2024年度建筑停工補(bǔ)償及安全管理合作協(xié)議3篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑停工補(bǔ)償及安全管理合作協(xié)議本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(chēng)1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方聯(lián)系方式2.合同標(biāo)的2.1建筑項(xiàng)目名稱(chēng)2.2停工原因及范圍2.3安全管理責(zé)任3.停工補(bǔ)償條款3.1停工補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)3.2停工補(bǔ)償計(jì)算方法3.3停工補(bǔ)償支付方式3.4停工補(bǔ)償支付時(shí)間4.安全管理責(zé)任4.1安全管理責(zé)任主體4.2安全管理制度4.3安全培訓(xùn)與教育4.4安全檢查與驗(yàn)收5.安全事故處理5.1事故報(bào)告程序5.2事故調(diào)查與處理5.3事故責(zé)任認(rèn)定5.4事故賠償與補(bǔ)償6.合同期限6.1合同生效日期6.2合同終止條件6.3合同續(xù)簽及終止程序7.違約責(zé)任7.1違約行為定義7.2違約責(zé)任承擔(dān)7.3違約金計(jì)算及支付8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.3爭(zhēng)議解決程序9.合同解除9.1合同解除條件9.2合同解除程序9.3合同解除后的處理10.合同生效及備案10.1合同生效條件10.2合同備案要求10.3合同備案程序11.合同附件11.1附件一：建筑項(xiàng)目基本信息11.2附件二：停工補(bǔ)償計(jì)算公式11.3附件三：安全管理相關(guān)文件12.其他約定12.1通知與送達(dá)12.2合同修改與補(bǔ)充12.3合同份數(shù)與效力13.合同簽署13.1簽署日期13.2簽署地點(diǎn)13.3簽署人14.合同附件清單14.1附件一清單14.2附件二清單14.3附件三清單第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(chēng)甲方法定名稱(chēng)：建筑有限公司乙方法定名稱(chēng)：施工單位1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同雙方聯(lián)系方式甲方法定代表人聯(lián)系電話：138xxxx5678乙方法定代表人聯(lián)系電話：139xxxx87652.合同標(biāo)的2.1建筑項(xiàng)目名稱(chēng)：住宅小區(qū)2.2停工原因及范圍停工原因：因不可抗力導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行停工范圍：整個(gè)住宅小區(qū)的建筑施工2.3安全管理責(zé)任甲方向乙方提供施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理要求乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理工作3.停工補(bǔ)償條款3.1停工補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)停工期間，乙方按實(shí)際停工天數(shù)計(jì)算停工補(bǔ)償每天停工補(bǔ)償金額為人民幣1000元3.2停工補(bǔ)償計(jì)算方法停工補(bǔ)償金額=停工天數(shù)×每天停工補(bǔ)償金額3.3停工補(bǔ)償支付方式停工補(bǔ)償金在停工結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)支付3.4停工補(bǔ)償支付時(shí)間停工補(bǔ)償金支付至乙方指定賬戶4.安全管理責(zé)任4.1安全管理責(zé)任主體乙方為施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理責(zé)任主體4.2安全管理制度乙方應(yīng)建立健全施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理制度4.3安全培訓(xùn)與教育乙方應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育4.4安全檢查與驗(yàn)收乙方應(yīng)定期進(jìn)行安全檢查，確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全5.安全事故處理5.1事故報(bào)告程序發(fā)生安全事故后，乙方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向甲方報(bào)告5.2事故調(diào)查與處理甲方應(yīng)組織事故調(diào)查組，對(duì)事故原因進(jìn)行調(diào)查5.3事故責(zé)任認(rèn)定事故責(zé)任由事故調(diào)查組根據(jù)調(diào)查結(jié)果認(rèn)定5.4事故賠償與補(bǔ)償事故賠償和補(bǔ)償按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及雙方約定執(zhí)行6.合同期限6.1合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效6.2合同終止條件合同因下列原因終止：1.合同約定的期限屆滿2.合同雙方協(xié)商一致解除合同3.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行6.3合同續(xù)簽及終止程序合同到期前，雙方可協(xié)商續(xù)簽合同合同解除需書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方確認(rèn)7.爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決7.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟7.3爭(zhēng)議解決程序爭(zhēng)議解決過(guò)程中，雙方應(yīng)保持溝通，積極尋求解決方案8.