2024版消防工程承攬協(xié)議標準文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版消防工程承攬協(xié)議標準文本本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方定義1.2委托方定義1.3消防工程定義第二條合同范圍及內(nèi)容2.1工程概況2.2工程地點2.3工程時間第三條合同價格及支付3.1合同總價3.2支付方式3.3支付時間表第四條雙方責任及義務(wù)4.1承攬方的責任與義務(wù)4.2委托方的責任與義務(wù)第五條工程質(zhì)量與標準5.1工程質(zhì)量標準5.2驗收標準5.3質(zhì)量保證期第六條工期延誤6.1工期延誤的責任及賠償?shù)谄邨l變更與調(diào)整7.1合同變更的條件7.2變更的程序第八條違約責任8.1違約行為8.2違約責任及賠償?shù)诰艞l爭議解決9.1爭議解決方式9.2訴訟地點及法院第十條合同的生效、終止與解除10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約保密條款第十二條法律適用及爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決第十三條其他條款13.1附加條款13.2附錄第十四條合同的附件14.1附件列表第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方定義承攬方是指按照本合同約定，承擔消防工程的設(shè)計、施工、驗收及保修等義務(wù)的自然人、法人或其他組織。1.2委托方定義委托方是指按照本合同約定，提供消防工程設(shè)計、施工所需資料，支付合同價款，并對工程質(zhì)量、安全、進度等享有監(jiān)督權(quán)利的自然人、法人或其他組織。1.3消防工程定義消防工程是指依據(jù)國家消防法律法規(guī)、標準和設(shè)計文件，采用消防設(shè)施、設(shè)備及材料，對建筑物進行消防安全系統(tǒng)設(shè)計和施工，以達到消防安全目的的工程。第二條合同范圍及內(nèi)容2.1工程概況消防工程包括但不限于：消防給水系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、防煙排煙系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、消防通信系統(tǒng)、消防電源及照明系統(tǒng)等。2.2工程地點消防工程所在地為____?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）____市（地、州）____縣（市、區(qū)）的____（建筑物名稱）。2.3工程時間工程開工日期為____年__月__日，竣工日期為____年__月__日。第三條合同價格及支付3.1合同總價本合同總價包括消防工程的設(shè)計、施工、材料、設(shè)備、調(diào)試、驗收及保修等費用，具體金額為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元。3.2支付方式合同價款支付方式分為____期，每期支付比例為____%。具體支付時間及金額如下：第一期：合同簽訂后__日內(nèi)，支付合同總價的__%。第二期：工程進度達到__%時，支付合同總價的__%。第三期：工程驗收合格后__日內(nèi)，支付合同總價的__%。3.3支付時間表具體支付時間表見附件《合同價款支付時間表》。第四條雙方責任及義務(wù)4.1承攬方的責任與義務(wù)（1）承擔消防工程的設(shè)計、施工、驗收及保修等義務(wù)；（2）按照合同約定的時間、質(zhì)量、安全標準完成工程；（3）提供施工所需的設(shè)計文件、技術(shù)資料、施工圖紙等；（4）確保工程質(zhì)量，不得使用不合格材料、設(shè)備及工藝；（5）負責工程現(xiàn)場的管理，確保施工安全，防止安全事故的發(fā)生；（6）協(xié)助委托方辦理工程驗收手續(xù)。4.2委托方的責任與義務(wù)（1）提供消防工程設(shè)計、施工所需資料，包括建筑物相關(guān)資料、使用功能、消防設(shè)計要求等；（2）支付合同價款，按約定時間支付進度款；（3）對施工現(xiàn)場進行協(xié)調(diào)，提供施工條件；（4）對工程質(zhì)量、安全、進度等進行監(jiān)督；（5）協(xié)助承攬方辦理工程驗收手續(xù)；（6）履行合同約定的其他義務(wù)。第五條工程質(zhì)量與標準5.1工程質(zhì)量標準消防工程質(zhì)量應(yīng)符合國家消防法律法規(guī)、標準和設(shè)計文件要求，達到____等級。5.2驗收標準消防工程驗收應(yīng)按照《建筑工程消防設(shè)計規(guī)范》、《建筑工程消防驗收規(guī)范》等法律法規(guī)進行，驗收合格后方可投入使用。5.3質(zhì)量保證期消防工程質(zhì)量保證期為____年，自工程驗收合格之日起計算。在質(zhì)量保證期內(nèi)，因施工原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，承攬方負責無償維修或更換。第六條工期延誤6.1工期延誤的責任及賠償（1）因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`的，承攬方應(yīng)按合同約定向委托方支付違約金；（2）因委托方原因?qū)е鹿て谘诱`的，委托方應(yīng)承擔由此增加的費用，并按合同約定向承攬方支付違約金。