維修合同匯總八篇

1、維修合同匯總八篇 維修合同 篇1 委托方(甲方)： 承攬方(乙方)：地址： 地址：電話： 電話：傳真： 傳真：郵編： 郵編：開戶銀行： 開戶銀行：賬號： 賬號：甲方蓋章： 乙方蓋章：甲方法定代表人： 乙方法定代表人：委托代理人簽字： 委托代理人簽字：日期： 日期：依據(jù)(中華人民共和國合同法)的有關規(guī)定，甲方委托乙方對xxx(以下簡稱業(yè)主)在 xx 市 xx 路 xx 號地下室泵房內(nèi)的水泵設備進行維修保養(yǎng)服務，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，簽訂本合同并遵照執(zhí)行。1. 服務項目：水泵設備維修保養(yǎng)。2. 水泵類型、數(shù)量及服務費用水泵類型 服務項目 數(shù)量(臺) 年維保費用 備注30kw 消防泵 2 臺 ￥0.

2、00 元45kw 噴淋泵 2 臺 ￥0.00 元1.1kw 消防增壓泵 2 臺 ￥0.00 元1.1kw 噴淋增壓泵 2 臺 ￥0.00 元5.5kw 變頻控制生活泵 2 臺 ￥0.00 元本合同費用總金額(大寫)：所有服務范圍包含水泵，水泵電氣控制柜(含變頻器)以及成套中的儀表、保護裝置、氣壓罐等?；信c水泵相連接進、出口閥門，乙方負責維修，保養(yǎng)；因閥門質量無法維修需更換的，則由甲方負責。3. 付款方式3.1 合同簽訂開始服務后五個工作日內(nèi)甲方支付給乙方本合同費用總金額的 90，計人民幣(大寫)：。3.2 合同到期時合同設備經(jīng)業(yè)主和甲方共同確認無故障，處于正常運行狀態(tài)的，甲方在合同到期后五個

3、工作日內(nèi)一次性付清合同費用總金額的另 10，計人民幣(大寫)：。3.3 乙方承諾已充分了解了合同設備和現(xiàn)場情況，在合同履約過程中，乙方不會提出任何形式的加價或索賠的要求。4. 服務內(nèi)容4.1 日常維護：乙方派出維保專業(yè)人員對上述設備提供至少每60 天 1 次的例行保養(yǎng)工作，其中包括對設備機件的安全及功能清潔、調整、檢查及潤滑加油，設置、調整操作等以使設備正常運行。每 180 天一次對設備除銹、油漆，對儀表進行計量檢定，保證二次供水正常，泵房整潔。對維保設備的安全性能負責。(設備正常是指包括但不限于以下內(nèi)容：各固定連接部位不應有松動；各運動部件運轉應正常，不得有異常聲響和摩擦現(xiàn)象；附屬系統(tǒng)的運轉

4、應正常；管道連接應牢固無滲漏；軸承的溫度應符合設備技術文件的規(guī)定；各潤滑點的潤滑油溫度、密封液和冷卻水的溫度均應符合設備技術文件的規(guī)定；潤滑油不得有滲漏和霧狀噴油現(xiàn)象；泵的安全保護和電控裝置及各部分儀表均應靈敏、正確、可靠；機械密封(或填料密封)的泄漏量應符合設備技術文件的規(guī)定，且溫升應正常。)4.2 保養(yǎng)內(nèi)容：按國家相關水泵維修保養(yǎng)規(guī)范進行。保養(yǎng)后的水泵應達到但不限于以下標準： 原制造廠家的產(chǎn)品企業(yè)標準； 其它現(xiàn)行有效的相關通用標準。4.3 乙方應協(xié)助業(yè)主通過消防年檢，負責整改本合同范圍的各項內(nèi)容。4.4 乙方提供的常規(guī)維護保養(yǎng)工作一般在非公休假日的正常工作時間內(nèi)進行。4.5 乙方提供全日