違約責(zé)任8.1違約行為定義甲方違約行為：未按時(shí)支付停工補(bǔ)償金、未履行安全管理責(zé)任等乙方違約行為：未按時(shí)完成施工任務(wù)、未履行安全管理責(zé)任等8.2違約責(zé)任承擔(dān)甲方違約，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為欠付金額的每日千分之五乙方違約，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的千分之五8.3違約金計(jì)算及支付違約金應(yīng)在違約行為發(fā)生之日起10個(gè)工作日內(nèi)支付9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式爭(zhēng)議解決方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)協(xié)商：雙方直接協(xié)商解決調(diào)解：雙方可自愿選擇第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解仲裁：爭(zhēng)議提交至合同簽訂地仲裁委員會(huì)仲裁訴訟：爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院訴訟9.3爭(zhēng)議解決程序雙方應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生后30日內(nèi)提交爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到爭(zhēng)議材料后60日內(nèi)作出裁決或判決10.合同解除10.1合同解除條件甲方或乙方違約，對(duì)方有權(quán)解除合同發(fā)生不可抗力，導(dǎo)致合同無(wú)法履行10.2合同解除程序解除合同需書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方確認(rèn)合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同義務(wù)10.3合同解除后的處理雙方應(yīng)妥善處理已發(fā)生的工程量和款項(xiàng)乙方應(yīng)將施工現(xiàn)場(chǎng)清理完畢11.合同生效及備案11.1合同生效條件雙方簽字蓋章，合同自生效之日起生效11.2合同備案要求雙方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)辦理合同備案手續(xù)11.3合同備案程序雙方應(yīng)在合同生效后30個(gè)工作日內(nèi)辦理備案手續(xù)12.其他約定12.1通知與送達(dá)通知應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，自送達(dá)對(duì)方之日起生效12.2合同修改與補(bǔ)充合同的修改與補(bǔ)充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)12.3合同份數(shù)與效力本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力13.合同簽署13.1簽署日期本合同自年月日雙方簽署之日起生效13.2簽署地點(diǎn)本合同在合同簽訂地簽署13.3簽署人甲方法定代表人簽字：_________________乙方法定代表人簽字：_________________14.合同附件清單14.1附件一清單附件一：住宅小區(qū)建筑項(xiàng)目基本信息14.2附件二清單附件二：停工補(bǔ)償計(jì)算公式14.3附件三清單附件三：安全管理相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義第三方是指在合同履行過(guò)程中，由甲乙雙方同意介入，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)、監(jiān)督、咨詢或其他支持的自然人、法人或其他組織。第三方不包括合同雙方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)或個(gè)人。15.2第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于：1.專(zhuān)業(yè)咨詢2.安全監(jiān)理3.質(zhì)量檢驗(yàn)4.項(xiàng)目管理5.爭(zhēng)議調(diào)解15.3第三方介入程序第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議。第三方介入?yún)f(xié)議應(yīng)包含服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用、責(zé)任劃分等條款。16.甲乙雙方責(zé)任甲方應(yīng)確保第三方提供的服務(wù)符合合同要求，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。乙方應(yīng)配合第三方的工作，提供必要的資料和協(xié)助。第三方在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及合同約定。17.第三方責(zé)任17.1第三方在合同履行過(guò)程中的責(zé)任如下：按照服務(wù)協(xié)議約定提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量。對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。對(duì)其行為造成的損失，在責(zé)任限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。17.2第三方責(zé)任限額第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在服務(wù)協(xié)議中約定，最高不超過(guò)合同總價(jià)的5%。第三方責(zé)任限額的計(jì)算不包括因甲乙雙方違約造成的損失。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1第三方與甲方的劃分：第三方應(yīng)向甲方報(bào)告工作進(jìn)展和成果，甲方有權(quán)要求第三方提供相關(guān)資料。第三方在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng)尊重甲方的決定，并遵守甲方的要求。18.2第三方與乙方的劃分：第三方應(yīng)向乙方提供必要的技術(shù)支持和協(xié)助，乙方應(yīng)配合第三方的工作。第三方在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng)尊重乙方的決定，并遵守乙方的要求。