




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度城市排水系統(tǒng)承攬工程居間合同模板合同編號_________一、合同主體1.甲方(委托方):名稱:_________________________地址:_________________________聯(lián)系人:_________________________聯(lián)系電話:_________________________2.乙方(居間方):名稱:_________________________地址:_________________________聯(lián)系人:_________________________聯(lián)系電話:_________________________3.其他相關方:(如有其他相關方,請在此處填寫)名稱:_________________________地址:_________________________聯(lián)系人:_________________________聯(lián)系電話:_________________________二、合同前言2.1背景隨著城市化進程的加快,城市排水系統(tǒng)的重要性日益凸顯。為了提高城市排水系統(tǒng)的運行效率,保障城市居民的生活質量,甲方?jīng)Q定進行城市排水系統(tǒng)承攬工程。2.2目的本合同旨在明確甲方與乙方之間關于城市排水系統(tǒng)承攬工程的居間服務事宜,確保雙方在合同履行過程中的權利和義務得到充分保障。三、定義與解釋3.1專業(yè)術語1.城市排水系統(tǒng):指在城市范圍內,對雨水、污水分流收集、輸送、處理和排放的設施和系統(tǒng)。2.承攬工程:指甲方委托乙方為其提供城市排水系統(tǒng)承攬工程的居間服務。3.居間服務:指乙方在甲方委托的范圍內,為甲方尋找合適的承攬方,并協(xié)助甲方與承攬方簽訂承攬合同的服務。3.2關鍵詞解釋1.居間方:在本合同中,指乙方。2.承攬方:在本合同中,指接受甲方委托,承擔城市排水系統(tǒng)承攬工程的單位或個人。3.居間服務費:指乙方為甲方提供居間服務所收取的費用。四、權利與義務4.1甲方的權利和義務1.甲方的權利:(1)有權要求乙方按照合同約定提供居間服務。(2)有權要求乙方在居間服務過程中,保證信息的真實、準確、完整。2.甲方的義務:(1)按照合同約定支付乙方居間服務費。(2)配合乙方完成居間服務所需的相關手續(xù)。4.2乙方的權利和義務1.乙方的權利:(1)有權按照合同約定收取居間服務費。(2)有權要求甲方提供相關信息,以便乙方完成居間服務。2.乙方的義務:(1)按照合同約定提供居間服務。(2)保證所提供的信息真實、準確、完整。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,至甲方與承攬方簽訂承攬合同之日止。5.2合同履行地點本合同履行地點為甲方所在地。5.3合同履行方式乙方應在合同履行期間,積極為甲方尋找合適的承攬方,并協(xié)助甲方與承攬方簽訂承攬合同。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件1.合同約定的居間服務期限屆滿。2.甲方與承攬方簽訂承攬合同。3.雙方協(xié)商一致,決定終止合同。6.3終止程序1.合同終止前,乙方應向甲方提交居間服務報告。2.雙方應就合同終止事宜進行協(xié)商,達成一致意見。6.4終止后果1.合同終止后,乙方應退還甲方已支付的居間服務費。2.雙方應就合同終止事宜進行結算,處理相關事宜。七、費用與支付7.1費用構成1.基本居間服務費:根據(jù)雙方協(xié)商確定的金額,按合同約定比例支付。2.成功促成承攬合同簽訂的獎勵:在甲方與承攬方簽訂承攬合同后,乙方根據(jù)合同約定比例獲得獎勵。3.其他費用:如因居間服務產生的相關稅費、差旅費等,由雙方另行協(xié)商確定。7.2支付方式1.甲方應按照本合同約定,通過銀行轉賬或現(xiàn)金支付方式向乙方支付居間服務費用。2.乙方應在收到甲方支付的費用后,向甲方開具合法有效的稅務發(fā)票。7.3支付時間1.基本居間服務費:甲方應在居間服務開始后,按照合同約定的時間和比例支付。2.成功促成承攬合同簽訂的獎勵:甲方應在與承攬方簽訂承攬合同后,按照合同約定的時間和比例支付。7.4支付條款1.甲方支付居間服務費用時,應確保資金來源合法,不得違反國家相關法律法規(guī)。2.乙方收到甲方支付的費用后,應及時將款項用于居間服務的開展。八、違約責任8.1甲方違約1.甲方未按合同約定支付居間服務費用的,應向乙方支付違約金,違約金為應支付費用的_____%。