《加工定作合同（一）》

1、加工定作合同 加工定作合同1 定作方：合同編號(hào)：承攬方：簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：年月日一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量價(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限單價(jià)總金額合計(jì)合計(jì)人民幣金額（大寫）（注：空格如不夠用，可以另接。）二、定作方帶料材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額單價(jià)總金額（注：空格如不夠用，可以另接。）三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)八、交（提）貨方式及地點(diǎn)九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間十、結(jié)算方式及期限十一、違約責(zé)任十二、如需

2、提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件十三、解決合同糾紛的方式十四、雙方協(xié)商的其它條款 加工定作合同2 加工定作合同定作方： 有限公司 （以下簡稱甲方） 簽訂地點(diǎn)：承攬方： 有限公司 （以下簡稱乙方） 簽訂時(shí)間：鑒于甲方玻璃廠因生產(chǎn)需要定作合同產(chǎn)品（見下表），乙方在加工定作時(shí)間及工藝要求能夠滿足甲方的需求，為保證合同產(chǎn)品質(zhì)量要求及能夠按期投入生產(chǎn)，雙方就本合同加工定作相關(guān)事宜達(dá)成一致，特訂立本合同。 一、 項(xiàng)目名稱、工藝要求、單價(jià)、數(shù)量、金額 注：以上價(jià)格已包含原材料費(fèi)用、加工制作費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)、17%增值稅費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用，除此之外，甲方對乙方再無其他支付義務(wù)。 二、 質(zhì)量及技術(shù)

3、要求 甲方提供定作加工圖紙（見附件一），乙方提供原材料并嚴(yán)格按照加工圖紙尺寸大小、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行加工制作，在加工期間或交貨后，如甲方對加工要求有變更的，乙方應(yīng)在接到甲方通知后，及時(shí)予以更改制作。 三、 合同期限及交貨地點(diǎn) 乙方應(yīng)在合同簽訂后 10 天內(nèi)完成合同產(chǎn)品的加工制作并送貨至甲方工廠。 四、 交付方式 運(yùn)輸方式及包裝方式由乙方自定，但需保證合同產(chǎn)品按合同約定時(shí)間安全無損地運(yùn)送至甲方工廠。交付前，合同產(chǎn)品貨損或滅失的一切風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。 五、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 甲方按圖紙要求及本合同約定進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢后，應(yīng)由雙方指定人員簽字確認(rèn)。若乙方提供產(chǎn)品無法通過甲方驗(yàn)收的，乙方應(yīng)及時(shí)按甲方的整改要求予以免

4、費(fèi)整改，直至符合甲方要求為止。 六、 付款方式 合同簽訂后，甲方以轉(zhuǎn)賬的方式支付合同總金額40%作為定金，乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后一周內(nèi)付清全款。付款前，乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款。 七、 違約責(zé)任 1、甲方無正當(dāng)理由延遲付款的，每延遲一日，應(yīng)向乙方承擔(dān)延遲部分3的違約金，延遲超過15日的，乙方有權(quán)終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。 2、乙方因自身原因延期交貨的，每延遲一日，應(yīng)向甲方承擔(dān)合同總金額3的違約金，延遲超過15日的，甲方有權(quán)終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。 3、乙方應(yīng)保證合同產(chǎn)品的質(zhì)量、材質(zhì)、尺寸、顏色等符

5、合國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求，以上標(biāo)準(zhǔn)不一致的，以最高標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。經(jīng)甲方驗(yàn)收，合同產(chǎn)品不符合甲方要求的，甲方有權(quán)要求退貨，乙方應(yīng)退還全部已付合同價(jià)款，并承擔(dān)合同價(jià)款30%的違約金。八、 爭議解決甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商無法解決的，應(yīng)向甲方所在地人民法院起訴。 九、 其他1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權(quán)利義務(wù)履行完畢時(shí)終止。 2、本合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方： 乙方： 委托代理人： 委托代理人： 賬 號(hào)： 賬 號(hào)： 日 期： 日 期： 加工定作合同3 承攬方（全稱）： _定作方（全稱）：_合同編號(hào): _簽訂地點(diǎn): _承攬方

6、和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期：品_ 名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額分期交（收）貨數(shù)量備注總金額（大寫）_ 佰_ 拾_ 萬_ 仟_ 佰_ 拾_ 元_ 角_ 分￥_定作款共計(jì)人民幣（大寫）:二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。三、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作

7、方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：定作物由承攬方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)，具體包裝要求是_ _。五、交貨（運(yùn)輸）時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求：1、定作物交由定作方指定的_ （承運(yùn)人）承運(yùn)，由承攬方代辦相關(guān)的托運(yùn)手續(xù)，運(yùn)費(fèi)由定作方自行承擔(dān)。 承攬方將定作物交付承運(yùn)人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險(xiǎn)由定作方承擔(dān)。2、時(shí)間要求：交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書

8、面向?qū)Ψ教岢?，并且取得對方同意。委托承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)?，以交定作物時(shí)承運(yùn)人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn)。六、預(yù)付款要求：定作方應(yīng)于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 _元預(yù)付款（按照定作款總額的百分之 計(jì)算），該預(yù)付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。七、定作款結(jié)算辦法及期限：1、 _ _2、如定作方未按約定付清定作款項(xiàng)，未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。八、違約責(zé)任：第一點(diǎn)：定作方的違約責(zé)任（）中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計(jì)、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時(shí)，應(yīng)償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為元人民幣。（）中途解除合同的，定作方應(yīng)該向承攬方支

9、付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的違約金。（3） 未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的'違約金。（4）無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失，（5）錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的，應(yīng)該 承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用并賠償承攬方因此造成的損失。第二點(diǎn)：承攬方的違約責(zé)任（1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，否則應(yīng)償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金 。（2）包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用 ；（3） 承攬方無故提前交定作物的，除

10、非取得定作方同意，否則定作方有權(quán)拒收。（4）因?yàn)槌袛埛皆驅(qū)е露ㄗ魑镥e(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。九、爭議解決方式本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。十、如需提供擔(dān)保，雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書，作為本合同附件。十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動(dòng)，在交付時(shí)間上有±天的浮動(dòng)。十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易