gf版全新土木工程建設(shè)項目施工合同

gf版全新土木工程建設(shè)項目施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發(fā)包人1.2承包人1.3工程1.4施工合同第二條合同標(biāo)的2.1工程范圍2.2施工內(nèi)容2.3工程量第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整3.3支付方式第四條施工期限4.1施工工期4.2延期工程4.3提前完成工程第五條施工質(zhì)量5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2質(zhì)量檢驗5.3質(zhì)量爭議的處理第六條施工安全6.1安全生產(chǎn)要求6.2安全事故處理6.3安全生產(chǎn)費用的支付第七條材料和設(shè)備7.1材料供應(yīng)7.2設(shè)備供應(yīng)7.3材料和設(shè)備的質(zhì)量第八條變更管理8.1變更范圍8.2變更程序8.3變更價款的確定第九條違約責(zé)任9.1發(fā)包人的違約9.2承包人的違約9.3違約賠償?shù)谑畻l爭議解決10.1爭議的解決方式10.2仲裁或訴訟10.3爭議解決的時間限制第十一條合同的解除11.1合同解除的條件11.2合同解除的程序11.3合同解除后的處理第十二條合同的轉(zhuǎn)讓12.1合同轉(zhuǎn)讓的條件12.2合同轉(zhuǎn)讓的程序12.3轉(zhuǎn)讓后的責(zé)任承擔(dān)第十三條合同的變更13.1合同變更的條件13.2合同變更的程序13.3變更后的合同效力第十四條合同的終止14.1合同終止的條件14.2合同終止的程序14.3終止后的處理第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發(fā)包人發(fā)包人指合同中指明的具有工程發(fā)包權(quán)利的法人或其他組織，即土木工程建設(shè)項目的所有者或授權(quán)代理人。1.2承包人承包人指合同中指明的具有工程承包資格的法人或其他組織，即承擔(dān)土木工程建設(shè)項目的施工任務(wù)的單位。1.3工程工程指合同中指明的土木工程建設(shè)項目，包括土建、安裝、裝修、調(diào)試等內(nèi)容。1.4施工合同施工合同是指發(fā)包人與承包人簽訂的，明確雙方在土木工程建設(shè)項目的施工過程中權(quán)利義務(wù)關(guān)系的書面文件。第二條合同標(biāo)的2.1工程范圍工程范圍包括工程項目的全部或部分施工任務(wù)，具體工程范圍在合同附件中詳細(xì)列出。2.2施工內(nèi)容施工內(nèi)容包括但不僅限于土方工程、基礎(chǔ)工程、結(jié)構(gòu)工程、安裝工程、裝飾工程等，具體施工內(nèi)容在合同附件中詳細(xì)列出。2.3工程量工程量指承包人根據(jù)合同約定應(yīng)完成的工程量清單中所列明的各項工程量，工程量清單作為合同附件。第三條合同價格3.1合同總價合同總價是指承包人完成合同約定的全部施工內(nèi)容后，發(fā)包人應(yīng)支付給承包人的總價款。合同總價在合同中明確規(guī)定，如有價格調(diào)整，按合同約定的價格調(diào)整條款執(zhí)行。3.2價格調(diào)整價格調(diào)整指合同執(zhí)行過程中，因市場行情變化、政策調(diào)整等因素導(dǎo)致合同總價發(fā)生變化的調(diào)整方式。價格調(diào)整的具體條款在合同附件中詳細(xì)列出。3.3支付方式支付方式指發(fā)包人按照合同約定支付合同價款的方式。支付方式包括進(jìn)度付款、驗收付款和最終付款等，具體支付方式在合同附件中詳細(xì)列出。第四條施工期限4.1施工工期施工工期指承包人完成合同約定的全部施工內(nèi)容的期限。施工工期在合同中明確規(guī)定，如有延期，按合同約定的延期條款執(zhí)行。4.2延期工程延期工程指因發(fā)包人原因?qū)е率┕すて谘娱L的工程。延期工程的具體處理方式在合同附件中詳細(xì)列出。4.3提前完成工程提前完成工程指承包人在合同約定的施工工期之前完成全部施工內(nèi)容的情況。提前完成工程的相關(guān)處理辦法在合同附件中詳細(xì)列出。第五條施工質(zhì)量5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的質(zhì)量要求。