5、24 小時緊急修理服務，甲方發(fā)現(xiàn)維保設備發(fā)生故障或有不正常運行現(xiàn)象，撥打 xxxxxxxx 應急電話通知乙方從速派遣稱職人員處理，乙方承諾根據(jù)已接到的甲方通知，在4 個小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理故障。若故障造成業(yè)主停水的，乙方承諾根據(jù)已接到的甲方通知，在 3 小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理故障。4.6 乙方保證維保設備運轉率達到或高于 99 。若維保設備在1 個維保年度內(nèi)低于此運轉率時，乙方將按每降低 1 免收維保服務費 1 。設備運轉率 365 天 x 24 小時 停運時間 x 100365 天 x 24 小時停運時間只包括由于乙方維保原因導致的設備停用時間。4.7 乙方應針對合同設備的正確使用以及故障的判斷和

6、簡單處理對業(yè)主和甲方相關人員進行培訓，以便共同配合做好合同設備的維修保養(yǎng)。5. 服務期限本合同提供服務的期限為壹年，從 xx 年 xx 月 xx 日到 xx 年xx 月 xx 日止。6. 雙方責任6.1 乙方應當具備國家有關規(guī)定的水泵維護保養(yǎng)資質，且具有經(jīng)營水泵維護保養(yǎng)業(yè)務的范圍。乙方指派的工作人員應當按照國家有關規(guī)定具備水泵維護保養(yǎng)資質。6.2 甲方應為乙方在不違反國家規(guī)定和業(yè)主管理規(guī)定的情況下，提供進行例行保養(yǎng)或緊急修理服務所必要場所的方便。在例行保養(yǎng)或緊急修理服務期間，乙方須按照國家規(guī)定做好安全預防措施，如設置現(xiàn)場安全警示、用于確保安全的技術措施、維護保養(yǎng)作業(yè)人員的作業(yè)安全措施等。由于乙

7、方未做好安全預防措施所造成的事故，由乙方承擔全部責任。6.3 乙方應掌握所服務設備的準確信息。當出現(xiàn)不滿足設備運行的條件時，乙方有及時書面告知甲方的義務，并提出整改建議。6.4 在乙方對其服務內(nèi)容進行服務的過程中，如發(fā)現(xiàn)部分機件損壞或失效需要更換時，應及時書面告知甲方，在征得甲方同意后實施更換，被更換零部件的材料費由乙方承擔。乙方提供的零部件應為設備原制造廠出品的原廠合格配件。乙方經(jīng)努力仍無法采購到原廠配件的，經(jīng)業(yè)主和甲方同意，乙方可以采購其它品牌的同型號配件，但應保證該配件的質量、性能、技術參數(shù)等不低于原廠配件。6.5 甲方負責合同設備日常管理工作。乙方負責做好保養(yǎng)工作書面記錄，由維護保養(yǎng)工

8、作人員和甲方授權人員共同簽字確認。保養(yǎng)工作記錄內(nèi)容應當包括設備的名稱、維護保養(yǎng)單位名稱、使用單位名稱、設備型號和額定功率等技術參數(shù)、維護保養(yǎng)項目、維護保養(yǎng)日期、配件更換記錄、使用建議等。6.6 乙方對維護保養(yǎng)的設備的使用性能負責，在維護保養(yǎng)過程中嚴格執(zhí)行技術規(guī)范要求，保證設備的性能符合相關技術標準要求。在維保期間，乙方應對設備可能存在的故障隱患作出評估，并進行恰當?shù)念A防性處理，以保證設備的安全運行。若故障隱患超出維護保養(yǎng)范圍的，應及時書面通知甲方，并提出消除隱患建議。6.7 由于乙方維保不當所造成的損失，由乙方承擔全部責任。7. 合同的生效、變更與終止7.1 本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

9、7.2 若雙方在本合同有效期內(nèi)就本合同有關事項提出變更，需另行簽訂變更協(xié)議。7.3 當出現(xiàn)下列任一情形時，乙方有權終止合同。若甲方未按本合同之規(guī)定期限付款，且未按催告函中規(guī)定的付款期限付款，乙方有權終止履行本合同，且暫時免除保養(yǎng)責任。未經(jīng)乙方同意已有非乙方雇員或非乙方授權人員對設備進行過維修且使設備狀態(tài)變化或受損時。但乙方無正當理由停止服務、無法勝任維修項目的除外。7.4 乙方履行義務不符合國家有關水泵維護保養(yǎng)的規(guī)定或者合同約定，甲方可隨時以書面形式通知乙方解除合同，并不免除乙方賠償損失的責任。7.5 在雙方均無違約的情況下，雙方不能協(xié)商一致解除合同的，任何一方可以提前 2 個月書面通知對方解

