借用,資質(zhì),承諾書.doc

1、借用,資質(zhì),承諾書.doc 借用 資質(zhì) 承諾書 借用 資質(zhì) 承諾書 借用 資質(zhì) 承諾書 xx-xx 公司：鑒于：我 自行與（發(fā)包單位）聯(lián)系了承包施工（工程項(xiàng)目名稱），但由于我個(gè)人不能與（發(fā)包單位）訂立施工合同，你公司同意我以你公司名義與（發(fā)包單位）訂立施工合同，即我借用你公司執(zhí)照和資質(zhì)施工，你公司對(duì)施工合同不承擔(dān)任何責(zé)任，一切責(zé)任由我承擔(dān)。特承諾如下： 1、由我履行施工合同中規(guī)定由你公司履行的所有義務(wù)，由我承擔(dān)依法及施工合同規(guī)定由你公司應(yīng)承擔(dān)的所有責(zé)任。你公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任。 2、因該施工合同產(chǎn)生的一切事項(xiàng)均由我處理和承擔(dān)。 3、如因該施工合同引發(fā)訴訟和仲裁，你公司可申請(qǐng)將我列為第三人參

2、加訴訟或仲裁，并有我承擔(dān)全部責(zé)任或連帶責(zé)任。施工合同仲裁條款對(duì)我有效。 4、我自愿向你公司繳納誠信保證金 元。如我違反本承諾，保證金不予退還。該保證金可用于抵償應(yīng)交給你公司的管理費(fèi)和給你公司造成的損失費(fèi)用。 5、如需要你公司開開據(jù)收款發(fā)票，開票時(shí)，我應(yīng)向你公司繳納票面金額 %的管理費(fèi)。 6、 如我不需要你公司開據(jù)收款發(fā)票，你公司有權(quán)按施工合同價(jià)款的 %提取管理費(fèi)，并從保證金中自行扣除。 7、你公司如因借照（資質(zhì)）經(jīng)營受到處罰，所有經(jīng)濟(jì)損失視為我的債務(wù)，由我償還、承擔(dān)，可以從保證金中自行扣除。 8、因該工程使用你公司的公章及相關(guān)工程專用章，相關(guān)文件必須給你公司保留正文原件一份，否則你公司有權(quán)拒絕

3、用章。承諾人： （簽字、按手?。?201x 年 x 月 x 日 承諾人身份證復(fù)印件：資質(zhì)使用承諾書資質(zhì)使用承諾書甲方：*乙方：甲方系*，先后繼承并重新核定了原"*公司'的 4 項(xiàng)資質(zhì)，具體為：*工程施工總承包一級(jí)、*專業(yè)承包一級(jí)、*工程專業(yè)承包一級(jí)、*專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)。為充分利用好甲方*、*兩項(xiàng)專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)，提高"兩項(xiàng)資質(zhì)'的利用效率，現(xiàn)乙方就使用甲方兩項(xiàng)一級(jí)資質(zhì)所做承諾如下： 一、乙方主體須為*集團(tuán)或集團(tuán)公司內(nèi)部子公司、分公司； 二、乙方使用甲方資質(zhì)對(duì)外簽訂合同前必須提交資質(zhì)借用申請(qǐng)，該申請(qǐng)由甲、乙雙方主管領(lǐng)導(dǎo)簽字（蓋章）審核后，方可對(duì)外簽訂承包承攬合

4、同； 三、乙方向甲方借用資質(zhì)前，乙方必須按照工程項(xiàng)目合同總價(jià)或投標(biāo)總價(jià)的 %向甲方繳納風(fēng)險(xiǎn)保證金；該風(fēng)險(xiǎn)保證金用途為本承諾書第 5、 6、 7、 8、 9、1 1、1 2、1 3、1 4、15 條違約賠償?shù)南刃袎|付，不足部分由乙方另行補(bǔ)足；如無上述違約情形，該保證金在承包承攬項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后 3 年內(nèi)返還，并不計(jì)利息。 四、乙方工程竣工后，其工程業(yè)績(jī)由甲方繼承； 五、乙方需維護(hù)甲方的信譽(yù)和形象，不做任何假冒、欺詐、侵權(quán)、損譽(yù)的事情，若發(fā)生此類事件，則甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任，并要求進(jìn)行相關(guān)經(jīng)濟(jì)賠償和處罰。 六、乙方不得以甲方的名義對(duì)外進(jìn)行擔(dān)?；驈氖屡c經(jīng)營無關(guān)的活動(dòng)； 七、乙方實(shí)施的項(xiàng)目，其合同