2.甲方違反保密條款,泄露乙方商業(yè)秘密的,應承擔相應的法律責任。8.2乙方違約1.乙方未按合同約定提供居間服務的,應向甲方支付違約金,違約金為合同約定居間服務費總額的_____%。2.乙方違反保密條款,泄露甲方商業(yè)秘密的,應承擔相應的法律責任。8.3賠償金額和方式1.違約方應按照本合同約定,向守約方支付違約金。2.違約金支付方式:違約方應在違約行為發(fā)生后____個工作日內,將違約金支付至守約方指定賬戶。九、保密條款9.1保密內容1.甲方提供的項目信息、技術資料等商業(yè)秘密。2.乙方在居間服務過程中獲取的甲方商業(yè)秘密。9.2保密期限本合同約定的保密期限為____年,自合同生效之日起計算。9.3保密履行方式1.雙方應采取合理措施,確保保密內容的保密性。2.未經(jīng)對方同意,任何一方不得向第三方泄露保密內容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括自然災害、政府行為、社會異常事件等。10.2不可抗力事件1.自然災害:如地震、洪水、臺風等。2.政府行為:如政策調整、法律法規(guī)變更等。3.社會異常事件:如罷工、暴亂等。10.3不可抗力發(fā)生時的責任和義務1.發(fā)生不可抗力事件時,雙方應及時通知對方。2.不可抗力事件發(fā)生后,雙方應協(xié)商解決合同履行問題。10.4不可抗力實例1.自然災害:地震、洪水、臺風等。2.政府行為:政策調整、法律法規(guī)變更等。3.社會異常事件:罷工、暴亂等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決1.雙方應友好協(xié)商解決合同履行過程中產生的爭議。2.協(xié)商不成時,可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2調解、仲裁或訴訟1.雙方可自愿選擇調解、仲裁或訴訟方式解決爭議。2.仲裁或訴訟的管轄法院為合同簽訂地人民法院。十二、合同的轉讓12.1轉讓規(guī)定1.未經(jīng)對方同意,任何一方不得轉讓本合同。2.如需轉讓,雙方應協(xié)商一致,并簽訂書面轉讓協(xié)議。12.2不得轉讓的情形1.合同未履行完畢前,任何一方不得轉讓本合同。2.合同約定的保密條款不得轉讓。十三、權利的保留13.1權力保留1.甲方保留對城市排水系統(tǒng)承攬工程項目的最終決定權。2.乙方在提供居間服務過程中,不得泄露甲方的商業(yè)秘密和項目信息。13.2特殊權力保留1.甲方保留對乙方提供的服務質量進行監(jiān)督和評估的權利。2.乙方在居間服務過程中,如發(fā)現(xiàn)甲方提供的信息有誤或存在風險,應及時通知甲方。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序1.合同的修改和補充,應經(jīng)雙方協(xié)商一致,并以書面形式簽訂補充協(xié)議。2.補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2修改和補充效力1.合同的修改和補充,自雙方簽字蓋章之日起生效。2.未經(jīng)雙方同意,任何一方不得擅自修改或補充合同內容。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項1.雙方應就城市排水系統(tǒng)承攬工程項目的相關信息進行及時溝通。2.雙方應就項目進度、質量、安全等方面的問題進行協(xié)作。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應通過電話、郵件、會議等方式進行協(xié)作與配合。2.雙方應指定專人負責合同的履行和項目的推進。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本合同構成雙方之間關于城市排水系統(tǒng)承攬工程居間服務的完整協(xié)議,任何一方不得以任何形式對本合同進行修改或補充。16.3增減條款本合同的增減條款,應以書面形式進行,并由雙方簽字蓋章。十七、簽字、日期、蓋章甲方(委托方):代表人(簽字):_________________________日期:_________________________蓋章:_________________________乙方(居間方):代表人(簽字):_________________________日期:_________________________蓋章:_________________________附件及其他說明解釋一、附件列表:1.