橋梁建設(shè)施工合同違約協(xié)議書

橋梁建設(shè)施工合同違約協(xié)議書合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________一、違約責(zé)任1.甲方如未按主合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量完成工程，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約部分工程合同價(jià)的__________%。2.乙方如未按主合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約部分工程合同價(jià)的__________%。3.甲方如未按主合同約定支付工程款，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金計(jì)算方式為：應(yīng)付款項(xiàng)的__________‰，每日計(jì)算一次。4.乙方如未按主合同約定支付材料款、人工費(fèi)等，應(yīng)向甲方支付滯納金，滯納金計(jì)算方式為：應(yīng)付款項(xiàng)的__________‰，每日計(jì)算一次。二、違約金支付方式1.違約方應(yīng)在違約行為發(fā)生后的__________日內(nèi)，向守約方支付違約金。2.違約金支付方式為：銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式。三、違約金的上限1.無論違約方違約程度如何，違約金總額不得超過主合同總金額的__________%。2.如違約金不足以彌補(bǔ)守約方的損失，違約方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。五、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至主合同約定的工程竣工日期。3.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.橋梁建設(shè)施工合同2.工程設(shè)計(jì)圖紙3.工程量清單4.材料采購合同5.施工人員名單6.付款憑證7.質(zhì)量檢測報(bào)告8.工程進(jìn)度報(bào)告9.違約金計(jì)算公式10.法院判決書（如有）二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量完成工程2.乙方未按約定時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量完成工程3.甲方未按約定支付工程款4.乙方未按約定支付材料款、人工費(fèi)等5.雙方在履行協(xié)議過程中發(fā)生的其他爭議三、法律名詞及解釋：1.甲方：指承擔(dān)橋梁建設(shè)施工合同義務(wù)的一方。2.乙方：指承擔(dān)橋梁建設(shè)施工合同權(quán)利的一方。3.違約金：指違約方因未履行合同義務(wù)而應(yīng)支付給對方的經(jīng)濟(jì)賠償。4.滯納金：指違約方未按約定時(shí)間支付款項(xiàng)而應(yīng)支付給對方的違約金。5.法院：指具有管轄權(quán)的人民法院。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：協(xié)商調(diào)整工期，必要時(shí)簽訂工期順延協(xié)議。2.工程質(zhì)量問題：及時(shí)整改，重新驗(yàn)收，支付違約金。3.付款爭議：提供付款憑證，協(xié)商解決，必要時(shí)訴訟解決。4.材料供應(yīng)不足：提前采購，備用材料，與供應(yīng)商協(xié)商解決。5.施工人員傷亡：依法賠償，購買保險(xiǎn)，加強(qiáng)安全培訓(xùn)。五、所有應(yīng)用場景：1.橋梁建設(shè)施工合同簽訂及履行2