服裝店裝修停工協(xié)議

服裝店裝修停工協(xié)議甲方（裝修方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（停工方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、裝修停工原因1.停工原因乙方因______原因（如資金問題、設計變更等）導致服裝店裝修工程需要暫停。2.停工時間乙方計劃于______年______月______日起暫停裝修工程，預計停工時間為______天（具體時長）。二、裝修停工期間責任1.甲方責任甲方應負責在裝修停工期間對已完成的工程進行妥善保護，避免因停工導致工程受損。2.乙方責任乙方應確保在停工期間，對停工區(qū)域進行安全圍擋，防止他人進入造成安全事故。3.工程進度調整雙方應協(xié)商確定裝修停工期間的工程進度調整方案，包括停工期間的工程款項結算方式。三、裝修恢復時間及責任1.恢復裝修時間乙方計劃于______年______月______日恢復裝修工程，預計恢復施工時間為______天（具體時長）。2.恢復裝修責任乙方應確保在恢復裝修后，按照原設計要求和質量標準繼續(xù)施工。3.工程款項結算雙方應按照裝修停工期間的工程進度調整方案，對停工期間的工程款項進行結算。四、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按約定履行裝修停工期間的保護責任，導致工程受損，甲方應承擔相應責任。2.乙方違約責任若乙方未按約定履行裝修恢復時間，導致工程進度延誤，乙方應承擔相應責任。3.爭議解決雙方因本協(xié)議產生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、雙方權利與義務1.甲方權利與義務權利：有權對乙方停工期間的工程進行監(jiān)督，確保工程安全。有權要求乙方在停工期間對工程進行必要的維護和保養(yǎng)。義務：在停工期間，甲方應負責支付乙方合理的人工費和設備租賃費。為乙方恢復裝修提供必要的條件和支持。2.乙方權利與義務權利：有權要求甲方在停工期間對已完成的工程進行保護，防止損壞。有權要求甲方在恢復裝修時提供必要的配合。義務：在停工期間，乙方應負責對工程進行必要的保護措施，防止損壞。恢復裝修時，乙方應按照原設計要求和質量標準進行施工。六、檢驗與驗收1.檢驗方式乙方在恢復裝修前應對停工期間的工程進行檢查，確保工程符合設計要求。甲方在收到恢復裝修的工程后的______個工作日內（具體時長）進行驗收，可以采用抽檢或全檢的方式。2.驗收標準驗收標準以本協(xié)議約定的工程內容、設計要求以及國家相關標準為準。如驗收不合格，甲方應在驗收后______個工作日內（具體時長）通知乙方，乙方應在接到通知后的______個工作日內（具體時長）采取補救措施，如修復工程等。七、付款方式與期限1.預付款本協(xié)議簽訂后的______個工作日內（具體時長），甲方支付給乙方合同總價的______%作為預付款，即______元（大寫：______）。2.進度款（如有）根據工程恢復進度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的工程后，甲方支付相應比例的進度款。具體支付比例和時間由雙方另行書面約定。3.尾款在乙方完成所有工程且經甲方驗收合格后的______個工作日內（具體時長），甲方支付合同總價的尾款，即合同總價的______%，金額為______元（大寫：______）。八、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照協(xié)議約定支付款項，每逾期一天，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。如甲方無故拖延恢復裝修，應承擔因此給乙方造成的損失，包括但不限于人工費、設備租賃費等。2.乙方違約責任若乙方未按照協(xié)議約定的時間、地點、數(shù)量或質量完成工程，每逾期一天，應按照合同總價的______%向甲方支付違約金；逾期超過______天（具體時長），甲方有權解除協(xié)議，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應承擔甲方因此遭受的全部損失。如乙方完成的工程不符合協(xié)議要求，應負責免費修復至符合要求，并按照合同總價的______%向甲方支付違約金；如因工程問題給甲方造成損失，乙方應承擔全部賠償責任。九、合同的變更與解除1.變更本協(xié)議的任何變更需經雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，具有與本協(xié)議同等的法律效力。2.解除除本協(xié)議約定的解除條件外，經雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。若一方出現(xiàn)嚴重違約行為，另一方有權解除本協(xié)議，并要求違約方承擔相應的違約責任。十、不可抗力1.定義本協(xié)議所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭、政府行為（如政策調整、禁令等）等。2.責任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應互相通知，并提供相關證明文件。因不可抗力導致無法履行協(xié)議義務的一方不承擔違約責任，但應盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時長），雙方應協(xié)商解決協(xié)議的履行問題，如變更協(xié)議內容或解除協(xié)議等。十一、爭議解決1.協(xié)商本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交協(xié)議簽訂地的人民法院進行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內容雙方應對在協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密以及其他機密信息（包括但不限于裝修方案、材料價格等）予以保密。2.保密期限保密期限自協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議履行完畢后______年（具體時長）止。十三、協(xié)議生效與有效期1.生效本協(xié)議自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本協(xié)議有效期自生效之日起至雙方權利義務履行完畢之日止。甲方代表