承攬合同范例拆墻_第1頁
承攬合同范例拆墻_第2頁
承攬合同范例拆墻_第3頁
承攬合同范例拆墻_第4頁
承攬合同范例拆墻_第5頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

承攬合同范例拆墻第一篇范文:合同編號:__________

甲方(以下簡稱“甲方”)與乙方(以下簡稱“乙方”)本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則,就甲方委托乙方進(jìn)行拆墻工程事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:

一、工程概況

1.工程名稱:拆墻工程

2.工程地點(diǎn):甲方指定的地點(diǎn)

3.工程內(nèi)容:乙方負(fù)責(zé)甲方指定范圍內(nèi)的拆墻工作,包括但不限于拆除墻體、清理現(xiàn)場等。

4.工程工期:自合同簽訂之日起,甲方指定的工程期限完成。

二、工程費(fèi)用及支付方式

1.工程費(fèi)用:乙方根據(jù)實(shí)際工程量及市場行情,向甲方收取拆墻工程費(fèi)用。

2.支付方式:甲方在工程開工前支付工程總費(fèi)用的30%作為預(yù)付款;工程完工并驗(yàn)收合格后,甲方支付工程總費(fèi)用的70%作為工程款;剩余的10%作為質(zhì)保金,質(zhì)保期為工程完工之日起一年。

三、工程質(zhì)量要求

1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方要求及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,確保拆墻工程質(zhì)量達(dá)到甲方滿意。

2.乙方在施工過程中,應(yīng)采取有效措施,確保施工安全,防止安全事故的發(fā)生。

四、施工進(jìn)度及驗(yàn)收

1.乙方應(yīng)按合同約定的時間節(jié)點(diǎn)完成工程進(jìn)度,并及時向甲方匯報。

2.工程完工后,甲方應(yīng)組織相關(guān)人員對工程進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格之日起3個工作日內(nèi)支付工程款。

五、違約責(zé)任

1.乙方未按合同約定時間完成工程,每延誤一日,應(yīng)向甲方支付合同總金額的0.1%作為違約金。

2.甲方未按合同約定支付工程款,每延誤一日,應(yīng)向乙方支付合同總金額的0.1%作為違約金。

3.雙方在履行合同過程中,如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行,應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及實(shí)際情況協(xié)商解決。

六、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

3.本合同附件如下:

(1)工程量清單

(2)施工方案

(3)工程驗(yàn)收報告

(4)其他相關(guān)文件

甲方(蓋章):____________

乙方(蓋章):____________

代表人(簽字):____________

代表人(簽字):____________

簽訂日期:____________

合同編號:__________

第二篇范文:第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號:__________

甲方(以下簡稱“甲方”)為保障自身合法權(quán)益,確保拆墻工程的質(zhì)量、進(jìn)度和安全,特邀請丙方(以下簡稱“丙方”)作為監(jiān)理單位,與乙方(以下簡稱“乙方”)共同參與拆墻工程的實(shí)施?,F(xiàn)甲乙雙方及丙方就拆墻工程事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:

一、工程概況

1.工程名稱:拆墻工程

2.工程地點(diǎn):甲方指定的地點(diǎn)

3.工程內(nèi)容:乙方負(fù)責(zé)甲方指定范圍內(nèi)的拆墻工作,包括但不限于拆除墻體、清理現(xiàn)場等。

4.工程工期:自合同簽訂之日起,甲方指定的工程期限完成。

二、丙方職責(zé)與權(quán)利

1.丙方作為監(jiān)理單位,負(fù)責(zé)對拆墻工程的施工過程進(jìn)行全面監(jiān)督,確保工程質(zhì)量和進(jìn)度符合合同約定。

2.丙方有權(quán)要求乙方提供施工方案、施工進(jìn)度、工程驗(yàn)收等相關(guān)資料。

3.丙方有權(quán)對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題提出整改意見,并要求乙方立即整改。

4.丙方有權(quán)對乙方施工過程中違反合同約定或法律法規(guī)的行為提出警告或停工整改。

三、乙方職責(zé)與權(quán)利

1.乙方負(fù)責(zé)按照甲方要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行拆墻工程,確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。

2.乙方有權(quán)根據(jù)工程進(jìn)度向甲方提出工程款支付申請。

3.乙方有權(quán)在工程實(shí)施過程中,因不可抗力等因素導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤時,向甲方提出書面說明。

四、工程費(fèi)用及支付方式

1.工程費(fèi)用:乙方根據(jù)實(shí)際工程量及市場行情,向甲方收取拆墻工程費(fèi)用。

2.支付方式:甲方在工程開工前支付工程總費(fèi)用的30%作為預(yù)付款;工程完工并驗(yàn)收合格后,甲方支付工程總費(fèi)用的70%作為工程款;剩余的10%作為質(zhì)保金,質(zhì)保期為工程完工之日起一年。

五、工程質(zhì)量要求

1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方要求及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,確保拆墻工程質(zhì)量達(dá)到甲方滿意。

2.丙方應(yīng)定期對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方整改。

六、施工進(jìn)度及驗(yàn)收

1.乙方應(yīng)按合同約定的時間節(jié)點(diǎn)完成工程進(jìn)度,并及時向甲方和丙方匯報。

2.工程完工后,甲方、丙方和乙方共同組織驗(yàn)收。如驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格之日起3個工作日內(nèi)支付工程款。

七、違約責(zé)任

1.乙方未按合同約定時間完成工程,每延誤一日,應(yīng)向甲方支付合同總金額的0.1%作為違約金。

2.甲方未按合同約定支付工程款,每延誤一日,應(yīng)向乙方支付合同總金額的0.1%作為違約金。

3.丙方在監(jiān)理過程中出現(xiàn)失職、瀆職行為,導(dǎo)致工程質(zhì)量和進(jìn)度出現(xiàn)問題,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