甲方提供的城市排水系統(tǒng)承攬工程項目相關信息及資料。2.乙方提供的居間服務報告。3.甲方與承攬方簽訂的承攬合同。4.保密協(xié)議。5.不可抗力事件證明材料。6.合同修改和補充協(xié)議。二、違約行為及認定:1.甲方違約行為及認定:未按合同約定支付居間服務費用:認定甲方違約,應支付違約金。違反保密條款:認定甲方違約,承擔相應的法律責任。2.乙方違約行為及認定:未按合同約定提供居間服務:認定乙方違約,應支付違約金。違反保密條款:認定乙方違約,承擔相應的法律責任。三、法律名詞及解釋:1.不可抗力:指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災害、政府行為、社會異常事件等。2.居間服務:指乙方在甲方委托的范圍內,為甲方尋找合適的承攬方,并協(xié)助甲方與承攬方簽訂承攬合同的服務。3.商業(yè)秘密:指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。4.違約金:指違約方按照合同約定或法律規(guī)定,向守約方支付的一定數(shù)額的金錢。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.問題:乙方在提供居間服務過程中,因信息不準確導致甲方遭受損失。解決辦法:乙方應及時糾正錯誤信息,并承擔相應的賠償責任。2.問題:甲方與承攬方簽訂承攬合同后,發(fā)現(xiàn)承攬方無法履行合同。解決辦法:甲方應及時通知乙方,并由乙方協(xié)助解決。3.問題:合同履行過程中,因不可抗力事件導致合同無法履行。解決辦法:雙方應協(xié)商解決,根據(jù)不可抗力事件的影響程度,調整合同履行方式或終止合同。4.問題:合同履行過程中,雙方對合同條款理解不一致。解決辦法:雙方應通過協(xié)商或法律途徑解決爭議。多方為主導的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎上。重新詳細規(guī)劃第三方的責權利等相關條款1.第三方主體名稱:_________________________2.第三方主體地址:_________________________3.第三方主體聯(lián)系人:_________________________4.第三方主體聯(lián)系電話:_________________________5.第三方權利:第三方有權根據(jù)本合同約定,獲得相應的報酬。第三方有權要求甲方提供必要的項目信息。6.第三方義務:第三方應按照合同約定,提供高質量的服務。第三方應保守甲方商業(yè)秘密,不得泄露給任何第三方。7.第三方責任:第三方因自身原因導致服務不符合約定,應承擔相應的賠償責任。8.第三方參與合同的終止條件:第三方違反合同約定,甲方有權終止其參與合同的權利。二、以乙方的權益為主導,以乙方的責權利為優(yōu)先,增加乙方的權利條款以及乙方的多種利益條款,同時增加甲方的違約及限制條款1.乙方的權利:乙方有權要求甲方按照合同約定支付居間服務費。乙方有權要求甲方提供真實、準確、完整的項目信息。乙方有權在居間服務過程中,對項目信息進行必要的核實。2.乙方的利益條款:甲方與承攬方簽訂承攬合同后,乙方有權獲得成功促成合同的獎勵。乙方有權要求甲方承擔因居間服務產生的相關稅費。3.甲方的違約及限制條款:甲方未按合同約定支付居間服務費的,應向乙方支付違約金。甲方提供虛假項目信息的,應承擔相應的法律責任。甲方不得要求乙方違反法律法規(guī),進行不正當競爭。三、以甲方的權益為主導,以甲方的責權利為優(yōu)先,增加甲方的權利條款以及甲方的多種利益條款,同時增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權利:甲方可對乙方提供的居間服務進行監(jiān)督和評估。甲方可要求乙方提供項目信息的相關證明材料。2.甲方的利益條款:甲方可要求乙方在居間服務過程中,提供必要的技術支持。甲方可要求乙方在項目信息發(fā)生變化時,及時通知甲方。3.乙方的違約及限制條款:乙方未按合同約定提供居間服務的,應承擔相應的違約責任。乙方泄露甲方商業(yè)秘密的,應承擔相應的法律責任。乙方不得利用甲方的商業(yè)秘密進行不正當競爭。全文完。2025年度城市排水系統(tǒng)承攬工程居間合同模板1合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同簽訂日期3.合同雙方基本信息4.合同履行地點5.合同履行期限6.合同總價7.合同支付方式8.合同生效條件二、工程范圍與內容1.工程概況2.工程規(guī)模3.工程技術參數(shù)4.