2024EPC總承包合同：光伏發(fā)電站建設(shè)協(xié)議

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024EPC總承包合同：光伏發(fā)電站建設(shè)協(xié)議1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方注冊地址1.4合同雙方聯(lián)系電話1.5合同雙方電子郵箱2.合同標(biāo)的及范圍2.1光伏發(fā)電站項目名稱2.2項目地點(diǎn)2.3項目規(guī)模2.4項目總投資2.5項目建設(shè)周期3.合同履行及進(jìn)度3.1合同履行時間3.2進(jìn)度計劃3.3進(jìn)度調(diào)整3.4工程驗收4.設(shè)計、采購、施工、調(diào)試及驗收4.1設(shè)計4.2采購4.3施工4.4調(diào)試4.5驗收5.工程質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量要求5.2質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)5.3質(zhì)量保證措施6.工程價款及支付6.1工程價款構(gòu)成6.2工程價款支付方式6.3工程款支付進(jìn)度6.4工程款結(jié)算7.保險責(zé)任及賠償7.1保險責(zé)任范圍7.2保險責(zé)任承擔(dān)7.3保險賠償8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決程序8.3爭議解決地點(diǎn)9.合同解除及終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除及終止程序10.違約責(zé)任10.1違約行為10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約賠償11.合同生效及期限11.1合同生效條件11.2合同生效日期11.3合同期限12.合同附件及補(bǔ)充協(xié)議12.1合同附件12.2補(bǔ)充協(xié)議13.其他約定事項13.1不可抗力13.2知識產(chǎn)權(quán)13.3法律適用14.合同簽署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：光伏發(fā)電有限公司乙方：工程集團(tuán)有限公司1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同雙方注冊地址甲方注冊地址：省市區(qū)路號乙方注冊地址：省市區(qū)路號1.4合同雙方聯(lián)系電話甲方聯(lián)系電話：05678乙方聯(lián)系電話：0876543211.5合同雙方電子郵箱2.合同標(biāo)的及范圍2.1光伏發(fā)電站項目名稱光伏發(fā)電站項目2.2項目地點(diǎn)省市區(qū)鎮(zhèn)村2.3項目規(guī)模總裝機(jī)容量100MW2.4項目總投資人民幣5億元2.5項目建設(shè)周期24個月3.合同履行及進(jìn)度3.1合同履行時間自合同生效之日起至2026年12月31日3.2進(jìn)度計劃項目分階段進(jìn)行，具體進(jìn)度計劃如下：設(shè)計階段：2024年1月1日至2024年3月31日采購階段：2024年4月1日至2024年6月30日施工階段：2024年7月1日至2025年12月31日調(diào)試階段：2026年1月1日至2026年3月31日3.3進(jìn)度調(diào)整如遇不可抗力或其他特殊原因?qū)е马椖窟M(jìn)度延誤，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整進(jìn)度計劃。3.4工程驗收項目完工后，乙方應(yīng)組織驗收，甲方應(yīng)配合驗收工作。4.設(shè)計、采購、施工、調(diào)試及驗收4.1設(shè)計乙方負(fù)責(zé)項目的設(shè)計工作，包括但不限于電氣設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、設(shè)備選型等。4.2采購乙方負(fù)責(zé)項目的設(shè)備、材料采購，確保采購質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。4.3施工乙方負(fù)責(zé)項目的施工工作，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全。4.4調(diào)試乙方負(fù)責(zé)項目的調(diào)試工作，確保設(shè)備運(yùn)行正常。4.5驗收項目完工后，乙方應(yīng)組織驗收，甲方應(yīng)配合驗收工作。5.工程質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量要求項目工程應(yīng)達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保。5.2質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)項目工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)參照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范執(zhí)行。5.3質(zhì)量保證措施乙方應(yīng)建立完善的質(zhì)量管理體系，確保工程質(zhì)量。6.