5、義務(wù)、保險(xiǎn)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)等事項(xiàng)由乙方自主辦理并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任； 八、乙方在經(jīng)營活動(dòng)中，若出現(xiàn)安全事故等重大意外，均有乙方獨(dú)立承擔(dān)，甲方不承擔(dān)一切法律責(zé)任； 九、乙方發(fā)生任何違法違規(guī)或違反本協(xié)議行為給甲方造成損失的，甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任并扣除其保證金； 十、甲方配合乙方提供承接工程項(xiàng)目或招投標(biāo)所需的甲方資質(zhì)證件，包括甲方營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、開戶證明等加蓋公章資質(zhì)證件復(fù)印件，必要時(shí)提供以上證書原件； 十一、甲方委派人員為乙方協(xié)助辦理相關(guān)事務(wù)，其甲方委派人員的的食、住、行等費(fèi)用全部由乙方負(fù)責(zé)；十 二、乙方以自己或甲方名義進(jìn)行工程項(xiàng)目投標(biāo)的

6、過程中，乙方采取組織多家企業(yè)共同投標(biāo)，且不能保證以甲方為主體時(shí)，甲方有權(quán)選 擇自行投標(biāo)或與其他單位合作參與本工程及其他工程投標(biāo)，其乙方所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)；十 三、乙方在工程項(xiàng)目施工期間，必須自覺維護(hù)甲方的企業(yè)信譽(yù)，嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行的施工技術(shù)規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及施工圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，安全施工，文明施工和按期完工，并按時(shí)發(fā)放工人工資，如發(fā)生質(zhì)安事故或逾期交工等，一切經(jīng)濟(jì)損失以及建設(shè)方對(duì)上述問題追究甲方的一切責(zé)任均由乙方承擔(dān)，需追究刑事責(zé)任的，也由乙方承擔(dān)責(zé)任；十 四、由乙方施工的工程，其工程的保修由乙方自行負(fù)責(zé)，直至工程合同責(zé)任免除為止；十 五、如因乙方原因?qū)е录追皆V累，本承諾書作

7、為免責(zé)證據(jù)有效使用，訴訟期間的各種費(fèi)用（包括不限于，律師費(fèi)、起訴費(fèi)、上訴費(fèi)、公告費(fèi)、交通費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等）由乙方承擔(dān)，甲方先行墊付的，乙方應(yīng)于償還。十 六、以上承諾，乙方仔細(xì)后簽字蓋章生效。甲方： 乙方：代表人： 代表人：地址： 地址：電話傳真： 電話傳真：開戶行、賬號(hào)： 201x 年 x 月 x 日 201x 年 x 月 x 日承諾書 xx-x 有限公司：本人項(xiàng)目工程，所簽訂的勞務(wù)合同在合同有效期內(nèi)所發(fā)生的一切民工工資糾紛、質(zhì)量、安全事故等與 xx-x 公司無關(guān)，并作如下承諾： 一、本工程嚴(yán)格執(zhí)行國家、當(dāng)?shù)卣块T的法律、法規(guī)及甲方單位規(guī)章制度。執(zhí)行國家相關(guān)質(zhì)量、安全管理制度及規(guī)定，按甲方合同要

8、求嚴(yán)格執(zhí)行。%向貴公司上繳管理費(fèi)；稅金（開票當(dāng)日即結(jié)清稅費(fèi)） ；保證金 ；自負(fù)盈虧等其他事宜一律與貴公司無關(guān)。 三、本工程款項(xiàng)必須通過我公司銀行帳戶轉(zhuǎn)賬，款到后 個(gè)工作日內(nèi)（扣除管理費(fèi)）將此款轉(zhuǎn)到 所指定的銀行卡上。戶名： 、開戶行： 、賬號(hào)： 。 四、在施工過程中，貴公司有權(quán)對(duì)該工程進(jìn)行安全管理教育。但施工過程中所發(fā)生的安全事故，一切責(zé)任均由我本人承擔(dān)，與貴公司無關(guān)。 五、本工程出現(xiàn)民工工資糾紛，貴公司有權(quán)監(jiān)督、督促。如民工通過法律途徑解決，發(fā)生一切后果由我方承擔(dān)，與貴公司無關(guān)。 以上條款本人嚴(yán)格遵守，所發(fā)生的一切事故、法律責(zé)任概由本人負(fù)責(zé)。并承諾如果不按此執(zhí)行，貴公司有權(quán)解除該項(xiàng)目合同，所

