委托施工合同范本

1、委托施工合同范本發(fā)包方甲方 ：聯(lián)系方式：地址：承包方乙方 ：聯(lián)系方式：地址： 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將 委托給乙方施工，為確保如期保質(zhì)完本錢工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原那么，結(jié)合本工程具體情況，明確雙方職責(zé)，特簽訂 本合同，條款如下：一、工程地點(diǎn)： 。二、工程內(nèi)容土層根底、綠化及其他局部工程。 以上工程經(jīng)雙方會審圖紙之要求、預(yù)算總表后所列工程、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。三、工期1、開工日期：本工程工程從 年 月日起至 年月日止，共 天。2、施工期內(nèi)， 假設(shè)因停水、 停電、大雨、 暴雨天等因情況或甲方書面確認(rèn)工期可順延。3、因甲方原因不能及時移交施工場地那么工期順延。四、工程合同價

2、款 經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣： 。假設(shè)施工過程中甲方有變更需要增加工程，那么按實(shí)結(jié)算。五、承建方式 乙方對工程包工、包料；包質(zhì)量、包驗收合格、包平安、包工期、包文明施工。1、乙方負(fù)責(zé)提供所承建工程材料，必須經(jīng)雙方確認(rèn)方可進(jìn)料施工。2、施工期間甲方負(fù)責(zé)乙方施工發(fā)生的水電費(fèi)用。六、工程付款方法1、本合同自甲、乙雙方簽訂后 天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的%，即人民幣 整。乙方收款后第二天安排人員進(jìn)場施工。2、待完成總工程 80%后，甲方于 天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的 %，即人民幣 整。3、工程竣工后，甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價款的 %，即人民幣整。4、竣工驗收合格后一個月內(nèi)，向乙

3、方支付工程合同價款的 %，即人民幣整。七、工程質(zhì)量 1、乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進(jìn)行施工，完工后到達(dá) 級。2、在施工過程中， 乙方必須服從甲方監(jiān)督管理， 假設(shè)發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的 一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)承當(dāng)。3、乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。八、工程竣工驗收結(jié)算 乙方于竣工后 天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后 天內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補(bǔ)充合同給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見

4、。 乙方須按甲方要求整改， 并承當(dāng)因此造成的一切費(fèi)用。 甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補(bǔ)充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結(jié)算，并于 個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。九、延期違約責(zé)任 乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。 1、假設(shè)工程延誤， 那么每延誤一天計罰人民幣 元； 假設(shè)工程提前完成， 那么每提前一天完成獎勵人民幣 元。2、假設(shè)因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求， 甲方在三天內(nèi)書面確認(rèn)工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒?程進(jìn)行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)。十、養(yǎng)護(hù)管理1、期限： 以工程竣工驗收合格之日起計算， 綠化保養(yǎng)期

5、為十二個月， 保養(yǎng)期從竣工 驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。2、質(zhì)量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪， 及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養(yǎng)護(hù)到達(dá)國家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。十一、合同生效與終止 本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿，甲方將款項結(jié)清后合同 即告終止。十二、爭議解決 本合同在履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)本著友好的方式協(xié)商解決，協(xié)商不成可依 法向 人民法院起訴。十三、合同份數(shù)本合同一式 份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí) 份。其它由甲乙雙方分送有關(guān)部門存檔。本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。甲方簽章 ： 簽訂

6、日期： 年月 日簽約地點(diǎn)：乙方簽章 ： 簽訂日期： 年月 日簽約地點(diǎn)：Word是學(xué)生和職場人士最常用的一款辦公軟件之一，99.99% 的人知道它，但其實(shí)，這個軟件背后，還有一大批隱藏技能你不知道。掌握他們，你將開啟新世界的大門。Tab+Enter,在編過號以后，會自動編號段落Ctrl + D 調(diào)出字體欄，配合 Tab+Enter 全鍵盤操作吧Ctrl + L 左對齊， Ctrl + R 右對齊， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替換。然后關(guān)于替換，里面又大有學(xué)問！有時候Word文檔中有許多多余的空行需要刪除，這個時候我們可以完全可以用查找替換來輕松解決。翻開 編輯菜單中的 替換對話框，把光標(biāo)定位在 查找內(nèi)容輸入框中，單擊 高級按鈕，選擇 特 殊字符中的 段落標(biāo)記兩次，在輸入框中會顯示“ "PAP'，然后在 替換為輸入框中用上面的方法插入一個