10、除合同，雙方按合同履行期限結清款項。7.6 本合同如有未盡事項，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向人民法院起訴。7.7 本合同一式六份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，業(yè)主備案二份。 維修合同 篇2 發(fā)包方（甲方）：廣州幸運星集團有限公司承包方（乙方）：廣東xx設集團有限公司根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法和建筑安裝工程承包合同條例及有關規(guī)定，結合本工程的具體情況，簽訂本合同。第一條 工程項目（一） 工程名稱：廣州幸運星集團有限公司有限公司20xx年年度零星維修工程（二） 工程地點：廣州市（三） 承包范圍：按甲方要求施工內(nèi)容（四） 乙方分包工程：不得分包。（五） 承包方式：乙方以包工、包料、包質量、包

11、工期的方式承包，工程造價根據(jù)乙方提供并經(jīng)甲方審核通過的工程報價及實際工程量計算。第二條 工程造價人民幣（年度暫定）：伍拾萬元整（￥500000.00元）。第三條 工程結算：按每月的實際工程量開發(fā)票結算。（開具的發(fā)票應是南沙地稅的工程發(fā)票）第四條 工期（一） 自20xx年1月1日至20xx年12月31日止。每一單項工程的開竣工日期，由雙方現(xiàn)場管理代表按實確定。（二） 單項工程開工前3天，在具備施工條件下向甲方發(fā)出開工通知書，在履約過程中，根據(jù)變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后調整，以此確定竣工日期。第五條 工程質量標準和保修期（一） 工程質量標準按

12、國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，以及按建設單位施工圖紙中的有關規(guī)定執(zhí)行。（二） 工程保修按建設部有關規(guī)定執(zhí)行，建筑裝修工程保修期為一年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。第六條 材料設備供應（一） 工程所需材料設備：全部材料及設備由乙方自行采購至施工場地。（二） 材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。第七條 工程款支付（一） 甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶：交通銀行體育東支行，賬號：。（二） 工程價款支付方式：單項工程單獨付款，甲方在乙方完成每一單項工程，并通過驗收交付使用后7天內(nèi)，一次性支付該單項工程款。第八條 雙方責任（一

13、） 甲方責任：1、辦理施工報建、臨時場地、臨時道路等報批手續(xù)；2、開工前7天前完成由甲乙雙方和設計方參加的施工圖會審；3、對乙方在施工時發(fā)現(xiàn)設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的2天內(nèi)會同設計方進行處理并簽證；4、委派 1人 為現(xiàn)場管理代表，監(jiān)督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜；5、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經(jīng)有關部門審定后賠償由此而造成的乙方的損失；6、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算；7、在竣工驗收后的保修期內(nèi)，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。（二） 乙方責任：1、收圖后

14、，按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全管理，物件堆放整齊，道路暢通，凡施工期間發(fā)生的施工質量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關部門；2、委派 為現(xiàn)場管理代表，須持有與工程項目相適應得資格證書，負責施工期間的施工質量、安全等問題；3、施工中如發(fā)現(xiàn)設計錯誤或嚴重不合理時應立即以書面通知甲方；4、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器械損失等均由乙方承擔；5、對竣工驗收后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的施工質量問題負責免費返修；6、工程竣工后做好場地清理（包括建筑物周圍2米內(nèi)的余泥及其他堆積物，臨時的生產(chǎn)和生活設施拆除），并將門窗、玻璃、地面清掃干凈。第八條 工程驗收（一） 工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記

15、錄、有關變更的書面文件、國家發(fā)布的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據(jù)。（二） 隱蔽工程在乙方自檢后通知甲方檢查。甲方接通知后2天內(nèi)到場驗收，經(jīng)檢驗合格符合設計要求時，由雙方簽字后方可進行下一工序的施工。（三） 工程竣工前3天，由乙方通知甲方驗收，并在竣工后7天內(nèi)驗收完畢。工程經(jīng)檢驗后，如驗收合格，按合同規(guī)定的'日期為竣工日期，驗收不合格需返修的，按實際逾期天數(shù)順延工期。工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自運用，視為合格，由此而發(fā)生的損失或其他問題，由甲方負責。第九條 其他約定條款第十條 爭議解決方式發(fā)生爭議時雙方應協(xié)商調解，協(xié)商或調解不成時，向當?shù)刂俨脵C構申請仲裁。本合同共四份，雙方各執(zhí)二