工程價款及支付6.1工程價款構(gòu)成工程價款包括但不限于設(shè)計費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)、施工費(fèi)、調(diào)試費(fèi)等。6.2工程價款支付方式甲方按合同約定分期支付工程款，具體支付比例和節(jié)點(diǎn)如下：預(yù)付款：合同簽訂后5個工作日內(nèi)支付合同價的10%進(jìn)度款：按實際完成工程量支付，每月支付合同價的20%結(jié)算款：項目完工后，甲方在驗收合格后30日內(nèi)支付合同價的60%保修金：項目完工后支付合同價的10%，保修期滿后無質(zhì)量問題退還。6.3工程款支付進(jìn)度具體支付進(jìn)度按實際完成工程量和合同約定執(zhí)行。6.4工程款結(jié)算甲方應(yīng)在工程款支付進(jìn)度完成后，向乙方提供相應(yīng)的支付憑證，乙方應(yīng)在收到憑證后5個工作日內(nèi)完成工程款支付。8.爭議解決8.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同履行地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決程序爭議發(fā)生后，雙方應(yīng)指定代表進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商期限為自爭議發(fā)生之日起60日內(nèi)。如協(xié)商不成，任何一方可向合同履行地人民法院提起訴訟。8.3爭議解決地點(diǎn)爭議解決地點(diǎn)為合同履行地，即省市區(qū)。9.合同解除及終止9.1合同解除條件一方嚴(yán)重違約，另一方在合理期限內(nèi)未予糾正；因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；合同約定的其他解除條件。9.2合同終止條件合同因下列原因終止：合同約定的終止條件成就；雙方協(xié)商一致解除合同；法院判決終止合同。9.3合同解除及終止程序一方提出解除或終止合同，應(yīng)書面通知對方，并說明理由。對方收到通知后，應(yīng)在7個工作日內(nèi)予以答復(fù)。10.違約責(zé)任10.1違約行為合同雙方均應(yīng)遵守合同約定，如有違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。10.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任包括但不限于：支付違約金；恢復(fù)原狀；賠償損失；其他補(bǔ)救措施。10.3違約賠償違約賠償金額根據(jù)違約行為的具體情況，參照合同約定及法律法規(guī)的規(guī)定確定。11.合同生效及期限11.1合同生效條件本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。11.2合同生效日期合同生效日期為2024年X月X日。11.3合同期限本合同有效期為自生效之日起至2026年12月31日。12.合同附件及補(bǔ)充協(xié)議12.1合同附件本合同附件包括但不限于：設(shè)計文件；采購合同；施工合同；調(diào)試報告；驗收報告；其他與本合同相關(guān)的文件。12.2補(bǔ)充協(xié)議本合同如有未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.其他約定事項13.1不可抗力不可抗力是指因自然現(xiàn)象或社會現(xiàn)象導(dǎo)致合同無法履行的情況，包括地震、洪水、戰(zhàn)爭、政府行為等。13.2知識產(chǎn)權(quán)雙方應(yīng)尊重對方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對方同意，不得擅自使用對方的知識產(chǎn)權(quán)。13.3法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.合同簽署及生效日期本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同中“第三方”是指除甲乙雙方之外的，根據(jù)合同約定介入合同履行過程中的個人、法人或其他組織，包括但不限于監(jiān)理單位、檢測機(jī)構(gòu)、咨詢公司、融資機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入原因第三方介入合同履行過程，可能是基于合同履行需要，如工程質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度管理、技術(shù)咨詢服務(wù)等，或因合同履行中出現(xiàn)爭議，需要第三方進(jìn)行調(diào)解或仲裁。16.第三方介入程序16.1第三方選定第三方的選定應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并書面通知對方。16.2第三方資質(zhì)要求第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，能夠獨(dú)立、公正地履行其職責(zé)。17.第三方責(zé)權(quán)利17.1第三方責(zé)任第三方在合同履行過程中，應(yīng)遵守合同約定，對其履行職責(zé)的行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。17.2第三方權(quán)利第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲取相應(yīng)的報酬，并有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的配合和支持。