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在合同附件中詳細(xì)列出。5.2質(zhì)量檢驗質(zhì)量檢驗指對施工過程中和完成后進(jìn)行的質(zhì)量檢查和評定。質(zhì)量檢驗的具體程序和標(biāo)準(zhǔn)在合同附件中詳細(xì)列出。5.3質(zhì)量爭議的處理質(zhì)量爭議的處理指在合同執(zhí)行過程中，發(fā)包人和承包人對于施工質(zhì)量發(fā)生爭議時的處理方式。質(zhì)量爭議的處理辦法在合同附件中詳細(xì)列出。第六條施工安全6.1安全生產(chǎn)要求承包人應(yīng)按照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的要求，確保施工過程中的安全生產(chǎn)。6.2安全事故處理安全事故處理指在施工過程中發(fā)生安全事故時的應(yīng)急處理和責(zé)任追究。安全事故處理的具體辦法在合同附件中詳細(xì)列出。6.3安全生產(chǎn)費用的支付安全生產(chǎn)費用的支付指發(fā)包人按照合同約定支付給承包人的安全生產(chǎn)費用。安全生產(chǎn)費用的支付方式和標(biāo)準(zhǔn)在合同附件中詳細(xì)列出。第八條變更管理8.1變更范圍變更范圍包括因設(shè)計變更、工程量增減、施工條件變化等原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容的變更。具體變更范圍在合同附件中詳細(xì)列出。8.2變更程序變更程序包括變更申請、變更審批、變更實施等環(huán)節(jié)。變更申請由發(fā)包人或承包人提出，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂變更協(xié)議。變更協(xié)議作為合同的補(bǔ)充文件。8.3變更價款的確定變更價款的確定按照合同約定的價格調(diào)整條款執(zhí)行。如合同中無明確規(guī)定，雙方應(yīng)協(xié)商確定變更價款。第九條違約責(zé)任9.1發(fā)包人的違約發(fā)包人如有下列行為之一，視為違約：（1）未按合同約定支付價款；（2）未按合同約定提供施工條件；（3）未按合同約定履行其他義務(wù)。9.2承包人的違約承包人如有下列行為之一，視為違約：（1）未按合同約定完成施工任務(wù)；（2）未按合同約定保證施工質(zhì)量；（3）未按合同約定履行其他義務(wù)。9.3違約賠償違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金。違約金的具體數(shù)額和計算方式在合同附件中詳細(xì)列出。第十條爭議解決10.1爭議的解決方式爭議的解決方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。雙方應(yīng)通過協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可向合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。10.2仲裁或訴訟仲裁或訴訟應(yīng)在本合同簽訂地的人民法院或合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行。雙方應(yīng)在合同中明確約定仲裁機(jī)構(gòu)或訴訟法院。10.3爭議解決的時間限制爭議解決的時間限制為自爭議發(fā)生之日起六個月內(nèi)。雙方應(yīng)在爭議解決時間限制內(nèi)提出爭議解決申請。第十一條合同的解除11.1合同解除的條件合同解除的條件包括：（1）雙方協(xié)商一致；（2）合同履行完畢；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。11.2合同解除的程序合同解除的程序包括：（1）雙方簽訂解除協(xié)議；（2）辦理合同解除手續(xù)；（3）清理合同涉及的債權(quán)債務(wù)。11.3合同解除后的處理合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定處理合同解除后的相關(guān)事項，包括賠償損失、退還已支付的款項等。