工程承攬合作協(xié)議書

工程承攬合作協(xié)議書合同編號：__________甲方（承攬方）：公司名稱：[承攬方公司名稱]地址：[承攬方公司地址]聯(lián)系方式：[承攬方聯(lián)系電話]郵箱：[承攬方聯(lián)系郵箱]乙方（定作方）：公司名稱：[定作方公司名稱]地址：[定作方公司地址]聯(lián)系方式：[定作方聯(lián)系電話]郵箱：[定作方聯(lián)系郵箱]第一章：協(xié)議主體1.1承攬方甲方是一家在工程領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù)的公司，具備承攬各類工程的能力和資質(zhì)，致力于為乙方提供高質(zhì)量的工程服務(wù)。1.2定作方乙方是一家有特定工程需求的公司，希望通過與甲方的合作，完成其工程項目的建設(shè)，以滿足自身的業(yè)務(wù)發(fā)展需求。第二章：工程概況2.1工程名稱：[具體工程名稱]2.2工程地點：[具體工程地點]2.3工程內(nèi)容：詳細描述工程所涉及的各個方面，包括但不限于建筑結(jié)構(gòu)、裝修裝飾、設(shè)備安裝等。第三章：承攬范圍明確甲方承攬工程的具體范圍，例如工程的設(shè)計、施工、材料供應(yīng)等方面的工作內(nèi)容，以及是否包括工程的后期維護等。第四章：工期4.1開工日期：[具體開工日期]4.2竣工日期：[具體竣工日期]4.3工期延誤及順延：詳細規(guī)定在何種情況下工期可以延誤以及延誤的處理方式，如因不可抗力因素導致的工期延誤等。同時明確因乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`及相應(yīng)的責任和賠償措施。第五章：工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標準：按照國家相關(guān)標準以及雙方約定的標準進行工程質(zhì)量的評定，保證工程質(zhì)量符合要求。5.2質(zhì)量保證：甲方承諾在工程竣工后提供一定期限的質(zhì)量保證，對工程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行免費維修或更換。第六章：工程造價及支付6.1工程價款：詳細列出工程的各項費用構(gòu)成，包括人工費用、材料費用、設(shè)備費用等，明確工程的總價款。6.2支付方式：約定支付工程價款的具體方式，如預付款、進度款、竣工款等，以及每次支付的比例和時間節(jié)點。6.3結(jié)算方式：規(guī)定工程價款的結(jié)算方式，包括結(jié)算依據(jù)、結(jié)算時間等，保證工程價款的結(jié)算準確無誤。第七章：雙方權(quán)利與義務(wù)7.1承攬方權(quán)利與義務(wù)承攬方有權(quán)按照合同約定收取工程價款，有權(quán)要求定作方提供必要的施工條件和協(xié)助。同時承攬方有義務(wù)按照合同約定的工期、質(zhì)量標準完成工程施工，保證工程的安全和質(zhì)量。7.2定作方權(quán)利與義務(wù)定作方有權(quán)對工程的施工過程進行監(jiān)督和檢查，有權(quán)要求承攬方按照合同約定進行整改。定作方有義務(wù)按照合同約定支付工程價款，提供必要的施工條件和協(xié)助。第八章：工程變更詳細規(guī)定在工程施工過程中，因各種原因需要對工程進行變更時的程序和要求，包括變更的申請、審批、費用調(diào)整等方面的內(nèi)容。第九章：驗收與交付9.1驗收標準：按照合同約定的質(zhì)量標準進行驗收，保證工程符合要求。9.2驗收程序：規(guī)定驗收的具體程序，包括驗收的時間、地點、參與人員等，保證驗收工作的公正、公平。9.3交付時間：明確工程交付的時間和方式，保證工程能夠按時交付給定作方。第十章：違約責任10.1承攬方違約責任如果承攬方未能按照合同約定的工期、質(zhì)量標準完成工程施工，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，如支付違約金、賠償損失等。10.2定作方違約責任如果定作方未能按照合同約定支付工程價款，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，如支付違約金、承擔利息等。第十一章：爭議解決11.1爭議解決方式：雙方同意通過友好協(xié)商解決爭議，如果協(xié)商不成，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。11.2管轄法院：明確約定管轄法院的地點，以便在發(fā)生爭議時能夠及時、有效地解決糾紛。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：________________日期：__________________