18.3第三方與合同雙方的關(guān)系：第三方與合同雙方之間不存在隸屬關(guān)系，雙方應(yīng)保持獨(dú)立運(yùn)作。第三方在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng)保持中立，不偏袒任何一方。19.第三方介入的終止19.1第三方介入的終止條件：服務(wù)協(xié)議約定的服務(wù)期限屆滿第三方完成服務(wù)任務(wù)，甲乙雙方確認(rèn)甲乙雙方協(xié)商一致解除服務(wù)協(xié)議因不可抗力導(dǎo)致服務(wù)協(xié)議無(wú)法履行19.2第三方介入的終止程序：第三方介入終止需書(shū)面通知甲乙雙方。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：住宅小區(qū)建筑項(xiàng)目基本信息詳細(xì)要求：包括項(xiàng)目名稱(chēng)、地點(diǎn)、規(guī)模、建設(shè)周期、資金來(lái)源等基本信息。說(shuō)明：附件一作為合同附件，用于明確合同標(biāo)的的基本情況。2.附件二：停工補(bǔ)償計(jì)算公式詳細(xì)要求：提供停工補(bǔ)償?shù)挠?jì)算方法，包括停工天數(shù)、每天停工補(bǔ)償金額等。說(shuō)明：附件二作為合同附件，用于規(guī)范停工補(bǔ)償?shù)挠?jì)算方式。3.附件三：安全管理相關(guān)文件詳細(xì)要求：包括安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全檢查記錄等。說(shuō)明：附件三作為合同附件，用于明確施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理要求。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：包括第三方介入的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用、責(zé)任劃分等。說(shuō)明：附件四作為合同附件，用于明確第三方介入的具體安排。5.附件五：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：包括爭(zhēng)議解決方式、爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)、爭(zhēng)議解決程序等。說(shuō)明：附件五作為合同附件，用于明確爭(zhēng)議解決的途徑和程序。6.附件六：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：包括合同變更的原因、變更內(nèi)容、變更程序等。說(shuō)明：附件六作為合同附件，用于明確合同變更的流程和條件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方違約行為：未按時(shí)支付停工補(bǔ)償金未履行安全管理責(zé)任未按照合同約定提供施工圖紙和資料乙方違約行為：未按時(shí)完成施工任務(wù)未履行安全管理責(zé)任使用不合格的建筑材料或設(shè)備第三方違約行為：未按服務(wù)協(xié)議提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)因疏忽或過(guò)失導(dǎo)致?lián)p失2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方違約責(zé)任認(rèn)定：甲方未按時(shí)支付停工補(bǔ)償金，每延遲一日，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為欠付金額的每日千分之五。甲方未履行安全管理責(zé)任，導(dǎo)致安全事故，甲方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。乙方違約責(zé)任認(rèn)定：乙方未按時(shí)完成施工任務(wù)，每延遲一日，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的千分之五。乙方使用不合格的建筑材料或設(shè)備，導(dǎo)致工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。第三方違約責(zé)任認(rèn)定：第三方未按服務(wù)協(xié)議提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，每延遲一日，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金為服務(wù)協(xié)議約定費(fèi)用的千分之五。第三方因疏忽或過(guò)失導(dǎo)致?lián)p失，應(yīng)在責(zé)任限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。示例說(shuō)明：甲方未按時(shí)支付停工補(bǔ)償金，乙方在停工期間損失了人民幣10萬(wàn)元，甲方應(yīng)向乙方支付人民幣5000元的違約金。乙方使用不合格的建筑材料導(dǎo)致工程質(zhì)量問(wèn)題，造成甲方經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，賠償甲方人民幣20萬(wàn)元。全文完。2024年度建筑停工補(bǔ)償及安全管理合作協(xié)議1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(chēng)1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方聯(lián)系方式2.合同簽訂背景及目的2.1合同簽訂背景2.2合同簽訂目的3.建筑工程基本信息3.1工程名稱(chēng)3.2工程地點(diǎn)3.3工程規(guī)模3.4工程工期4.停工補(bǔ)償條款4.1停工補(bǔ)償范圍4.2停工補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)4.3停工補(bǔ)償申請(qǐng)及審批流程4.4停工補(bǔ)償支付方式5.安全管理?xiàng)l款5.1安全管理目標(biāo)5.2安全管理制度5.3安全責(zé)任劃分5.4安全事故處理及責(zé)任追究6.監(jiān)督檢查與驗(yàn)收6.1監(jiān)督檢查方式6.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.3驗(yàn)收程序6.4驗(yàn)收不合格的處理7.