八、限制條款

1.乙方在施工過程中,不得擅自改變工程設(shè)計和施工方案。

2.乙方不得將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位或個人。

3.乙方不得使用不合格的建筑材料和設(shè)備。

九、保密條款

1.雙方在合同履行過程中所獲得的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等,應(yīng)予以保密。

2.未經(jīng)對方同意,不得向任何第三方泄露。

十、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。

十一、合同生效與終止

1.本合同自甲乙雙方及丙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同一式三份,甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份。

附件:

1.工程量清單

2.施工方案

3.工程驗(yàn)收報告

4.其他相關(guān)文件

甲方(蓋章):____________

乙方(蓋章):____________

丙方(蓋章):____________

代表人(簽字):____________

代表人(簽字):____________

代表人(簽字):____________

簽訂日期:____________

第三方介入的意義和目的:

1.丙方作為監(jiān)理單位,可以確保拆墻工程的質(zhì)量和進(jìn)度,降低甲方在工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全方面的風(fēng)險。

2.通過丙方的專業(yè)監(jiān)督,可以及時發(fā)現(xiàn)并解決施工過程中出現(xiàn)的問題,提高工程效率。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義:

1.甲方作為合同主導(dǎo)方,有權(quán)對工程進(jìn)行監(jiān)督和管理,確保工程符合甲方的要求和利益。

2.通過甲方的主導(dǎo),可以確保工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全,降低風(fēng)險,保障甲方的合法權(quán)益。

第三篇范文:第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號:__________

乙方(以下簡稱“乙方”)為保障自身合法權(quán)益,確保承攬工程的順利進(jìn)行,特邀請丙方(以下簡稱“丙方”)作為項(xiàng)目管理單位,與甲方(以下簡稱“甲方”)共同參與承攬工程的實(shí)施?,F(xiàn)甲乙雙方及丙方就承攬工程事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:

一、工程概況

1.工程名稱:承攬工程

2.工程地點(diǎn):甲方指定的地點(diǎn)

3.工程內(nèi)容:乙方負(fù)責(zé)甲方指定范圍內(nèi)的承攬工作,包括但不限于設(shè)計、施工、安裝等。

4.工程工期:自合同簽訂之日起,甲方指定的工程期限完成。

二、丙方職責(zé)與權(quán)利

1.丙方作為項(xiàng)目管理單位,負(fù)責(zé)對承攬工程的總體協(xié)調(diào)和管理,確保工程按計劃進(jìn)行。

2.丙方有權(quán)要求乙方提供工程進(jìn)度報告、施工方案、質(zhì)量檢測報告等相關(guān)資料。

3.丙方有權(quán)對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題提出整改意見,并要求乙方立即整改。

4.丙方有權(quán)對乙方施工過程中違反合同約定或法律法規(guī)的行為提出警告或停工整改。

三、乙方職責(zé)與權(quán)利

1.乙方負(fù)責(zé)按照甲方要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行承攬工程,確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。

2.乙方有權(quán)根據(jù)工程進(jìn)度向甲方和丙方提出工程款支付申請。

3.乙方有權(quán)在工程實(shí)施過程中,因不可抗力等因素導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤時,向甲方和丙方提出書面說明。

四、工程費(fèi)用及支付方式

1.工程費(fèi)用:乙方根據(jù)實(shí)際工程量及市場行情,向甲方收取承攬工程費(fèi)用。

2.支付方式:甲方在工程開工前支付工程總費(fèi)用的30%作為預(yù)付款;工程完工并驗(yàn)收合格后,甲方支付工程總費(fèi)用的70%作為工程款;剩余的10%作為質(zhì)保金,質(zhì)保期為工程完工之日起一年。

五、工程質(zhì)量要求

1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方要求及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,確保承攬工程質(zhì)量達(dá)到甲方滿意。

2.丙方應(yīng)定期對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方整改。

六、施工進(jìn)度及驗(yàn)收

1.乙方應(yīng)按合同約定的時間節(jié)點(diǎn)完成工程進(jìn)度,并及時向甲方和丙方匯報。

2.工程完工后,甲方、丙方和乙方共同組織驗(yàn)收。如驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格之日起3個工作日內(nèi)支付工程款。

七、違約責(zé)任

1.乙方未按合同約定時間完成工程,每延誤一日,應(yīng)向甲方支付合同總金額的0.1%作為違約金。

2.甲方未按合同約定支付工程款,每延誤一日,應(yīng)向乙方支付合同總金額的0.1%作為違約金。

3.丙方在項(xiàng)目管理過程中出現(xiàn)失職、瀆職行為,導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤或質(zhì)量問題,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

八、限制條款

1.甲方不得擅自變更工程設(shè)計和施工方案,如需變更,應(yīng)經(jīng)乙方和丙方同意。

2.甲方不得將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位或個人。

3.甲方不得使用不合格的建筑材料和設(shè)備。

九、保密條款

1.雙方在合同履行過程中所獲得的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等,應(yīng)予以保密。

2.未經(jīng)對方同意,不得向任何第三方泄露。

十、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。

十一、合同生效與終止

1.本合同自甲乙雙方及丙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同一式三份,甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份。

附件:

1.工程量清單

2.施工方案

3.工程驗(yàn)收報告

4.其他相關(guān)文件

乙方(蓋章):____________

甲方(蓋章):____________

丙方(蓋章):____________

代表人(簽字):____________

代表人(簽字):____________

代表人(簽字):____________

簽訂日期:______

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論