17.3第三方義務(wù)第三方應(yīng)盡到勤勉、謹(jǐn)慎的義務(wù)，確保其提供的意見、建議或服務(wù)符合合同要求。18.第三方責(zé)任限額18.1責(zé)任限額確定第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險以及合同約定確定。18.2保險要求第三方應(yīng)為其提供的服務(wù)購買相應(yīng)的責(zé)任保險，確保在發(fā)生責(zé)任事故時，能夠及時承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。18.3責(zé)任免除因不可抗力導(dǎo)致的服務(wù)無法履行；因甲乙雙方提供的信息不準(zhǔn)確或不完整導(dǎo)致的服務(wù)錯誤；因甲乙雙方未按照合同約定配合導(dǎo)致的服務(wù)延誤或失誤。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1職責(zé)劃分第三方在合同履行過程中的職責(zé)應(yīng)與甲乙雙方的職責(zé)明確劃分，避免職責(zé)交叉或遺漏。19.2溝通協(xié)調(diào)19.3沖突解決第三方與其他各方在合同履行過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商或合同約定的爭議解決機(jī)制解決。20.第三方介入合同的具體條款20.1第三方介入的合同第三方介入合同應(yīng)作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。20.2第三方介入合同的內(nèi)容第三方的名稱、地址、聯(lián)系方式；第三方提供的具體服務(wù)內(nèi)容和方式；第三方的責(zé)任和權(quán)利；第三方的責(zé)任限額；第三方的報酬和支付方式；第三方介入合同的有效期限；第三方介入合同的解除和終止條件。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.設(shè)計文件要求：設(shè)計文件應(yīng)包括電氣設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、設(shè)備選型等，符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。說明：設(shè)計文件是項目施工和調(diào)試的重要依據(jù)，需確保其準(zhǔn)確性和完整性。2.采購合同要求：采購合同應(yīng)詳細(xì)列明設(shè)備、材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期限等。說明：采購合同是保障項目所需設(shè)備、材料及時到位的重要文件。3.施工合同要求：施工合同應(yīng)明確施工內(nèi)容、施工方法、施工期限、質(zhì)量要求、安全措施等。說明：施工合同是施工過程中各方權(quán)利義務(wù)的重要約定。4.調(diào)試報告要求：調(diào)試報告應(yīng)詳細(xì)記錄設(shè)備調(diào)試過程、調(diào)試結(jié)果、存在問題及解決方案。說明：調(diào)試報告是確保項目設(shè)備正常運(yùn)行的重要文件。5.驗收報告要求：驗收報告應(yīng)詳細(xì)記錄項目驗收過程、驗收結(jié)果、存在問題及整改措施。說明：驗收報告是項目完工后，確保項目質(zhì)量的重要文件。6.第三方介入合同要求：第三方介入合同應(yīng)明確第三方介入原因、服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任權(quán)利、責(zé)任限額等。說明：第三方介入合同是保障合同履行過程中第三方權(quán)益的重要文件。7.不可抗力證明要求：發(fā)生不可抗力事件時，相關(guān)方應(yīng)提供證明材料，證明事件的發(fā)生和影響。說明：不可抗力證明是合同履行過程中，一方主張免除責(zé)任的重要依據(jù)。8.違約金支付憑證要求：違約方支付違約金時，應(yīng)提供支付憑證，證明已履行支付義務(wù)。說明：違約金支付憑證是證明違約方已履行違約金支付義務(wù)的重要文件。9.賠償金支付憑證要求：違約方支付賠償金時，應(yīng)提供支付憑證，證明已履行賠償義務(wù)。說明：賠償金支付憑證是證明違約方已履行賠償義務(wù)的重要文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為違約方未按合同約定時間完成設(shè)計、采購、施工、調(diào)試等環(huán)節(jié)；違約方提供的設(shè)計、采購、施工、調(diào)試等不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；違約方未按合同約定支付工程款；違約方因自身原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格；違約方未按合同約定提供技術(shù)支持和服務(wù)；違約方違反合同約定，擅自變更合同內(nèi)容。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約方未按合同約定時間完成工作，每延誤一天，應(yīng)支付合同價的1%作為違約金；違約方提供的設(shè)計、采購、施工、調(diào)試等不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括但不限于修復(fù)、更換、賠償?shù)?；違約方未按合同約定支付工