合同履行與變更7.1合同履行期限7.2合同變更程序7.3合同解除條件7.4合同解除程序8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約賠償計(jì)算方法9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3爭(zhēng)議解決期限10.合同生效及終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同終止程序11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密義務(wù)11.3保密期限12.合同附件12.1附件一：建筑工程施工圖紙12.2附件二：建筑工程施工組織設(shè)計(jì)12.3附件三：建筑工程施工合同13.其他約定事項(xiàng)13.1合同解除條件13.2合同解除程序13.3合同解除后的責(zé)任承擔(dān)14.合同簽署14.1合同簽署日期14.2合同簽署地點(diǎn)14.3合同簽署人簽名或蓋章第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(chēng)1.1.1甲方法定名稱(chēng)：_______1.1.2乙方法定名稱(chēng)：_______1.2合同雙方法定代表人1.2.1甲方法定代表人：_______1.2.2乙方法定代表人：_______1.3合同雙方聯(lián)系方式1.3.1甲方法定代表人聯(lián)系方式：電話_______，郵箱_______1.3.2乙方法定代表人聯(lián)系方式：電話_______，郵箱_______2.合同簽訂背景及目的2.1合同簽訂背景2.1.1甲乙雙方在_______工程中存在合作關(guān)系。2.1.2鑒于工程特點(diǎn)及實(shí)際需要，雙方同意簽訂本合同。2.2合同簽訂目的2.2.1明確雙方在_______工程中的權(quán)利義務(wù)。2.2.2規(guī)范工程停工補(bǔ)償及安全管理事宜。3.建筑工程基本信息3.1工程名稱(chēng)3.1.1工程名稱(chēng)：_______3.2工程地點(diǎn)3.2.1工程地點(diǎn)：_______3.3工程規(guī)模3.3.1工程規(guī)模：占地面積_______平方米，建筑面積_______平方米。3.4工程工期3.4.1工程工期：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。4.停工補(bǔ)償條款4.1停工補(bǔ)償范圍4.1.1因不可抗力、甲方原因或其他原因?qū)е鹿こ掏９ぁ?.2停工補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)4.2.1停工補(bǔ)償按每日_______元/平方米計(jì)算。4.3停工補(bǔ)償申請(qǐng)及審批流程4.3.1乙方應(yīng)在停工發(fā)生后_______小時(shí)內(nèi)向甲方提出停工補(bǔ)償申請(qǐng)。4.3.2甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)后_______小時(shí)內(nèi)進(jìn)行審批。4.4停工補(bǔ)償支付方式4.4.1停工補(bǔ)償款按月支付，甲方于每月_______日前將上月停工補(bǔ)償款支付給乙方。5.安全管理?xiàng)l款5.1安全管理目標(biāo)5.1.1確保工程安全施工，預(yù)防安全事故發(fā)生。5.2安全管理制度5.2.1甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)人員的安全職責(zé)。5.3安全責(zé)任劃分5.3.1甲方負(fù)責(zé)整個(gè)工程的安全管理。5.3.2乙方負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的安全管理。5.4安全事故處理及責(zé)任追究5.4.1發(fā)生安全事故，甲乙雙方應(yīng)立即采取措施，防止事故擴(kuò)大。5.4.2事故發(fā)生后，雙方應(yīng)積極配合，查明事故原因，追究責(zé)任。6.監(jiān)督檢查與驗(yàn)收6.1監(jiān)督檢查方式6.1.1甲方派駐監(jiān)理人員對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)督檢查。6.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.2.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求。6.2.2工程安全應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。6.3驗(yàn)收程序6.3.1驗(yàn)收前，乙方應(yīng)向甲方提交驗(yàn)收申請(qǐng)。6.3.2甲方在收到驗(yàn)收申請(qǐng)后_______日內(nèi)組織驗(yàn)收。6.4驗(yàn)收不合格的處理6.4.1驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按甲方要求進(jìn)行整改。6.4.2整改完成后，乙方應(yīng)再次申請(qǐng)驗(yàn)收。8.違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1乙方未按合同約定進(jìn)行施工，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤。8.1.2甲方未按時(shí)支付工程款項(xiàng)。8.1.3雙方未按照合同約定的安全管理制度執(zhí)行，導(dǎo)致安全事故發(fā)生。8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.2.1乙方因違約導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，應(yīng)向甲方支付每日_______元的違約金。8.2.2甲方未按時(shí)支付工程款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付每日_______%的滯納金。8.2.3雙方因違約導(dǎo)致安全事故發(fā)生，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3違約賠償計(jì)算方法8.3.1違約金和滯納金以實(shí)際損失為計(jì)算依據(jù)。8.3.2乙方因違約導(dǎo)致安全事故，賠償金額按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及實(shí)際情況確定。