16、份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人： 法定代表人：代理人：代理人：單位地址： 單位地址：電話： 電話：日期：20 年 月 日 日期：20年 月 日 維修合同 篇3 甲方：乙方：我公司辦公場所因工作需要對部份樓層進行整修及墻面刷新工作，現(xiàn)辦公室決定委托 楊和平(以下簡稱乙方)對該項目進行作業(yè)，現(xiàn)就該工程質量及施工安全簽訂合作協(xié)議如下：一：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，確定該工程以包工包料的方式，承包給乙方施工，施工期間發(fā)生的一切費用(債權、債務等)均由乙方承擔。二：乙方須按要求按質量使用材料進行施工，并負責清理施工產(chǎn)生的垃圾外運工作，甲方不單獨進行費用核算，所施工項目一年內(nèi)如有任何質量問題均予以免費保

17、修。工程完工后，由雙方對施工項目進行驗收，按工程決算書進行結算。三：乙方應嚴格按照操作規(guī)程施工，確保工程質量。施工期間，必須要求其雇傭的工人注意用水、用電安全，以防意外事故發(fā)生。四：施工期間，乙方須嚴把安全關，以確保第三者及施工人員的生命財產(chǎn)安全，如有因此而造成各方的損失，不論任何原因發(fā)生的，甲方均不負責賠償。一切法律責任及相關的賠償義務，均由乙方承擔。五：自該協(xié)議簽訂即日起乙方開始施工，并確保30天內(nèi)完工。如遇特殊天氣，影響施工進度，經(jīng)甲方同意后，可適當順延。六：乙方施工完成，經(jīng)甲方驗收合格后，由乙方出具稅務發(fā)票及賬號，甲方負責轉賬付款。以上條款以經(jīng)過甲、乙雙方確認無誤，簽章后正式生效。甲方

18、簽章： 乙方簽章：20xx年月日 維修合同 篇4 甲方：乙方：汕頭市澄海區(qū)泰華建筑工程有限公司為完善學校教學設施，甲方同意將維修業(yè)務承包給乙方施工，為明確雙方責任，按照中華人民共和國合同法和建設安裝工程承包合同條例精神，結合本工程的實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特確立如下合同，供雙方共同遵守。一、工程名稱、地點及內(nèi)容1、工程名稱：2、工程地點：二、承包方式1、乙方擔任本項目施工，按照以上規(guī)定的內(nèi)容完成，直至竣工驗收，交付使用。2、本項目由乙方采取包工、包料、包施工措施費的方式承包施工，乙方為完成本項目所需的工具、用具消耗材料、施工安全措施費等一切費用均在乙方承包范圍。3、乙方對所需承包的項目包質量

19、、包安全。三、合同費用及結算本項目總造價 元，項目結算按乙方實際完成經(jīng)甲方驗收確認辦理竣工結算。四、甲方責任：1、提供施工作業(yè)面供乙方施工使用。2、在乙方每道施工工序完成后負責及時驗收簽證。五、乙方責任1、乙方在施工中應執(zhí)行國家頒發(fā)的現(xiàn)行施工及驗收技術規(guī)范，質量評定標準，安全生產(chǎn)操作規(guī)程，做到文明生產(chǎn)，安全施工。2、乙方施工人員必須持證上崗，并做好施工人員的安全及施工設備的安全管理工作，遵守勞動安全生產(chǎn)制度。六、付款方式：項目完成經(jīng)甲方驗收，竣工結算，款項匯入乙方帳戶。七、其它：1、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2、本合同自甲乙方代表簽字、蓋章后生效。甲方：澄海港頭小學乙方：汕頭市澄海區(qū)泰

20、華工程有限公司代表簽字： 代表簽字： 維修合同 篇5 甲 方：乙 方：甲方原有的電視監(jiān)控系統(tǒng)工程項目，已經(jīng)運行多年，維護期早已界滿。為加強加油站的安全管理，保證監(jiān)控系統(tǒng)設備的良好運行和使用，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同。一、服務項目的地址：二、服務范圍：（一）系統(tǒng)中設備的故障排除；（二）系統(tǒng)中設備損壞后的維修和更換；（三）系統(tǒng)線纜檢查和維護；（四）系統(tǒng)改造和升級的建議；（五）用戶操作人員的培訓；三、結算方式：對于需要更換或維修的器材將根據(jù)實際器材價格和維修費由甲方承擔，費用當即結算；四、甲方的責任與義務 ：（一）在系統(tǒng)發(fā)生故障后即時通知乙方，并詳細、真實地報告故障情況、時間、故障前的運行情況；（