第十二條合同的轉(zhuǎn)讓12.1合同轉(zhuǎn)讓的條件合同轉(zhuǎn)讓的條件包括：（1）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)書面通知對方；（2）轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（3）轉(zhuǎn)讓協(xié)議經(jīng)對方同意。12.2合同轉(zhuǎn)讓的程序合同轉(zhuǎn)讓的程序包括：（1）轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（2）將轉(zhuǎn)讓協(xié)議提交給對方審查；（3）對方同意轉(zhuǎn)讓的，辦理合同轉(zhuǎn)讓手續(xù)。12.3轉(zhuǎn)讓后的責(zé)任承擔(dān)合同轉(zhuǎn)讓后，受讓方取代轉(zhuǎn)讓方履行合同義務(wù)，但轉(zhuǎn)讓方對轉(zhuǎn)讓前的合同義務(wù)仍承擔(dān)責(zé)任。第十三條合同的變更13.1合同變更的條件合同變更的條件包括：（1）雙方協(xié)商一致；（2）變更事項符合國家法律法規(guī)；（3）變更事項不損害國家利益、社會公共利益。13.2合同變更的程序合同變更的程序包括：（1）雙方簽訂變更協(xié)議；（2）將變更協(xié)議提交給對方審查；（3）對方同意變更的，辦理合同變更手續(xù)。13.3變更后的合同效力合同變更后，變更后的合同條款對雙方具有法律約束力，雙方應(yīng)按照變更后的合同內(nèi)容履行義務(wù)。第十四條合同的終止14.1合同終止的條件合同終止的條件包括：（1）合同履行完畢；（2）合同解除；（3）合同到期。14.2合同終止的程序合同終止的程序包括：（1）雙方辦理合同終止手續(xù)；（2）清理合同涉及的債權(quán)債務(wù)；（3）辦理合同終止備案。14.3終止后的處理合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定處理合同終止后的相關(guān)事項，包括賠償損失、退還已支付的款項等。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程量清單詳細(xì)列出所有施工項目的工程量，包括項目名稱、單位工程量、總工程量等。2.施工圖紙包括所有施工項目的圖紙，標(biāo)明尺寸、材料、構(gòu)造等詳細(xì)信息。3.施工方案詳細(xì)說明施工過程中的各個步驟、工藝流程、施工方法等。4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法列出施工質(zhì)量的具體標(biāo)準(zhǔn)，以及檢驗質(zhì)量的方法和程序。5.安全生產(chǎn)規(guī)章制度包括安全生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定、操作流程、安全措施等。6.合同變更協(xié)議用于記錄合同變更的內(nèi)容和雙方協(xié)商的結(jié)果。7.合同解除協(xié)議用于記錄合同解除的原因和雙方協(xié)商的結(jié)果。8.違約金計算方法詳細(xì)說明違約金的計算方式和計算公式。9.爭議解決機(jī)構(gòu)信息包括仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院的名稱、地址、聯(lián)系方式等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)包人違約行為及責(zé)任未按合同約定支付價款：按照違約金計算方法支付違約金。未按合同約定提供施工條件：按照合同約定的時間限制內(nèi)完成，否則支付違約金。未按合同約定履行其他義務(wù)：根據(jù)具體情況，支付違約金或承擔(dān)其他違約責(zé)任。2.承包人違約行為及責(zé)任未按合同約定完成施工任務(wù)：按照違約金計算方法支付違約金。未按合同約定保證施工質(zhì)量：按照質(zhì)量爭議的處理辦法進(jìn)行處理。未按合同約定履行其他義務(wù)：根據(jù)具體情況，支付違約金或承擔(dān)其他違約責(zé)任。示例說明：如果發(fā)包人未按合同約定支付價款，承包人可以在違約金計算方法規(guī)定的期限內(nèi)向發(fā)包人提出違約金要求。如果承包人未按合同約定完成施工任務(wù)，發(fā)包人可以在違約金計算方法規(guī)定的期限內(nèi)向承包人提出違約金要求。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的