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。9.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.2.1本合同爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為_(kāi)______仲裁委員會(huì)。9.3爭(zhēng)議解決期限9.3.1爭(zhēng)議發(fā)生后，雙方應(yīng)在_______日內(nèi)協(xié)商解決。10.合同生效及終止10.1合同生效條件10.1.1雙方代表簽字蓋章。10.1.2合同簽訂后，雙方應(yīng)在_______日內(nèi)完成合同備案。10.2合同終止條件10.2.1工程竣工驗(yàn)收合格。10.2.2雙方協(xié)商一致解除合同。10.2.3發(fā)生合同約定的解除條件。10.3合同終止程序10.3.1雙方應(yīng)在合同終止前_______日內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方。10.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按合同約定進(jìn)行工程結(jié)算。11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1本合同內(nèi)容及雙方在合作過(guò)程中了解的對(duì)方商業(yè)秘密。11.2保密義務(wù)11.2.1雙方應(yīng)對(duì)保密內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得泄露給任何第三方。11.3保密期限11.3.1本合同保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后_______年。12.合同附件12.1附件一：建筑工程施工圖紙12.1.1圖紙編號(hào)：_______12.1.2圖紙日期：_______12.2附件二：建筑工程施工組織設(shè)計(jì)12.2.1設(shè)計(jì)編號(hào)：_______12.2.2設(shè)計(jì)日期：_______12.3附件三：建筑工程施工合同12.3.1合同編號(hào)：_______12.3.2合同日期：_______13.其他約定事項(xiàng)13.1合同解除條件13.1.1雙方協(xié)商一致解除合同。13.1.2發(fā)生不可抗力事件，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除合同。13.2合同解除程序13.2.1雙方應(yīng)在合同解除前_______日內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方。13.2.2合同解除后，雙方應(yīng)按合同約定進(jìn)行工程結(jié)算。13.3合同解除后的責(zé)任承擔(dān)13.3.1雙方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。14.合同簽署14.1合同簽署日期14.1.1甲方法定代表人簽署日期：_______14.1.2乙方法定代表人簽署日期：_______14.2合同簽署地點(diǎn)14.2.1合同簽署地點(diǎn)：_______14.3合同簽署人簽名或蓋章14.3.1甲方法定代表人簽名或蓋章：_______14.3.2乙方法定代表人簽名或蓋章：_______第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義15.1.1本合同所稱(chēng)第三方，是指在本合同履行過(guò)程中，經(jīng)甲乙雙方同意，參與合同履行、提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)或進(jìn)行監(jiān)督管理的外部機(jī)構(gòu)、個(gè)人或企業(yè)。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和質(zhì)量。15.2.2降低合同風(fēng)險(xiǎn)，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。16.第三方介入類(lèi)型16.1監(jiān)理方16.1.1監(jiān)理方負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全進(jìn)行監(jiān)督管理。16.2設(shè)計(jì)方16.2.1設(shè)計(jì)方負(fù)責(zé)提供工程設(shè)計(jì)方案和技術(shù)支持。16.3施工方16.3.1施工方負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行工程施工。16.4中介方16.4.1中介方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲乙雙方的關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。17.第三方介入程序17.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定第三方介入的具體事宜，包括第三方資質(zhì)、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用等。17.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議，明確各自的權(quán)利義務(wù)。18.第三方責(zé)任限額18.1第三方責(zé)任限額18.1.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中因自身原因造成損失的，其賠償責(zé)任不超過(guò)本合同約定甲乙雙方各自承擔(dān)的違約責(zé)任限額。18.2責(zé)任劃分18.2.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，若因甲乙雙方的原因?qū)е聯(lián)p失，甲乙雙方應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。18.3保險(xiǎn)18.3.1第三方應(yīng)依法購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的責(zé)任保險(xiǎn)，以保障其履行職責(zé)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。