21、二）在乙方實施服務過程中，甲方應與乙方積極配合并提供方便；（三）甲方應嚴格按照協(xié)議進行結算。五、乙方的責任和義務：（一）乙方應在接到故障通知后的四十八小時內(nèi)到達現(xiàn)場，檢查并排除故障；（二）確系設備損壞等原因無法完全恢復的，應將系統(tǒng)故障降至最低，同時寫出書面的維修報告，確定解決辦法和最后期限；（三）服務過程中，乙方應隨時接受甲方的監(jiān)督；（四）服務過程中，乙方應遵守甲方單位的有關規(guī)定；六、違約與終止：（一）乙方不能按照協(xié)議提供及時的服務，甲方有權終止協(xié)議。（三）甲方不能按照協(xié)議結算，乙方有權終止協(xié)議；（四）由于雙方不可抗拒的自然因素而造成的違約，需雙方協(xié)商解決，并有備忘錄備查；七、其它：（一）本合

22、同未盡事宜雙方本著互利互惠的原則協(xié)商解決；（二）本合同一式兩份，具有同等效力，自簽定之日生效。甲 方： 乙 方：簽 字： 簽 字：蓋 章： 蓋 章：聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：協(xié)議簽定時間： 年 月 日 維修合同 篇6 甲方：(發(fā)包方)乙方：(承包方)本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。第一條 工程概況1、裝修施工地點：_2、工期：_年_月_日 至_年_月_日3、本項工程預計費用 元人民幣。第二條 材料供應的約定1、甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要 材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格

23、產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。2、甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。3、乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現(xiàn)場驗收，如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，

24、乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。第三條 關于工程質量及驗收的約定1、本工程應嚴格執(zhí)行國家住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范gb50210-20xx及建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范gb50327-20xx并參照福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 db-35/t98及上海市家庭裝飾工程質量驗收標準2、由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。3、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。第四條 有關安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：1、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問

25、題及與周圍單位、住戶的關系。2、未經(jīng)甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。5、負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。第五條 關于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結算的約定：1、 工程款付款方式：布管驗

26、收合格后支付工錢的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付20%2、 乙方承包內(nèi)容：1)、水電開槽、布線、穿線、埋槽2)、所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)3)、水電施工的穿墻、打孔、切割4)、開關面板安裝5)、小五金、馬桶、的安裝6)、后期燈具的安裝3、工程結算方式：按實結算：總價結算：20元/平米(套內(nèi)面積)1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的違約金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元違約金。第六條 糾紛處理方式：因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決;當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解不成時，可以

27、按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。第七條 合同的變更和解除：1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款 10 %支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。第八條、其它約定：1、雙方同意由第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)進行協(xié)商工作。在未經(jīng)第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。2、經(jīng)過第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確

28、認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。3、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。5、保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。第九條 附則(一) 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。(二)本合同簽訂后工程不得轉包。(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。(四)合同有效期至_。(五) 水電工程保修伍年，過

29、了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。甲方簽字： 乙方簽字(蓋章)：年 月 日 年 月 日 維修合同 篇7 甲方：乙方:甲方為了更好地開展及完成辦公室工作，并經(jīng)總經(jīng)辦核價后確認在乙方采購打印機1臺。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：一、 合同標的總金額（大寫人民幣）：二、付款方式甲方驗收合格后，乙方出具正規(guī)收據(jù)，甲方在乙方出具收據(jù)時完成支付。三、交貨時間、地點、方式1、交貨時間：2、交貨地點：乙方負責將貨物運輸?shù)郊追焦巨k公室；3、乙方將合同設備運至指定地點并負責安裝調試再交由甲方使用 。四、維護保養(yǎng)期限1乙方承擔購機付款之日后一年內(nèi)的免費上門檢測、維修及零配件的免費更換。打印機出現(xiàn)故障時，乙方應派