工程質量要求5.工程進度安排三、工程承包方1.承包方基本信息2.承包方資質要求3.承包方業(yè)績要求4.承包方信譽要求5.承包方履約能力四、居間方1.居間方基本信息2.居間方資質要求3.居間方服務內容4.居間方服務期限5.居間方報酬及支付方式五、工程款項及支付1.工程款項總額2.分階段付款比例3.付款節(jié)點及條件4.逾期付款責任5.付款憑證要求六、工程質量保證1.工程質量保證期限2.工程質量保證措施3.工程質量監(jiān)督4.工程質量問題處理5.工程保修七、合同變更與解除1.合同變更條件2.合同解除條件3.合同變更或解除程序4.合同變更或解除后果5.合同爭議解決方式八、違約責任1.履約違約責任2.付款違約責任3.工程質量違約責任4.居間服務違約責任5.違約金及賠償九、爭議解決1.爭議解決方式2.爭議解決機構3.爭議解決程序4.爭議解決費用5.爭議解決期限十、合同終止1.合同終止條件2.合同終止程序3.合同終止后果4.合同終止通知5.合同終止后的結算十一、其他約定事項1.合同附件2.保密條款3.法律適用4.通知送達方式5.合同份數(shù)及效力十二、合同簽署1.簽署日期2.簽署人3.簽署地點4.簽署文件5.簽署手續(xù)十三、合同附件1.工程設計方案2.工程預算3.付款計劃4.居間服務協(xié)議5.其他相關文件十四、合同解除1.合同解除條件2.合同解除程序3.合同解除后果4.合同解除通知5.合同解除后的結算合同編號_________一、合同概述1.合同名稱:2025年度城市排水系統(tǒng)承攬工程居間合同2.合同簽訂日期:____年____月____日3.合同雙方基本信息:a)居間方:1.名稱:2.地址:3.法定代表人:4.聯(lián)系方式:b)承包方:1.名稱:2.地址:3.法定代表人:4.聯(lián)系方式:4.合同履行地點:____市____區(qū)5.合同履行期限:____年____月____日至____年____月____日6.合同總價:人民幣____元整7.合同支付方式:a)預付款:合同總價____%b)進度款:按工程進度分階段支付c)驗收款:工程驗收合格后支付8.合同生效條件:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效二、工程范圍與內容1.工程概況:____市____區(qū)城市排水系統(tǒng)改造工程2.工程規(guī)模:____平方公里3.工程技術參數(shù):詳見附件《工程設計方案》4.工程質量要求:符合國家及地方相關標準5.工程進度安排:詳見附件《工程進度安排表》三、工程承包方1.承包方基本信息:a)名稱:b)地址:c)法定代表人:d)聯(lián)系方式:2.承包方資質要求:具備市政公用工程施工總承包一級資質3.承包方業(yè)績要求:近三年內有同類工程業(yè)績4.承包方信譽要求:無不良記錄5.承包方履約能力:具備充足的施工設備和人力資源四、居間方1.居間方基本信息:a)名稱:b)地址:c)法定代表人:d)聯(lián)系方式:2.居間方資質要求:具備相應的居間服務資質3.居間方服務內容:a)負責聯(lián)系工程業(yè)主b)協(xié)助簽訂工程承包合同c)協(xié)調解決工程實施過程中的問題4.居間方服務期限:自合同簽訂之日起至工程竣工驗收合格5.居間方報酬及支付方式:a)報酬金額:人民幣____元整b)支付方式:按工程進度分階段支付五、工程款項及支付1.工程款項總額:人民幣____元整2.分階段付款比例:a)預付款:合同總價____%b)進度款:按工程進度分階段支付c)驗收款:工程驗收合格后支付3.付款節(jié)點及條件:詳見附件《付款計劃表》4.逾期付款責任:逾期付款按每日萬分之五支付違約金5.付款憑證要求:付款憑證需加蓋雙方財務專用章六、工程質量保證1.工程質量保證期限:自工程竣工驗收合格之日起____年2.工程質量保證措施:a)承包方負責工程質量的監(jiān)督和管理b)居間方協(xié)助監(jiān)督工程質量3.工程質量監(jiān)督:由相關政府部門進行監(jiān)督4.工程質量問題處理:按照國家及地方相關標準進行處理5.工程保修:詳見附件《工程保修書》七、合同變更與解除1.合同變更條件:a)雙方協(xié)商一致b)因不可抗力導致合同無法履行2.合同解除條件:a)一方違約嚴重b)因不可抗力導致合同無法履行3.合同變更或解除程序:a)雙方書面通知b)協(xié)商確定變更或解除內容c)簽訂變更或解除協(xié)議4.合同變更或解除后果:a)合同解除后,雙方應按約定結算b)造成的損失由責任方承擔5.合同爭議解決方式:a)爭議發(fā)生后,雙方應友好協(xié)商解決b)協(xié)商不成的,提交____仲裁委員會仲裁八、違約責任1.