19.第三方變更19.1第三方變更程序19.1.1若需變更第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書(shū)面通知對(duì)方。19.2第三方變更責(zé)任19.2.1第三方變更后，原第三方責(zé)任不變，新第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。20.第三方退出20.1第三方退出條件20.1.1第三方完成合同約定的服務(wù)內(nèi)容。20.1.2雙方協(xié)商一致同意第三方退出。20.2第三方退出程序20.2.1第三方退出前，應(yīng)向甲乙雙方提交退出申請(qǐng)，并完成相關(guān)手續(xù)。20.3第三方退出責(zé)任20.3.1第三方退出后，應(yīng)按照合同約定向甲乙雙方提供必要的交接文件和資料。21.第三方介入的額外條款21.1第三方介入時(shí)，甲乙雙方應(yīng)確保第三方的資質(zhì)和信譽(yù)，并對(duì)其服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行審核。21.2第三方介入時(shí)，甲乙雙方應(yīng)明確第三方的權(quán)利和義務(wù)，確保第三方在履行職責(zé)過(guò)程中不損害甲乙雙方的合法權(quán)益。21.3第三方介入時(shí)，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定服務(wù)費(fèi)用，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。22.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明22.1第三方與甲乙雙方22.1.1第三方與甲乙雙方是合作關(guān)系，各自履行合同約定的職責(zé)。22.2第三方與施工方22.2.1第三方對(duì)施工方進(jìn)行監(jiān)督管理，確保施工質(zhì)量、安全和進(jìn)度。22.3第三方與設(shè)計(jì)方22.3.1第三方對(duì)設(shè)計(jì)方提供的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審核，確保設(shè)計(jì)符合合同要求。22.4第三方與中介方22.4.1第三方與中介方是合作關(guān)系，共同為甲乙雙方提供咨詢服務(wù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：建筑工程施工圖紙要求：圖紙應(yīng)完整、清晰，符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。說(shuō)明：包含建筑平面圖、立面圖、剖面圖、結(jié)構(gòu)圖等。2.附件二：建筑工程施工組織設(shè)計(jì)要求：組織設(shè)計(jì)應(yīng)詳細(xì)、合理，包括施工方案、進(jìn)度計(jì)劃、資源配置等。說(shuō)明：為工程施工提供組織和技術(shù)保障。3.附件三：建筑工程施工合同要求：合同內(nèi)容應(yīng)完整、明確，包括工程范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、費(fèi)用等。說(shuō)明：明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)。4.附件四：第三方合作協(xié)議要求：合作協(xié)議應(yīng)明確第三方服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。說(shuō)明：為第三方介入提供依據(jù)。5.附件五：工程進(jìn)度報(bào)告要求：報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，包括工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等情況。說(shuō)明：為工程管理和監(jiān)督提供依據(jù)。6.附件六：工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告要求：報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄工程驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收結(jié)果、存在問(wèn)題等。說(shuō)明：為工程交付使用提供依據(jù)。7.附件七：工程結(jié)算報(bào)告要求：報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，包括工程結(jié)算金額、支付方式等。說(shuō)明：為工程款項(xiàng)支付提供依據(jù)。8.附件八：工程變更單要求：變更單應(yīng)詳細(xì)記錄工程變更內(nèi)容、原因、費(fèi)用等。說(shuō)明：為工程變更管理提供依據(jù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：乙方未按合同約定進(jìn)行施工，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：每日延誤工期，乙方應(yīng)向甲方支付_______元的違約金。示例說(shuō)明：若工程原定工期為6個(gè)月，實(shí)際工期延誤2個(gè)月，乙方應(yīng)支付違約金_______元。2.違約行為：甲方未按時(shí)支付工程款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：每逾期一日，甲方應(yīng)向乙方支付_______%的滯納金。示例說(shuō)明：若合同約定工程款項(xiàng)支付期為每月5日，實(shí)際支付日期為每月10日，甲方應(yīng)支付滯納金_______元。3.違約行為：雙方未按照合同約定的安全管理制度執(zhí)行，導(dǎo)致安全事故發(fā)生。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)事故原因、損失情況，追究相應(yīng)責(zé)任。示例說(shuō)明：若因乙方施工不當(dāng)導(dǎo)致安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任，賠償甲方損失_______元。4.違約行為：第三方未按合作協(xié)議履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)第三方合作協(xié)議，追究其違約責(zé)任。