二零二四年度污水處理廠建設工程施工合同

二零二四年度污水處理廠建設工程施工合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方地址1.3合同雙方聯(lián)系方式2.工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程建設內(nèi)容3.工程施工進度3.1工程開工日期3.2工程竣工日期3.3工程分期進度4.工程質(zhì)量標準4.1質(zhì)量檢驗標準4.2質(zhì)量驗收程序4.3質(zhì)量責任5.工程造價5.1工程總造價5.2付款方式及進度5.3造價調(diào)整6.工程材料6.1材料供應方式6.2材料質(zhì)量要求6.3材料檢驗程序7.工程設計變更7.1設計變更程序7.2設計變更費用7.3設計變更責任8.工程安全文明施工8.1安全文明施工要求8.2安全文明施工措施8.3安全文明施工責任9.環(huán)境保護9.1環(huán)保要求9.2環(huán)保措施9.3環(huán)保責任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決程序10.3爭議解決費用11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任11.3違約賠償12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序12.3合同解除責任13.合同生效及終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同終止程序14.其他約定事項14.1保密條款14.2解密條款14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱（1）甲方：污水處理廠有限公司（2）乙方：建筑工程有限公司1.2合同雙方地址（1）甲方地址：省市區(qū)街道號（2）乙方地址：省市區(qū)街道號1.3合同雙方聯(lián)系方式（1）甲方聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：138xxxx5678（2）乙方聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：139xxxx56782.工程概況2.1工程名稱污水處理廠建設工程2.2工程地點省市區(qū)街道2.3工程規(guī)模總占地面積平方米，總建筑面積平方米2.4工程建設內(nèi)容包括污水處理設施、污泥處理設施、辦公樓、宿舍樓等3.工程施工進度3.1工程開工日期2024年3月1日3.2工程竣工日期2025年2月28日3.3工程分期進度第一期：2024年3月1日至2024年8月31日第二期：2024年9月1日至2025年2月28日4.工程質(zhì)量標準4.1質(zhì)量檢驗標準按照國家相關質(zhì)量標準執(zhí)行4.2質(zhì)量驗收程序甲方組織驗收，乙方提供相關資料和報告4.3質(zhì)量責任乙方保證工程質(zhì)量，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責返工、維修或更換5.工程造價5.1工程總造價人民幣叁仟萬元整（￥3,000,000.00）5.2付款方式及進度按照工程進度分階段支付，具體支付比例和節(jié)點詳見附件5.3造價調(diào)整如遇政策調(diào)整或市場波動，經(jīng)雙方協(xié)商一致后可進行調(diào)整6.工程材料6.1材料供應方式乙方負責材料采購，甲方提供相關材料清單和技術要求6.2材料質(zhì)量要求按照國家相關質(zhì)量標準執(zhí)行，乙方需提供材料合格證明6.3材料檢驗程序乙方在材料進場前進行自檢，甲方在材料進場后進行抽檢7.工程設計變更7.1設計變更程序任何一方提出設計變更，需經(jīng)雙方協(xié)商一致后形成書面文件7.2設計變更費用設計變更費用由提出方承擔，如變更涉及工程造價調(diào)整，按第5.3條執(zhí)行7.3設計變更責任因設計變更導致工程延期或質(zhì)量問題的，責任方需承擔相應責任8.工程安全文明施工8.1安全文明施工要求乙方需遵守國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標準，確保施工現(xiàn)場安全文明施工8.2安全文明施工措施乙方應制定安全文明施工方案，包括但不限于安全防護設施、消防安全、環(huán)境保護等8.3安全文明施工責任乙方對施工現(xiàn)場的安全文明施工負全部責任，如發(fā)生安全事故，乙方承擔相應法律責任9.環(huán)境保護9.1環(huán)保要求乙方在施工過程中必須遵守國家有關環(huán)境保護的法律、法規(guī)和標準，采取有效措施減少對環(huán)境的影響9.2環(huán)保措施乙方應采取防塵、降噪、防污染等措施，確保施工現(xiàn)場的環(huán)境保護工作得到有效實施9.3環(huán)保責任如因施工造成環(huán)境污染，乙方應承擔相應的環(huán)保責任，包括但不限于治理費用和行政處罰10.爭議解決10.1爭議解決方式雙方應通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟10.2爭議解決程序爭議發(fā)生后，雙方應在收到爭議通知之日起30日內(nèi)提交書面材料，并協(xié)商確定解決爭議的具體日期10.3爭議解決費用爭議解決過程中產(chǎn)生的費用，由敗訴方承擔，除非法律另有規(guī)定11.違約責任11.1違約情形包括但不限于工程延期、質(zhì)量不合格、材料供應不及時、違反安全文明施工規(guī)定等11.2違約責任違約方應承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金、恢復工程等11.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w數(shù)額和計算方法由雙方在合同中約定12.合同解除12.1合同解除條件包括但不限于合同目的不能實現(xiàn)、一方嚴重違約、不可抗力等12.2合同解除程序解除合同需書面通知對方，并說明解除原因，合同解除后，雙方應按照約定處理已發(fā)生的債權債務12.3合同解除責任合同解除后，雙方應根據(jù)合同約定承擔相應的責任13.