地鐵施工合同

第第頁合同編號:________地鐵施工合同甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考，當事人須根據具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調整，切勿套用，訂立重大合同或者內容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業(yè)人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼6/NUMPAGES總頁數(shù)6一、主體與目的本合同雙方主體為：甲方（以下簡稱“發(fā)包方”），乙方（以下簡稱“承包方”）。甲方為具備地鐵建設資質的法人或其他組織，乙方為具備相應地鐵施工資質的法人或其他組織。本合同目的：甲方委托乙方承擔地鐵工程施工任務，乙方按照本合同的約定，采用科學、合理、安全的方法完成地鐵工程施工，并確保工程質量符合國家標準及甲方要求。地鐵施工合同主要包括地鐵土建工程、機電安裝工程、裝飾裝修工程等內容，旨在為我國城市軌道交通建設專業(yè)、高效、安全的施工服務。二、價格、支付方式1.合同價格：本合同總價款為人民幣【】元整（大寫：【】元整），該價格包含乙方完成本合同約定的地鐵工程施工范圍內的所有費用，包括但不限于人工費、材料費、機械使用費、管理費、利潤、稅金、保險費等。2.支付方式：a)預付款：合同簽訂后【】個工作日內，甲方支付乙方合同總價款的【】%作為預付款。b)進度付款：乙方根據工程進度，按月向甲方提交工程進度付款申請。甲方在收到申請后【】個工作日內進行審查，確認無誤后支付當月已完成工程量的【】%。c)竣工結算：工程竣工驗收合格后，乙方提交竣工結算文件。甲方在收到文件后【】個工作日內完成審核，支付至合同總價款的【】%。d)質保金：工程竣工驗收合格后，甲方留取合同總價款的【】%作為質保金，質保期為【】年。質保期滿，無質量問題或經乙方修復合格后，甲方支付剩余質保金。3.甲方支付款項前，乙方需等額的增值稅專用發(fā)票。如因乙方原因導致發(fā)票開具、抵扣出現(xiàn)問題，乙方應承擔相應責任。4.乙方應確保施工過程中的資金充足，不得因資金問題影響工程進度。若乙方未按合同約定完成工程進度，甲方有權拒絕支付相應進度款項。三、質量保證、服務、履行與變更1.質量保證：a)乙方應嚴格按照國家及地方相關法規(guī)、規(guī)范、技術標準進行施工，確保地鐵工程的質量。b)乙方須在施工過程中實行全過程質量控制，確保工程質量符合合同約定及甲方要求。c)工程竣工后，乙方應向甲方完整的質量保證資料，包括但不限于施工記錄、驗收報告、使用說明書等。d)在質保期內，乙方應對出現(xiàn)的質量問題無條件進行修復，直至達到合同約定的質量標準。2.服務：a)乙方應向甲方施工期間的技術支持和咨詢服務。b)乙方應在工程竣工后，對甲方人員進行操作、維護及保養(yǎng)等方面的培訓。c)乙方應按甲方要求工程后期的維修、保養(yǎng)及技術服務。3.履行：a)乙方應按照合同約定的工期、質量、安全等要求完成施工任務。b)乙方應定期向甲方報告工程進度，接受甲方的監(jiān)督、檢查。c)甲方應按合同約定及時支付合同款項，為乙方施工所需條件。4.變更：a)若因甲方原因需對工程范圍、設計、施工標準等合同內容進行變更，甲方應提前通知乙方。雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議。b)乙方不得擅自變更工程內容。如遇特殊情況確需變更，須提前向甲方提出書面申請，經甲方同意后方可實施。c)變更導致的合同價款調整，雙方按照公平合理的原則協(xié)商確定。四、保密條款、爭議解決1.保密條款：a)雙方在合同簽訂及履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等非公開信息，應予以嚴格保密。b)保密信息包括但不限于工程設計圖紙、施工方案、成本數(shù)據、管理方法、客戶信息等。c)保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢后【】年止。d)雙方違反保密義務的，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。2.爭議解決：a)雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。b)若協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。c)在訴訟期間，雙方仍應繼續(xù)履行合同，除非一方明確表示放棄或法院判決停止履行。d)訴訟費用、律師費等因解決爭議而產生的合理費用，由敗訴方承擔，除非雙方另有約定。本合同項下的爭議解決方式及保密條款，旨在保障雙方合法權益，確保合同順利履行。雙方應嚴格遵守，共同維護合同履行過程中的合法權益。五、其他條款、合同簽署1.其他條款：a)本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。b)雙方應遵守國家及地方相關法律法規(guī)，履行合同義務，不得有違法違規(guī)行為。c)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。d)雙方應互相通知對方通訊地址、聯(lián)系人等變更情況，確保合同履行過程中的有效溝通。e)本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同履行完畢、雙方權利義務終止之日止。2.合同簽署：a)雙方在合同正文末尾簽字蓋章，視為對合同內容的認可和接受。b)合同簽署后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利義務。c)合同的修改、補充、終止等事項，應由雙方共同簽署書面文件，明確雙方意愿。d)未經對方同意，任何一方不得