示例說(shuō)明：若監(jiān)理方未按時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查，應(yīng)向甲乙雙方支付_______元的違約金。5.違約行為：合同變更未經(jīng)雙方協(xié)商一致。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：任何一方擅自變更合同，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說(shuō)明：若甲方單方面變更合同，應(yīng)向乙方支付_______元的違約金。全文完。2024年度建筑停工補(bǔ)償及安全管理合作協(xié)議2本合同目錄一覽1.合作雙方基本信息1.1雙方名稱(chēng)1.2法定代表人或授權(quán)代表1.3聯(lián)系方式1.4注冊(cè)地址2.合作目的與原則2.1合作目的2.2合作原則3.建筑停工補(bǔ)償3.1停工補(bǔ)償范圍3.2停工補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)3.3停工補(bǔ)償流程3.4停工補(bǔ)償爭(zhēng)議解決4.安全管理4.1安全管理目標(biāo)4.2安全管理制度4.3安全管理人員職責(zé)4.4安全培訓(xùn)與教育5.合作期限5.1合作期限起始日期5.2合作期限終止日期6.合作費(fèi)用6.1費(fèi)用支付方式6.2費(fèi)用支付時(shí)間6.3費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)7.合作內(nèi)容7.1建筑工程范圍7.2工程進(jìn)度要求7.3工程質(zhì)量要求8.合作成果8.1建筑停工補(bǔ)償實(shí)施情況8.2安全管理實(shí)施情況9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約責(zé)任賠償10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決程序11.合同解除11.1合同解除條件11.2合同解除程序12.合同生效12.1合同生效條件12.2合同生效日期13.合同變更13.1合同變更方式13.2合同變更程序14.合同終止14.1合同終止條件14.2合同終止程序第一部分：合同如下：1.合作雙方基本信息1.1雙方名稱(chēng)甲方：[甲方全稱(chēng)]乙方：[乙方全稱(chēng)]1.2法定代表人或授權(quán)代表甲方法定代表人或授權(quán)代表：[甲方法定代表人或授權(quán)代表姓名]乙方法定代表人或授權(quán)代表：[乙方法定代表人或授權(quán)代表姓名]1.3聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]1.4注冊(cè)地址甲方注冊(cè)地址：[甲方注冊(cè)地址]乙方注冊(cè)地址：[乙方注冊(cè)地址]2.合作目的與原則2.1合作目的本合同旨在明確甲乙雙方在2024年度建筑停工補(bǔ)償及安全管理方面的合作事宜，確保建筑工程的順利進(jìn)行和雙方權(quán)益的保護(hù)。2.2合作原則（1）遵守國(guó)家法律法規(guī)；（2）平等互利；（3）誠(chéng)實(shí)守信；（4）公平公正。3.建筑停工補(bǔ)償3.1停工補(bǔ)償范圍（1）自然災(zāi)害；（2）政策調(diào)整；（3）不可抗力事件；（4）施工過(guò)程中發(fā)生的事故。3.2停工補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)（1）自然災(zāi)害：按照國(guó)家相關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行；（2）政策調(diào)整：按照雙方協(xié)商確定的比例進(jìn)行補(bǔ)償；（3）不可抗力事件：按照國(guó)家相關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行；（4）施工過(guò)程中發(fā)生的事故：根據(jù)事故原因和損失程度，由乙方負(fù)責(zé)賠償。3.3停工補(bǔ)償流程（1）停工發(fā)生后，乙方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向甲方報(bào)告；（2）甲方收到報(bào)告后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；（3）經(jīng)核實(shí)后，雙方協(xié)商確定補(bǔ)償方案；（4）補(bǔ)償方案確定后，乙方應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付補(bǔ)償金。3.4停工補(bǔ)償爭(zhēng)議解決如雙方對(duì)停工補(bǔ)償存在爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。4.安全管理4.1安全管理目標(biāo)確保建筑工程施工過(guò)程中人員安全和工程質(zhì)量。4.2安全管理制度（1）建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2）嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程；（3）定期進(jìn)行安全檢查和隱患排查；（4）對(duì)違反安全規(guī)定的行為進(jìn)行處罰。4.3安全管理人員職責(zé)（1）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的全面管理；（2）組織制定和實(shí)施安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（3）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查；（4）對(duì)違反安全規(guī)定的行為進(jìn)行處理。4.4安全培訓(xùn)與教育（1）對(duì)施工人員進(jìn)行崗前安全培訓(xùn)；（2）定期對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育和考核；（3）對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)安全培訓(xùn)。5.合作期限5.1合作期限起始日期[合作期限起始日期]5.2合作期限終止日期[合作期限終止日期]6.