9、產(chǎn)生的費(fèi)用由我本人承擔(dān)，與貴公司無關(guān)。特此承諾承諾人：身份證號(hào)碼（復(fù)印件附后）： 201x 年 x 月 x 日建設(shè)工程資質(zhì)借用承諾書 xx-xxx-xxx-x公司：鑒于：我自行與 （發(fā)包單位）聯(lián)系承包施工 （工程項(xiàng)目名稱）。但由于我個(gè)人不能與發(fā)包單位訂立施工合同，特向貴公司借用營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)施工，并以貴公司名義與發(fā)包單位訂立施工合同，貴公司對(duì)施工合同不承擔(dān)任何責(zé)任，一切責(zé)任由我承擔(dān)。為明確相關(guān)事項(xiàng)，特作承諾如下： 1、由我履行施工合同中規(guī)定由貴公司履行的所有義務(wù)，由我承擔(dān)依法由貴公司承擔(dān)及施工合同規(guī)定由貴公司應(yīng)承擔(dān)的所有責(zé)任。貴公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任。 2、因該施工合同產(chǎn)生的包括但不限于安全

10、責(zé)任、工程質(zhì)量、農(nóng)民工工資及工程進(jìn)度等一切事項(xiàng)均由我處理和承擔(dān)。 3、如因該施工合同引發(fā)訴訟和仲裁，貴公司可申請(qǐng)將我列為第三人參加訴訟或仲裁，并有我承擔(dān)全部責(zé)任或連帶責(zé)任。如因我借用資 質(zhì)導(dǎo)致法院判決或者仲裁機(jī)構(gòu)裁決貴公司承擔(dān)清償或者賠償責(zé)任的，一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任均由我本人承擔(dān)，與貴公司無關(guān)。公司已經(jīng)向第三方支付的一切款項(xiàng)，均作為本人向貴公司的借款，貴公司有權(quán)立即要求本人清償。 4、我自愿向貴公司繳納誠信保證金 元。如我違反本承諾，保證金不予退還。該保證金可用于抵償應(yīng)交給貴公司的管理費(fèi)和給貴公司造成的損失費(fèi)用。 5、如需要貴公司開據(jù)收款發(fā)票，開票時(shí)，我應(yīng)向貴公司繳納票面金額 %的管理費(fèi)。 6、 如我

11、不需要貴公司開據(jù)收款發(fā)票，貴公司有權(quán)按施工合同價(jià)款的 %提取管理費(fèi)，并從保證金中自行扣除。 7、貴公司如因借照（資質(zhì)）經(jīng)營受到處罰，所有經(jīng)濟(jì)損失視為我的債務(wù)，由我償還、承擔(dān)，可以從保證金中自行扣除。 8、本人承諾對(duì)外購買材料、租賃機(jī)械、模板、腳手、結(jié)算工人工資、欠款等均已個(gè)人名義，如果以公司名義對(duì)外發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來、簽訂合同、出具條據(jù)等的一切法律責(zé)任由本人承擔(dān)，同時(shí)向公司承擔(dān)等額的違約金。 9、為了保證本人誠信履行上述承諾，本人請(qǐng)求擔(dān)保人 向貴公司提供擔(dān)保，如果本人不履行上述債務(wù)，則由擔(dān)保人向貴公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任。承諾人（簽字、按手?。簱?dān)保人（簽字、按手?。?201x 年 x 月 x 日

12、借用資質(zhì)協(xié)議書甲方：乙方：甲、乙雙方本著平等、自愿、公平的原則，經(jīng)充分協(xié)商就*工程項(xiàng)目達(dá)成如下協(xié)議： 1、乙方負(fù)責(zé)工程的聯(lián)系工作，甲方授權(quán)乙方人員以甲方名義進(jìn)行投標(biāo)等相關(guān)事宜，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。該工程中標(biāo)后至開工前的所需辦理的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)等手續(xù)費(fèi)用均有乙方承擔(dān)。 2、在中標(biāo)合同簽訂之日起甲方負(fù)責(zé)工程施工，直至工程竣工。甲方按招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)要求的價(jià)格收取費(fèi)用（以上報(bào)價(jià)為含稅完工價(jià)及其它一切施工費(fèi)用）。超出的部分屬乙方的收益歸乙方所有，但乙方必須繳納超出部分 3.3%的稅收。工程施工質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé)，必須通過招標(biāo)方驗(yàn)收合格。 3、工程所需的物品由乙方向甲方訂購，工程中標(biāo)合同簽訂后 5