履約違約責任:a)承包方未按合同約定完成工程,每延誤一日,應支付____元違約金。b)居間方未履行居間義務,每延誤一日,應支付____元違約金。2.付款違約責任:a)承包方未按時支付工程款項,每延誤一日,應支付____元違約金。b)居間方未按時收取居間報酬,每延誤一日,應支付____元違約金。3.工程質量違約責任:a)工程驗收不合格,承包方應無條件返工,直至合格,并承擔由此產生的費用。b)居間方未協(xié)助處理工程質量問題,每延誤一日,應支付____元違約金。4.居間服務違約責任:a)居間方未按約定提供居間服務,每延誤一日,應支付____元違約金。b)居間方泄露工程秘密,應承擔相應的法律責任。5.違約金及賠償:a)違約金不足以彌補損失的,違約方還應承擔賠償損失的責任。九、爭議解決1.爭議解決方式:a)爭議發(fā)生后,雙方應友好協(xié)商解決。b)協(xié)商不成的,提交____仲裁委員會仲裁。2.爭議解決機構:a)______仲裁委員會。3.爭議解決程序:a)仲裁申請。b)仲裁庭組成。c)仲裁審理。d)仲裁裁決。4.爭議解決費用:a)仲裁費用由敗訴方承擔。b)仲裁費用具體金額由仲裁委員會根據(jù)實際情況確定。5.爭議解決期限:a)爭議解決期限不超過____個月。十、合同終止1.合同終止條件:a)合同約定的工程完成并驗收合格。b)雙方協(xié)商一致解除合同。c)出現(xiàn)合同約定的解除條件。2.合同終止程序:a)雙方書面通知對方合同終止。b)協(xié)商確定合同終止后的結算事宜。3.合同終止后果:a)雙方應按照約定結算工程款項。b)雙方應相互退還已收款項。4.合同終止通知:a)書面通知應加蓋雙方公章。b)通知應在合同終止前____個工作日送達對方。5.合同終止后的結算:a)結算應按照合同約定進行。b)雙方應確保結算的及時性和準確性。十一、其他約定事項1.合同附件:a)工程設計方案。b)工程預算。c)付款計劃。d)居間服務協(xié)議。e)其他相關文件。2.保密條款:a)雙方對本合同內容負有保密義務。b)未經(jīng)對方同意,不得向任何第三方泄露合同內容。3.法律適用:a)本合同適用中華人民共和國法律。4.通知送達方式:a)書面通知通過快遞或專人送達。b)送達地址為合同雙方在合同中指定的地址。5.合同份數(shù)及效力:a)本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。十二、合同簽署1.簽署日期:____年____月____日2.簽署人:a)居間方:1.姓名:2.職務:3.簽字:b)承包方:1.姓名:2.職務:3.簽字:3.簽署地點:4.簽署文件:a)合同文本。b)附件。5.簽署手續(xù):a)雙方法定代表人或授權代表簽字。b)蓋雙方公章。十三、合同附件1.工程設計方案。2.工程預算。3.付款計劃。4.居間服務協(xié)議。5.其他相關文件。十四、合同解除1.合同解除條件:a)合同約定的解除條件。b)因不可抗力導致合同無法履行。2.合同解除程序:a)雙方書面通知對方合同解除。b)協(xié)商確定合同解除后的結算事宜。3.合同解除后果:a)雙方應按照約定結算工程款項。b)雙方應相互退還已收款項。4.合同解除通知:a)書面通知應加蓋雙方公章。b)通知應在合同解除前____個工作日送達對方。5.合同解除后的結算:a)結算應按照合同約定進行。b)雙方應確保結算的及時性和準確性。居間方(蓋章):授權代表(簽字):日期:____年____月____日承包方(蓋章):授權代表(簽字):日期:____年____月____日多方為主導時的,附件條款及說明一、甲方為主導時的附加條款及說明1.甲方主導權條款說明:本條款明確甲方在合同履行過程中的主導地位,包括但不限于工程進度、質量監(jiān)督、款項支付等關鍵決策權。a)甲方有權根據(jù)工程進度和質量要求,對承包方的施工計劃進行調整。b)甲方有權對工程進行質量監(jiān)督,并對不符合質量要求的部分要求返工或修復。c)甲方有權根據(jù)工程進度和資金情況,對付款計劃進行調整。2.甲方協(xié)調義務條款說明:本條款要求甲方在工程實施過程中,協(xié)調解決與工程相關的各種問題,確保工程順利進行。a)甲方應協(xié)調解決工程實施過程中與當?shù)卣?、居民的關系問題。b)甲方應協(xié)調解決工程材料、設備供應問題。c)甲方應協(xié)調解決工程進度與相關配套設施建設的時間節(jié)點。3.甲方風險承擔條款說明:本條款規(guī)定甲方在合同履行過程中,承擔因不可抗力等因素導致工程延誤或損失的風險。a)因不可抗力因素導致工程延誤,甲方應承擔相應的責任。b)因不可抗力因素導致工程損失,甲方應承擔相應的賠償責任。