合作費(fèi)用6.1費(fèi)用支付方式（1）按月支付；（2）銀行轉(zhuǎn)賬。6.2費(fèi)用支付時(shí)間每月[支付時(shí)間]前支付上一個(gè)月的合作費(fèi)用。6.3費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)雙方協(xié)商確定的金額和支付方式執(zhí)行。7.合作內(nèi)容7.1建筑工程范圍[建筑工程具體范圍]7.2工程進(jìn)度要求（1）按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工；（2）確保工程進(jìn)度按時(shí)完成；（3）保證工程質(zhì)量。7.3工程質(zhì)量要求（1）滿足設(shè)計(jì)要求；（2）符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；（3）達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。8.合作成果8.1建筑停工補(bǔ)償實(shí)施情況甲方負(fù)責(zé)記錄停工情況，包括停工原因、停工時(shí)間、停工影響等，并及時(shí)通知乙方。乙方應(yīng)在接到通知后7個(gè)工作日內(nèi)提供停工補(bǔ)償相關(guān)資料，包括但不限于停工記錄、損失評(píng)估等。8.2安全管理實(shí)施情況甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方執(zhí)行安全管理措施，包括定期安全檢查記錄、安全事故報(bào)告、安全培訓(xùn)記錄等。乙方應(yīng)確保所有安全管理措施得到有效執(zhí)行，并及時(shí)向甲方報(bào)告安全管理相關(guān)情況。9.違約責(zé)任9.1違約情形（1）甲方未按約定支付合作費(fèi)用的；（2）乙方未按約定完成工程進(jìn)度或質(zhì)量要求的；（3）乙方未按約定執(zhí)行安全管理措施的；（4）任何一方未按本合同約定履行其他義務(wù)的。9.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金；（2）違約行為導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行的，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償損失；（3）違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)無(wú)10.3爭(zhēng)議解決程序（1）提交爭(zhēng)議書(shū)面申請(qǐng)；（2）法院受理后，按照法定程序進(jìn)行審理；（3）法院作出判決后，雙方應(yīng)依法履行判決結(jié)果。11.合同解除11.1合同解除條件（1）任何一方違約，且違約方在收到解除通知后未在15日內(nèi)采取補(bǔ)救措施的；（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行的；（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致，決定解除合同的。11.2合同解除程序（1）一方提出解除合同的通知；（2）另一方在收到通知后，如有異議，應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)提出；（3）如無(wú)異議，合同自通知到達(dá)對(duì)方之日起解除。12.合同生效12.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2合同生效日期[合同生效日期]13.合同變更13.1合同變更方式任何一方要求變更合同內(nèi)容，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂書(shū)面變更協(xié)議。13.2合同變更程序（1）一方提出變更請(qǐng)求；（2）雙方協(xié)商達(dá)成一致；（3）簽訂書(shū)面變更協(xié)議。14.合同終止14.1合同終止條件（1）合同期限屆滿；（2）合同解除；（3）合同約定的其他終止條件。14.2合同終止程序（1）合同期限屆滿或解除后，雙方應(yīng)進(jìn)行合同終止確認(rèn)；（2）辦理合同終止手續(xù)；第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)、咨詢、監(jiān)督或其他輔助作用的獨(dú)立法人或其他組織。15.2第三方責(zé)任限額15.2.1第三方責(zé)任限額定義第三方責(zé)任限額是指第三方在履行本合同過(guò)程中因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。15.2.2第三方責(zé)任限額確定（1）第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，并在第三方介入?yún)f(xié)議中明確；（3）第三方責(zé)任限額應(yīng)不低于[金額]萬(wàn)元。15.3第三方介入情形（2）第三方根據(jù)本合同約定，主動(dòng)介入本合同的履行；（3）經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，允許第三方介入本合同的履行。15.4第三方介入?yún)f(xié)議15.4.1協(xié)議簽訂甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書(shū)面介入?yún)f(xié)議，明確第三方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。15.4.2協(xié)議內(nèi)容（1）第三方介入的具體事項(xiàng)；（2）第三方責(zé)任限額；（3）第三方的工作范圍和職責(zé)；（4）第三方提供服務(wù)的期限；（5）第三方服務(wù)的費(fèi)用及支付方式；（6）甲乙雙方與第三方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系；（7）爭(zhēng)議解決方式。15.5第三方與其他各方的劃分說(shuō)明15.5.1責(zé)任劃分（1）第三方在履行本合同過(guò)程中因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（2）甲乙雙方應(yīng)各自承擔(dān)因自身原因?qū)е碌膿p失；（3）第三方在履行本合同過(guò)程中，因甲乙雙方共同過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的損失，由雙方按