30、專人上門服務。2乙方提供整機的1年維護保養(yǎng)時間，以保證甲方所購打印機的正常工作。3. 曬鼓一年內(nèi)出現(xiàn)故障由乙方負責免費保修或更換；超出一年后曬鼓出現(xiàn)故障由乙方協(xié)調維修。五、甲方責任1甲方應指派專人與乙方進行經(jīng)常性溝通，以便乙方履行本合同義務；2乙方到現(xiàn)場維護保養(yǎng)時，甲方應負責提供方便條件，以便乙方履行本合同義務；3甲方機器的使用地點有所變動時，應及時通知乙方，雙方可根據(jù)實際情況重新協(xié)議；六、乙方責任1乙方保證提供給甲方的產(chǎn)品的品質；2乙方負責維護和保養(yǎng)的打印機能保證甲方日常工作運行正常，并且每年不得少于12次的上門維護；3打印機出現(xiàn)了突發(fā)故障時，乙方必須在甲方通知維修后半小時內(nèi)給予回復，當日內(nèi)

31、給予解決；如不能兩個工作日內(nèi)解決，乙方提供給甲方任一型號的打印機備用。4乙方因使用非廠指定合格之產(chǎn)品或委托非甲方授權維修人員對甲方所保養(yǎng)之機器中的任何一臺機器進行維修處理，所造成的故障或損壞由乙方承擔；5如甲方對所購打印機屬于人為故意損壞，乙方不承擔責任。五、違約責任1乙方應認真對甲方保養(yǎng)范圍內(nèi)的打印機進行維護工作；2由于乙方響應不及時或違反了本協(xié)議的有關規(guī)定，未盡乙方之責任，使甲方打印機無法正常使用，甲方有權將維護期限延長一個月；七、爭議的解決方式本協(xié)議在履行中如發(fā)生爭議，雙方共同協(xié)商，另行訂立書面文件作為本協(xié)議的協(xié)議，補充協(xié)議具有同等法律效力。八、保修期過后甲乙雙方責任甲方可選擇對機器的單

32、次或年保方式維修。九、合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字生效，具有同等法律效力。甲方： 乙方：代表： 代表：日期： 日期： 維修合同 篇8 合同編號：_甲方(定作人)：_法定住址：_法定代表人：_職務：_委托代理人：_身份證號碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話：_傳真：_帳號：_電子信箱：_乙方(承攬人)：_法定住址：_法定代表人：_職務：_委托代理人：_身份證號碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話：_傳真：_帳號：_電子信箱：_雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_修繕協(xié)議：第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬單價金額合計人民幣金

33、額(大寫):(注：空格如不夠用，可以另接)第二條 定作人保證其有權對上述_進行修繕。第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。第四條 材料材料名稱商標生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質量提供人交付日期消耗定額單價價款(注：空格如不夠用，可以另接)第五條 檢驗1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_、方法：_、時間：_、地點：_2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_、方法：_、時間：_、地點：_第六條 修繕修理時間從_年_月_日到_年_月_日第七條 質量要求修繕修理項目應符合_的規(guī)定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：_第八條 資料提供1.定作人于_時間，以_的方式向承攬人提供以下技

34、術資料、圖紙：_。2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_日內(nèi)答復。第九條 轉包1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_。2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。第十條 保密承攬人應

35、當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。3.定作人對其專有機密信息自行負責。第十一條 中途變更的后果定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。第十二條 協(xié)助1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：_，并滿足以下要求：_。2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。第十三條 監(jiān)督承攬人在工作

36、期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。第十四條 保管義務承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。第十五條 更換部件：1.部件更換可能會影響_的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_市授權的維修(服務)中心提供的部

37、件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。第十六條 交付修繕修理項目完工后，交付時間：_，交付方式：_，交付地點：_。第十七條 驗收1.雙方約定由_來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_元。該部分費用由定作人來負擔。2.修繕修理項目檢驗標準依據(jù)_，具體驗收時間為：_第十八條 修繕費用本次修繕的費用為_元，定作人在_年_月_日前向承攬人預付材料款(大寫)_元，在本次修繕結束并經(jīng)驗收合格后_日內(nèi)將尾款_元全部付清。第十九條 結算方式報酬與材料費的結算方式為：_第二十條

38、 保修設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_個月的保修。但下列情況不屬保修范圍：1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。第二十一條 合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。第二十二條 合同的終止如果發(fā)生

39、下列情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。第二十三條 合同的轉讓除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。第二十四條 聲明及保證定作人：1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。承攬人：1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未