二、乙方為主導時的附加條款及說明1.乙方主導權條款說明:本條款明確乙方在合同履行過程中的主導地位,包括但不限于工程進度、質量監(jiān)督、款項支付等關鍵決策權。a)乙方有權根據(jù)工程進度和質量要求,對施工計劃進行調整。b)乙方有權對工程進行質量監(jiān)督,并對不符合質量要求的部分要求返工或修復。c)乙方有權根據(jù)工程進度和資金情況,對付款計劃進行調整。2.乙方施工責任條款說明:本條款要求乙方在工程實施過程中,承擔因自身原因導致的工程延誤或損失的風險。a)因乙方施工原因導致工程延誤,乙方應承擔相應的責任。b)因乙方施工原因導致工程損失,乙方應承擔相應的賠償責任。3.乙方材料供應責任條款說明:本條款要求乙方在工程實施過程中,確保材料供應的及時性和質量。a)乙方應按照合同約定,按時提供符合質量要求的工程材料。b)因乙方提供的材料質量問題導致工程損失,乙方應承擔相應的賠償責任。三、第三方中介參與時的附加條款及說明1.第三方中介責任條款說明:本條款明確第三方中介在合同履行過程中的職責,包括但不限于工程監(jiān)督、協(xié)調、爭議解決等。a)第三方中介應按照合同約定,對工程進行監(jiān)督,確保工程質量和進度。b)第三方中介應協(xié)調解決工程實施過程中出現(xiàn)的問題,確保工程順利進行。c)第三方中介應按照合同約定,參與工程爭議的調解和裁決。2.第三方中介費用條款說明:本條款規(guī)定第三方中介的收費標準及支付方式。a)第三方中介的收費標準由雙方協(xié)商確定。b)第三方中介費用由甲方支付。3.第三方中介爭議解決條款說明:本條款規(guī)定第三方中介在爭議解決過程中的職責和程序。a)第三方中介應在爭議發(fā)生后____個工作日內,提出爭議解決方案。b)第三方中介的爭議解決方案需經(jīng)雙方簽字確認。c)如雙方對第三方中介的爭議解決方案有異議,可提交仲裁或訴訟解決。附件及其他補充說明一、附件列表:1.工程設計方案2.工程預算3.付款計劃表4.居間服務協(xié)議5.工程進度安排表6.工程保修書7.第三方中介服務協(xié)議(如有)8.不可抗力事件證明(如有)9.爭議解決相關文件10.其他相關文件二、違約行為及認定:1.履約違約:a)承包方未按合同約定完成工程,認定為履約違約。b)居間方未履行居間義務,認定為履約違約。2.付款違約:a)承包方未按時支付工程款項,認定為付款違約。b)居間方未按時收取居間報酬,認定為付款違約。3.質量違約:a)工程驗收不合格,認定為質量違約。b)居間方未協(xié)助處理工程質量問題,認定為質量違約。4.居間服務違約:a)居間方未按約定提供居間服務,認定為居間服務違約。b)居間方泄露工程秘密,認定為居間服務違約。5.違約金及賠償:a)違約金不足以彌補損失的,認定為違約金及賠償違約。三、法律名詞及解釋:1.不可抗力:指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災害、戰(zhàn)爭等。2.仲裁:指雙方在爭議發(fā)生后,自愿將爭議提交仲裁機構進行裁決的一種爭議解決方式。3.訴訟:指雙方在爭議發(fā)生后,依法向人民法院提起訴訟,請求法院作出判決的一種爭議解決方式。4.履約能力:指合同當事人履行合同的能力,包括資金、技術、人力資源等。5.居間服務:指居間方在合同履行過程中,為合同雙方提供信息、聯(lián)系、協(xié)調等服務的活動。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.工程進度延誤:解決辦法:及時溝通,調整施工計劃,確保工程進度。2.工程質量問題:解決辦法:立即停工,查明原因,采取補救措施,確保工程質量。3.款項支付爭議:解決辦法:協(xié)商解決,如協(xié)商不成,提交仲裁或訴訟。4.居間服務不到位:解決辦法:要求居間方加強服務,如服務仍不到位,可解除合同。五、所有應用場景:1.城市排水系統(tǒng)改造工程2.市政公用設施建設3.工程承包與居間服務4.工程爭議解決5.工程款項支付與結算全文完。2025年度城市排水系統(tǒng)承攬工程居間合同模板2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方地址1.3合同雙方聯(lián)系方式2.合同標的及范圍2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內容3.居間服務內容及要求3.1居間服務內容3.2居間服務期限3.3居間服務費用4.履約保證金及支付方式4.1保證金金額4.2保證金支付方式4.3保證金退還條件5.居間服務費用支付方式5.1費用支付比例5.2費用支付時間5.3費用支付方式6.