違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總價____%。第八條違約責任8.1違約行為（1）承攬方未按照合同約定的時間、質(zhì)量、安全標準完成工程的，視為違約；（2）委托方未按照合同約定的時間支付價款的，視為違約；（3）雙方其他違反合同約定的行為。8.2違約責任及賠償（1）違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總價____%；（2）違約方賠償守約方因違約所造成的直接經(jīng)濟損失；（3）違約方承擔因違約所產(chǎn)生的其他費用。第九條爭議解決9.1爭議解決方式本合同糾紛的解決方式為：____（選擇一項，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟）。9.2訴訟地點及法院如選擇訴訟解決爭議，雙方同意提交至____?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）____市（地、州）____縣（市、區(qū)）的人民法院訴訟。第十條合同的生效、終止與解除10.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同終止條件（1）工程驗收合格，合同約定的義務(wù)全部履行完畢；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）依法應(yīng)當終止的其他情形。10.3合同解除條件合同解除的條件如下：（1）因不可抗力導致合同無法履行；（2）一方明確表示不履行合同主要義務(wù)；（3）一方嚴重違約，對方無法實現(xiàn)合同目的；（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同終止或解除之日起____年內(nèi)有效。11.3違約保密條款違反保密條款的，違約方應(yīng)承擔違約責任，賠償守約方因此遭受的損失。第十二條法律適用及爭議解決12.1法律適用本合同的訂立、效力、解釋、履行、修改和終止，以及解決合同爭議，均適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決（1）提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁；（2）依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條其他條款13.1附加條款本合同未盡事宜，雙方可以簽訂附加條款，作為本合同的組成部分。13.2附錄附錄包括本合同的附件、補充協(xié)議等，為本合同不可分割的一部分。第十四條合同的附件14.1附件列表（1）消防工程設(shè)計文件；（2）施工圖紙；（3）材料及設(shè)備清單；（4）驗收標準及程序；（5）其他與合同履行相關(guān)的文件。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：消防工程設(shè)計文件詳細要求和說明：設(shè)計文件應(yīng)包括消防給水系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、防煙排煙系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、消防通信系統(tǒng)、消防電源及照明系統(tǒng)等的設(shè)計方案。設(shè)計文件應(yīng)符合國家消防法律法規(guī)、標準和設(shè)計文件要求，達到合同約定的質(zhì)量等級。設(shè)計文件應(yīng)包括施工圖紙、設(shè)計說明、材料及設(shè)備清單等。附件二：施工圖紙詳細要求和說明：施工圖紙應(yīng)包括消防工程的詳細設(shè)計、施工要求和技術(shù)規(guī)范。施工圖紙應(yīng)明確表示出消防設(shè)施、設(shè)備的位置、尺寸、材料和施工工藝。施工圖紙應(yīng)符合設(shè)計文件的要求，并具備指導施工的詳細信息。附件三：材料及設(shè)備清單詳細要求和說明：材料及設(shè)備清單應(yīng)列出消防工程所需的所有材料、設(shè)備及配件的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準等。材料及設(shè)備清單應(yīng)明確材料的品牌、生產(chǎn)廠家、合格證明等。材料及設(shè)備清單應(yīng)根據(jù)施工圖紙和設(shè)計文件的要求進行編制。附件四：驗收標準及程序詳細要求和說明：驗收標準應(yīng)包括消防工程的各項質(zhì)量、安全、進度等方面的要求。驗收程序應(yīng)明確驗收的時間、流程、責任主體和驗收標準。驗收標準及程序應(yīng)符合國家消防法律法規(guī)、標準和設(shè)計文件要求。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方未按照合同約定的時間、質(zhì)量、安全標準完成工程的，視為違約。2.委托方未按照合同約定的時間支付價款的，視為違約。3.雙方其他違反合同約定的行為。違約責任及認定標準：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總價的一定比例。2.違約方賠償守約方因違約所造成的直接經(jīng)濟損失。3.違約方承擔因違約所產(chǎn)生的其他費用。示例說明：如果承攬方未按照合同約定的時間完成工程，導致工程延期，則承攬方需按照合同約定的違約金比例向委托方支付違約金，并賠償因工程延期所導致的直接經(jīng)濟損失。說明三：法律名詞及解釋：1.合同總價：