公園景觀水體施工合同

公園景觀水體施工合同合同編號：__________鑒于甲方為提升公園景觀，擬對公園內(nèi)水體進行施工改造，乙方具備相關施工資質(zhì)和經(jīng)驗，自愿承攬該項工程。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合同條款：一、工程內(nèi)容1.1本工程包括但不限于：水體清淤、水質(zhì)治理、景觀照明、綠化改造、休閑設施安裝等。1.2工程規(guī)模：根據(jù)甲方提供的公園平面圖紙及施工要求確定。1.3工程地點：________________。二、工程期限2.1本工程計劃開工日期為______年______月______日。2.2本工程計劃竣工日期為______年______月______日。2.3乙方應按照甲方的要求，提前提交工程進度計劃，并按照計劃完成工程。三、工程質(zhì)量3.1乙方應按照甲方的要求及國家標準、行業(yè)標準進行施工，確保工程質(zhì)量。3.2乙方應保證所使用的材料、設備等均符合國家相關質(zhì)量標準。3.3工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至達到驗收標準。四、工程造價4.1本工程總價款為人民幣______元（大寫：_______________________元整）。4.2乙方應按照甲方的要求，提交工程進度款申請，甲方按照實際完成工程量進行支付。4.3工程驗收合格后，乙方應按照甲方的要求，提供正式的工程結算報告，辦理結算手續(xù)。五、違約責任5.1乙方未按照約定時間完成工程的，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：工程總價款的______%。5.2乙方未按照約定質(zhì)量標準完成工程的，應承擔整改費用及因此給甲方造成的損失。5.3甲方未按照約定時間支付工程款的，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應付工程款的______%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且乙方完成合同約定的所有義務之日終止。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________甲方代表（簽名）：_______________乙方代表（簽名）：_______________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.公園平面圖紙2.施工要求說明書3.工程進度計劃4.工程進度款申請5.工程結算報告6.國家標準、行業(yè)標準相關文件7.材料、設備質(zhì)量合格證明文件二、違約行為及認定：1.未按照約定時間完成工程：乙方未按照合同約定的時間完成工程，視為違約。2.未按照約定質(zhì)量標準完成工程：乙方完成的工程質(zhì)量不符合合同約定，視為違約。3.甲方未按照約定時間支付工程款：甲方未按照合同約定的時間支付工程款，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中指定的公園景觀水體施工工程的委托方。2.乙方：指合同中指定的公園景觀水體施工工程的承攬方。3.工程期限：指合同約定的工程開始和結束的時間。4.工程質(zhì)量：指工程符合合同約定和國家標準、行業(yè)標準的程度。5.違約金：指一方違約時，按照合同約定向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應提前提交工程進度計劃，并與甲方溝通，確保工程按時完成。如乙方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，應按照合同約定支付違約金，并采取措施加快工程進度。2.工程質(zhì)量問題：乙方應保證工程質(zhì)量，如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至達到驗收標準。如乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，乙方應承擔整改費用及因此給甲方造成的損失。3.工程款支付問題：甲方應按照合同約定時間支付工程款，如甲方未按時支付，乙方有權根據(jù)合同約定向甲方追討工程款，并有權暫停施工。五、所有應用場景：本合同適用于公園景觀水體施工工程，包括但