合同生效及終止13.1合同生效條件雙方簽字蓋章，且合同約定的其他生效條件滿足13.2合同終止條件包括工程竣工驗收合格、合同約定的終止條件滿足等13.3合同終止程序合同終止后，雙方應按照約定處理已發(fā)生的債權債務，并進行工程移交14.其他約定事項14.1保密條款雙方對本合同內(nèi)容負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露14.2解密條款14.3合同附件本合同附件作為合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義本合同所稱的第三方，是指除甲方、乙方以外的，為履行本合同目的而介入合同關系的個人或組織，包括但不限于監(jiān)理單位、設計單位、咨詢機構、檢測機構等。15.2第三方選擇甲方和乙方有權根據(jù)本合同的需要，選擇合適的第三方介入合同關系，并簽訂相應的協(xié)議或合同。15.3第三方職責第三方應根據(jù)其介入合同關系的協(xié)議或合同，履行相應的職責，包括但不限于：1.監(jiān)理單位：負責監(jiān)督工程進度、質(zhì)量、安全等，確保工程符合合同要求。2.設計單位：負責工程設計方案的制定、優(yōu)化和實施過程中的技術指導。3.咨詢機構：提供專業(yè)咨詢意見，協(xié)助甲方和乙方解決合同履行中的問題。4.檢測機構：對工程材料、設備、工程實體進行檢測，確保符合質(zhì)量標準。15.4第三方權利1.要求甲方和乙方提供必要的工作條件和信息。2.對甲方和乙方的違約行為提出警告或建議。3.在必要時，向甲方和乙方提出整改意見或要求。4.根據(jù)協(xié)議或合同，收取相應的服務費用。15.5第三方與其他方的劃分1.第三方與甲方、乙方之間的關系由各自簽訂的協(xié)議或合同約定。2.第三方與甲方、乙方之間在合同履行過程中的權利義務劃分，應遵循公平、合理原則。3.第三方在履行職責過程中，應尊重甲方和乙方的合法權益，不得損害甲方和乙方的利益。16.第三方責任限額16.1第三方責任界定第三方在其職責范圍內(nèi)，因自身原因?qū)е潞贤男胁环霞s定，應承擔相應的責任。16.2責任限額1.第三方的責任限額由其與甲方或乙方簽訂的協(xié)議或合同約定。2.如協(xié)議或合同未約定責任限額，則第三方的責任限額為本合同總價的%。16.3責任承擔1.第三方責任范圍內(nèi)的事故或損失，由第三方自行承擔。2.第三方責任范圍內(nèi)的事故或損失，超出其責任限額部分，由甲方和乙方根據(jù)合同約定承擔。16.4賠償程序1.第三方責任事故或損失發(fā)生后，甲方和乙方應立即通知第三方。2.第三方應按照協(xié)議或合同約定，及時采取措施減輕損失。3.甲方和乙方應根據(jù)合同約定，承擔相應的賠償責任。17.第三方變更17.1第三方變更條件1.甲方或乙方因合同履行需要，可提出變更第三方的請求。2.第三方同意變更的，應與甲方或乙方簽訂新的協(xié)議或合同。17.2第三方變更程序1.甲方或乙方提出變更請求后，應書面通知第三方。2.第三方應在收到通知之日起日內(nèi)，書面回復是否同意變更。3.第三方同意變更的，應與甲方或乙方簽訂新的協(xié)議或合同。18.第三方退出18.1第三方退出條件1.第三方因自身原因或合同約定的事由，可提出退出合同關系的請求。2.第三方退出合同關系后，應按照協(xié)議或合同約定，妥善處理已發(fā)生的債權債務。18.2第三方退出程序1.第三方提出退出請求后，應書面通知甲方和乙方。2.甲方和乙方應在收到通知之日起日內(nèi)，書面回復是否同意第三方退出。3.第三方退出合同關系后，應按照協(xié)議或合同約定，辦理相關手續(xù)，并退出合同關系。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程施工圖紙及設計文件要求：提供完整、清晰的施工圖紙及設計文件，包括但不限于建筑、結構、給排水、電氣、暖通等設計圖紙。說明：圖紙及設計文件應滿足國家相關標準，并經(jīng)甲方審核批準。2.工程預算書及工程量清單要求：詳細列出工程預算及工程量清單，包括材料費、人工費、機械使用費、其他費用等。說明：預算書及工程量清單應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并作為合同附件。3.材料采購合同及供應商資質(zhì)證明要求：提供材料采購合同及供應商資質(zhì)證明，確保材料質(zhì)量符合合同要求。說明：供應商資質(zhì)證明包括營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量合格證等。4.施工組織設計及安全文明施工方案要求：提供詳細的施工組織設計及安全文明施工方案，確保施工過程安全、文明。說明：方案應包括施工進度計劃、人員安排、安全措施、環(huán)境保護措施等。5.工程驗收報告及質(zhì)量檢測報告要求：提供工程驗收報告及質(zhì)量檢測報告，證明工程符合合同要求。說明：驗收報告及檢測報告應由有資質(zhì)的第三方機構出具。6.工程變更通知書及變更協(xié)議要求：提供工程變更通知書及變更協(xié)議，記錄工程變更情況及費用調(diào)整。說明：變更通知書及協(xié)議應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并作為合同附件。7.付款憑證及發(fā)票要求：提供付款憑證及發(fā)票，證明已支付合同款項。說明：付款憑證及發(fā)票應真實、合法。8.爭議解決文件及判決書要求：提供爭議解決文件及判決書，證明爭議已得到解決。說明：文件及判決書應具有法律效力。9.合同終止文件及終止協(xié)議要求：提供合同終止文件及終止協(xié)議，證明合同已終止。說明：文件及協(xié)議應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并作為合同附件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：工程延期：未按合同約定的工期完成工程。質(zhì)量不合格：工程不符合國家相關質(zhì)量標準。材料供應不及時：未能按合同約定的時間提供材料。違反安全文明施工規(guī)定：未按合同約定的安全文明施工措施進行施工。2.責任認定標準：工程延期：按照合同約定的工期計算，每延期一