1施工標準乙方應按照國家標準和相關行業(yè)規(guī)范進行施工，確保施工質量符合規(guī)定。2.2施工工藝乙方應采用成熟的鋁板施工工藝，保證施工過程的順利進行和工程質量。2.3施工質量乙方應保證施工質量，確保工程驗收合格。具體的質量要求見附件二。第三條合同價格與支付3.1合同價格本合同的合同價格為人民幣_______元（大寫：_______________________元整）。3.2支付方式支付方式為_______（銀行轉賬/現(xiàn)金支付/其他支付方式）。3.3支付時間表支付時間表見附件三。第四條工期與進度4.1施工工期施工工期為_______天，自工程開工之日起算。4.2施工進度計劃乙方向發(fā)包方提交施工進度計劃，發(fā)包方有權對進度計劃提出修改意見。4.3工期延誤如乙方原因導致工期延誤，應按約定向發(fā)包方支付違約金。具體的違約金計算方式見附件四。第五條合同變更與解除5.1合同變更合同變更應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。5.2合同解除合同解除應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第六條違約責任6.1承包商違約如乙方違反合同約定，應承擔相應的違約責任。6.2發(fā)包方違約如發(fā)包方違反合同約定，應承擔相應的違約責任。第八條保險8.1保險責任乙方應在施工期間為工程和人員購買相應的保險，并承擔保險費用。8.2保險辦理乙方應按照發(fā)包方的要求辦理保險手續(xù)，并將保險單據(jù)提交給發(fā)包方備案。8.3保險費用保險費用包含在合同價格中，具體金額見附件四。第九條安全與環(huán)保9.1施工安全乙方應制定并執(zhí)行施工安全措施，確保施工過程中的安全。9.2環(huán)境保護乙方應遵守相關環(huán)保法規(guī)，采取措施減少施工對環(huán)境的影響。第十條合同保密10.1保密義務乙方應對發(fā)包方的商業(yè)秘密和知識產權保密，不得泄露給第三方。10.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更合同變更應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.3合同終止合同終止應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面終止協(xié)議。第十二條合同的附件12.1附件清單附件清單詳見附件五。12.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。第十三條其他約定13.1雙方的其他約定雙方其他約定詳見附件六。13.2法律法規(guī)規(guī)定的其他事項本合同的簽訂和履行應遵守中華人民共和國法律法規(guī)的規(guī)定。第十四條合同的簽署14.1簽署程序本合同自雙方簽字蓋章后生效。14.2簽署日期本合同于____年____月____日簽署。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程內容詳細說明附件二：施工質量要求附件三：支付時間表附件四：工期延誤違約金計算方式附件五：保險單據(jù)附件六：雙方其他約定附件一：工程內容詳細說明本附件詳細列出了乙方承攬的工程內容，包括工程的具體規(guī)模、施工地點、鋁板的規(guī)格和數(shù)量等。乙方應根據(jù)附件一的要求進行施工。附件二：施工質量要求本附件詳細列出了施工質量的具體要求，包括鋁板的安裝標準、施工工藝的要求、驗收標準等。乙方應確保施工質量符合附件二的要求。附件三：支付時間表本附件詳細列出了合同價格的支付時間表，包括預付款、進度付款和驗收合格后的尾款支付時間節(jié)點和金額。乙方應按照附件三的支付時間表進行支付。附件四：工期延誤違約金計算方式本附件詳細列出了工期延誤違約金的計算方式，包括違約金的計算基礎、計算比例和計算方法等。如乙方原因導致工期延誤，乙方應按照附件四的計算方式向發(fā)包方支付違約金。附件五：保險單據(jù)乙方應向發(fā)包方提交保險單據(jù)，以證明已為工程和人員購買了相應的保險。保險單據(jù)應包括但不限于保險合同、保險費發(fā)票等。附件六：雙方其他約定本附件用于記錄雙方除合同外的其他約定，包括但不限于雙方對合同的補充說明、特殊條款等。雙方應按照附件六的約定執(zhí)行。說明二：違約行為及責任認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，導致工期延誤。2.乙方未按照約定標準進行施工，導致施工質量不符合要求。3.乙方未按照約定支付合同價格，導致支付違約。4.發(fā)包方未按照約定時間支付合同價格，導致支付違約。5.雙方未按照約定履行合同義務，導致合同無法正常履行。違約責任認定標準：1.工期延誤：按照附件四的違約金計算方式計算違約金。2.施工質量不符合要求：乙方應按照發(fā)包方的要求進行整改，直至達到約定的質量標準。如乙方無法整改或整改后仍不符合要求，乙方應承擔相應的違約責任。3.支付違約：按照附件三的支付時間表，按照逾期付款金額計算違約金。示例說明：如乙方原因導致工期延誤超過15天，按照附件四的計算方式，乙方應向發(fā)包方支付違約金人民幣10,000元。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指發(fā)包方，本合同中的甲方為_______。2.乙方：指承包商，本合同中的乙方為_______。3.合同價格：指雙方約定的工程總價款，具體金額見附件三。4.工期延誤：指工程實際完成時間超過合同約定的施工工期。5.違約金：指一方違反合同約定應向對方支付的賠償金。6.保