居間服務成果及交付6.1居間服務成果形式6.2居間服務成果交付時間6.3居間服務成果驗收標準7.居間服務責任及義務7.1居間服務方責任7.2承攬方責任7.3第三方責任8.違約責任8.1居間服務方違約責任8.2承攬方違約責任8.3第三方違約責任9.爭議解決方式9.1爭議解決途徑9.2爭議解決機構9.3爭議解決程序10.合同解除及終止條件10.1合同解除條件10.2合同終止條件11.合同生效及期限11.1合同生效條件11.2合同期限12.其他約定事項12.1不可抗力條款12.2保密條款12.3通知方式13.合同附件13.1附件一:工程詳細資料13.2附件二:居間服務協(xié)議13.3附件三:相關法律法規(guī)14.合同簽署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.1.1居間服務方名稱:____________________1.1.2承攬方名稱:____________________1.2合同雙方地址1.2.1居間服務方地址:____________________1.2.2承攬方地址:____________________1.3合同雙方聯(lián)系方式1.3.1居間服務方聯(lián)系方式:____________________1.3.2承攬方聯(lián)系方式:____________________2.合同標的及范圍2.1工程名稱:2025年度城市排水系統(tǒng)承攬工程2.2工程地點:____________________2.3工程規(guī)模:____________________2.4工程內容:包括但不限于排水管道鋪設、雨水收集系統(tǒng)建設、污水處理設施改造等。3.居間服務內容及要求3.1居間服務內容3.1.1負責聯(lián)系和協(xié)調承攬方與建設單位之間的溝通;3.1.2協(xié)助承攬方完成工程投標、合同簽訂等相關手續(xù);3.1.3提供工程相關信息和技術支持;3.2居間服務期限:自合同簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日止。3.3居間服務費用:人民幣______萬元整。4.履約保證金及支付方式4.1保證金金額:人民幣______萬元整。4.2保證金支付方式:承攬方應在合同簽訂后____個工作日內,將保證金匯入居間服務方指定賬戶。4.3保證金退還條件:工程竣工驗收合格且無違約行為,居間服務方在收到承攬方退還保證金申請后____個工作日內退還保證金。5.居間服務費用支付方式5.1費用支付比例:居間服務費用按工程進度分階段支付,具體比例為:5.1.1簽訂合同并支付履約保證金后支付______%;5.1.2工程開工后支付______%;5.1.3工程中期驗收合格后支付______%;5.1.4工程竣工驗收合格后支付______%。5.2費用支付時間:承攬方應在每個支付節(jié)點前____個工作日內,向居間服務方提交支付申請。5.3費用支付方式:人民幣轉賬,匯入居間服務方指定賬戶。6.居間服務成果及交付6.1居間服務成果形式:包括但不限于工程投標文件、合同文本、工程變更文件等。6.2居間服務成果交付時間:在居間服務期限屆滿前____個工作日內,由居間服務方向承攬方交付。6.3居間服務成果驗收標準:按照國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準執(zhí)行。8.違約責任8.1居間服務方違約責任8.1.1如居間服務方未按約定履行居間服務,導致承攬方遭受損失的,居間服務方應承擔賠償責任。8.1.2居間服務方泄露承攬方商業(yè)秘密的,應承擔相應的法律責任。8.2承攬方違約責任8.2.1如承攬方未按約定履行工程承攬義務,導致工程延期或質量不合格,承攬方應承擔違約責任。8.2.2承攬方未按時支付居間服務費用的,應向居間服務方支付違約金,違約金為應付款項的______%。8.3第三方違約責任8.3.1如因第三方原因導致合同無法履行,由第三方承擔違約責任。8.3.2第三方違約的,承攬方和居間服務方均有權要求第三方承擔相應的違約責任。9.爭議解決方式9.1爭議解決途徑9.1.1雙方應通過友好協(xié)商解決爭議。9.1.2如協(xié)商不成,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構9.2.1本合同爭議解決機構為合同簽訂地人民法院。9.3爭議解決程序9.3.1爭議解決程序按照我國《民事訴訟法》及相關司法解釋執(zhí)行。10.合同解除及終止條件10.1合同解除條件10.1.1雙方協(xié)商一致,可以解除合同。