13、天內(nèi)，乙方向甲方支付總貨款的 30%為預(yù)付款，乙方在甲方把該工程所需物品（物品規(guī)格、型號(hào)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等按招標(biāo)文件的要求）全部運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并開始施工之日起 5 日內(nèi)再向甲方支付總貨款的 30%為進(jìn)度款，余款 40%在工程完工驗(yàn)收合格后 10 天內(nèi)一次性付清。 4、甲方應(yīng)當(dāng)在收到該*工程項(xiàng)目的工程款后兩個(gè)工作日內(nèi)扣除其應(yīng)得的相關(guān)費(fèi)用后把余款轉(zhuǎn)付給乙方指定的個(gè)人賬戶。（甲方在該項(xiàng)目中應(yīng)得的費(fèi)用為： ）。 5、因甲方不能按招標(biāo)文件要求按時(shí)完工（因乙方材料款不能及時(shí)到位造成除外）、質(zhì)量不合格等損失由甲方承擔(dān)責(zé)任。 6、 在該工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格后兩年內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)保修。 7、違約責(zé)任，任何一方違約，違約方需向守

14、約方支付合同標(biāo)的額3%的違約金。 8、本合同在履行過程中若發(fā)生爭(zhēng)議應(yīng)有雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起訴訟。 9、本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)兩份，均具同等效力；本協(xié)議自甲、乙雙方簽字或蓋章生效之日起生效。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人： 年 月日 201x 年 x 月 x 日第 1 1 頁 附送：借用公司資質(zhì)承諾書 借用公司資質(zhì)承諾書 借用公司資質(zhì)承諾書 xx-xx 公司：鑒于：我 自行與（發(fā)包單位）聯(lián)系了承包施工（工程項(xiàng)目名稱），但由于我個(gè)人不能與（發(fā)包單位）訂立施工合同，你公司同意我以你公司名義與（發(fā)包單位）訂立施工合同，即我借用你公司執(zhí)照和資質(zhì)施

15、工，你公司對(duì)施工合同不承擔(dān)任何責(zé)任，一切責(zé)任由我承擔(dān)。特承諾如下： 1、由我履行施工合同中規(guī)定由你公司履行的所有義務(wù)，由我承擔(dān)依法及施工合同規(guī)定由你公司應(yīng)承擔(dān)的所有責(zé)任。你公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任。 2、因該施工合同產(chǎn)生的一切事項(xiàng)均由我處理和承擔(dān)。 3、如因該施工合同引發(fā)訴訟和仲裁，你公司可申請(qǐng)將我列為第三人參加訴訟或仲裁，并有我承擔(dān)全部責(zé)任或連帶責(zé)任。施工合同仲裁條款對(duì)我有效。 4、我自愿向你公司繳納誠信保證金 元。如我違反本承諾，保證金不予退還。該保證金可用于抵償應(yīng)交給你公司的管理費(fèi)和給你公司造成的損失費(fèi)用。 第 9 頁 共 9 頁 5、如需要你公司開開據(jù)收款發(fā)票，開票時(shí)，我應(yīng)向你公司繳納票面金額 %的管理費(fèi)。 6、 如我不需要你公司開據(jù)收款發(fā)票，你公司有權(quán)按施工合同價(jià)款的 %提取管理費(fèi)，并從保證金中自行扣除。 7、你公司如因借照（資質(zhì)）經(jīng)營受到處罰，所有經(jīng)濟(jì)損失視為我的債務(wù)，由我償還、承擔(dān)，可以從保證金中自行扣除。 8、因該工程使用你公司的公章及相關(guān)工程專用章，相關(guān)文件必須給你公司保留正文原件一份，否則你公司有權(quán)拒絕用章。承諾人： （簽字、按手?。?201x 年 x 月 x 日 承諾人身份證復(fù)印件：承諾書由甲方在 201x 年 6 月 26 日前向乙方指定賬戶支付 20,000.00 元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)，如未能及時(shí)支付，則本協(xié)