10.1.2發(fā)生不可抗力事件,導致合同無法履行,雙方均可解除合同。10.2合同終止條件10.2.1居間服務期限屆滿,且雙方無其他合同終止情形。10.2.2合同約定的其他終止條件成就。11.合同生效及期限11.1合同生效條件11.1.1雙方簽字蓋章后,合同自簽訂之日起生效。11.2合同期限11.2.1本合同期限自簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日止。12.其他約定事項12.1不可抗力條款12.1.1不可抗力是指因自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等非雙方可控因素導致的合同無法履行。12.1.2發(fā)生不可抗力事件,雙方應及時通知對方,并采取措施減輕損失。12.2保密條款12.2.1雙方對本合同內容負有保密義務,未經(jīng)對方同意,不得向任何第三方泄露。12.3通知方式12.3.1通知應以書面形式進行,通過雙方約定的聯(lián)系方式送達。13.合同附件13.1附件一:工程詳細資料13.2附件二:居間服務協(xié)議13.3附件三:相關法律法規(guī)14.合同簽署及生效日期14.1合同簽署14.1.1本合同一式______份,雙方各執(zhí)______份,具有同等法律效力。14.2合同生效日期14.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同所稱第三方,是指除居間服務方和承攬方以外的,參與本合同執(zhí)行過程中的任何個人、企業(yè)或其他組織。15.2第三方介入情形15.2.1.1提供專業(yè)技術服務或咨詢;15.2.1.2承擔部分工程實施或管理;15.2.1.3提供資金支持或融資服務;15.2.1.4執(zhí)行合同中的其他特定任務。15.3第三方選擇與授權15.3.1第三方的選擇由居間服務方或承攬方?jīng)Q定,并需書面通知對方。15.3.2第三方介入前,需與居間服務方或承攬方簽訂書面協(xié)議,明確雙方的權利和義務。16.第三方責任限額16.1第三方責任16.1.1第三方在執(zhí)行本合同時,應遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準,對其行為負責。16.1.2第三方因自身原因導致合同無法履行或造成損失的,應承擔相應的賠償責任。16.2責任限額16.2.1第三方的責任限額由居間服務方和承攬方在第三方協(xié)議中約定,并需在合同中明確。16.2.2責任限額包括但不限于:16.2.2.1直接經(jīng)濟損失;16.2.2.2間接經(jīng)濟損失;16.2.2.3信譽損失;16.2.2.4其他因第三方原因造成的損失。17.第三方與其他各方的責任劃分17.1居間服務方責任17.1.1居間服務方對第三方的選擇和監(jiān)督負有責任,確保第三方符合合同要求。17.1.2居間服務方應協(xié)調第三方與其他各方的關系,確保工程順利進行。1
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2 學會寬容(教學設計)-2023-2024學年統(tǒng)編版道德與法治六年級下冊
- 2 落花生 教學設計-2024-2025學年統(tǒng)編版語文五年級上冊
- 5小小的船 教學設計-2024-2025學年語文一年級上冊統(tǒng)編版
- 8 匆匆 教學設計-2023-2024學年語文六年級下冊統(tǒng)編版
- 演出策劃服務合同合同范本
- 工程傷亡合同范本
- 4 田家四季歌(教學設計)2024-2025學年統(tǒng)編版語文二年級上冊
- 酒店出租專車合同范本
- Module 5 Museums Unit 3 教學設計 2024-2025學年外研版九年級英語上冊
- 5《應對自然災害》(教學設計)2023-2024學年統(tǒng)編版道德與法治六年級下冊
- DB3502T 160-2024 工業(yè)產品質量技術幫扶和質量安全監(jiān)管聯(lián)動工作規(guī)范
- 2025年學校教師政治理論學習計劃
- 集團專利管理制度內容
- 提高發(fā)票額度的合同6篇
- 小散工程施工安全培訓
- 車站信號自動控制(第二版) 課件 -3-6502部分
- 商會2025年工作計劃
- 《安全生產法》2024版
- 《消費者心理與行為分析》第五版 課件全套 肖澗松 單元1-10 消費者心理與行為概述 - 消費者購買決策與購后行為
- 體檢報告電子版
- 2024年中考語文真題分類匯編(全國版)專題12議論文閱讀(第01期)含答案及解析
評論
0/150
提交評論