綠化建設(shè)工程的施工合同樣本

1、綠化建設(shè)工程的施工合同樣本1營口市園林綠化建設(shè)工程施工合同工程名稱 蓋州市北海新城區(qū)金海大街綠化景觀工程 發(fā)包方 蓋州市城區(qū)開發(fā)建設(shè)投資有限公司 承包方 江蘇堯炯糖化有限公司合同編號2009年 月 日16營口市園林綠化建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款發(fā)包人(全稱)： 承包人(全稱)： 承包人資質(zhì)等級:蓋州市城區(qū)開發(fā)建設(shè)投資有限公司江蘇堯塘醐綠化有限公司依照中華人民共和國合同法和中華人民共和國建設(shè)部、國家工商行政 管理總局共同發(fā)布的建設(shè)工程施工合同(GF990201)及其他有湖!定, 遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本園林綠化建設(shè)工程施工項 目經(jīng)協(xié)商訂立本合同：一、工®嬲第1條工程

2、概況1.1 工g名稱：蓋州市1施新城區(qū)金海大街釧厚觀工程1.2 R®地點：蓋州市d匕海新城區(qū)金海大街1.3 工S內(nèi)容：詳見招標文件第七章(工程清單)徵號： 1. 5資金來源：蓋州市城區(qū)開發(fā)建設(shè)投資有限公司投資第2條工程承包范圍2.1 承包范圍：綠化、蓋、景觀2.2 工®總面積：174200 m，二、合同文件及圖紙第3條 本合同文件及解釋順序3.1除雙方另有約定以外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:(1)雙方簽訂的補充協(xié)議(2)本合同條款(3)標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件(4)圖紙（5）工®量清單（6）工觸價單或預(yù)算書雙商、?目等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

3、第4條 適用法律、標準及規(guī)范4.1 適用法律法規(guī)：國家有關(guān)法律、法規(guī)和營口市有關(guān)法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范 性文件均對本合同具有約束力。4.2 適用標準、規(guī)范名稱：城市綠化工程施工及驗收規(guī)范（CJJ/T48-99）達到城市綠彳匕E程施工及驗收規(guī)范（CJJ/T4899 ）合格標準。4. 3雙方另有約定列入補充條款。4.4雙方對合同內(nèi)容的約定與上述法律、標準、規(guī)范規(guī)定有矛盾的，以法 律、標準及規(guī)范規(guī)定為準。第5條圖紙5.1 發(fā)包人提供圖紙日期及套數(shù)：開工前7日發(fā)包人向承包人提供4套 藍圖圖紙，電子版圖紙1套。5.2 承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)讓給第三人。5.3 發(fā)包人對圖紙的搟保密要求:承包人

4、需對發(fā)包人提供的圖紙、其他 文件資料以及在簽約及施工過程中知曉的發(fā)包人的全部信息承擔保密責(zé)任。三、雙方的權(quán)利義務(wù)第6條6.1 監(jiān)理單位名稱：.職務(wù):6.2 程師蝴：（1 ）監(jiān)理整個工程的質(zhì)工 進度，（2）審核工程圖紙，（3）審核 施工組織設(shè)計，（4 ）對工程材料和施工質(zhì)量檢驗權(quán)，（5 ）施工進度的檢查、監(jiān) 督、工程款支付的審核確認。（6 ）對施工現(xiàn)場安全檢查監(jiān)督。需要取得發(fā)包岫準才能行使的職權(quán)：（1 ）現(xiàn)場的有關(guān)涉及工g造價的 簽證（2）發(fā)布開工令、停工令、復(fù)工令（3）施工圖的變更權(quán)（4）工程罰款。除本款有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外，監(jiān)理工程師無權(quán)解除合同約定的承 包人的任何權(quán)利與義務(wù)。第7條駐

5、工ife代表7.1 發(fā)包人派駐工地代表姓名:W： 工程內(nèi)外全面協(xié)調(diào)、檢查監(jiān)督監(jiān)理公司、承包人的工作，負責(zé)施 工5&場相關(guān)簽證的全權(quán)代表。按有關(guān)規(guī)定發(fā)出工程指令、確認、審核、批復(fù)工程有關(guān)事宜。7.2承包人派駐工地代表姓名:徐洪林W： 負責(zé)工程施工現(xiàn)場的整個事宜7. 3任何一方駐工地代表發(fā)生變更時，蹣前7日書面通知對方，并明確 指出殛時間、權(quán)限。第8條發(fā)包人工作7.1 發(fā)包人隈本合同約定的時間和要求完成以下工作并承擔相應(yīng)費用：(1)保證施工現(xiàn)場達到具備施工條件的具體要求和完成的時間： 施工 現(xiàn)場承包人已于投標期間勘查完畢并充分了解,認為具備施工條件將施工所需的水、電、電訊等管網(wǎng)線路接至施工

6、場地的時間、地點和供應(yīng)要求：雙方協(xié)商(3)負責(zé)施工場地與公共道路的通道開通的時間和要求：在承包人進場前開通工B地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料的提供時間：在承包人進場前3天提供(5)由發(fā)包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間：在人前3天完成(6)水準點和坐標控制點交驗要求：工§開工前3天完成，由雙方簽訂 書面交接，在施工期內(nèi)由承包人負責(zé)保護，在工程竣工后交回(7)組織圖紙會審和設(shè)計交底的時間:發(fā)包人于開工前5天安排圖紙會 審及交底工作,并通知承包人,承包人需予以配合(8)協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(含文物建筑)、古樹名木的面工作：發(fā)包人負責(zé)保護并承擔費用(9)雙方約

7、定發(fā)包人應(yīng)做的其他工作： 雙方協(xié)商7.2 發(fā)包人委托承包人辦理的工作： 雙方協(xié)商第9條承包人工作9.1承包人遨本合同約定的時間和要求完成以下工作:(1)應(yīng)提供計劃、報表的名稱及完成時間： 施工進度計劃在開工前3 天提供，施工進度計劃需符合本合同約定及發(fā)包人要求(2)向發(fā)包人提供辦公和生活房屋及設(shè)施的要求：雙方協(xié)g,發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用。(3)需承包人辦理的有關(guān)施工場地交通環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù):雙方協(xié)商，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用。(4)保障施工場地清潔符的境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，并且：承包人應(yīng)及時整理和安排好所有的施工機械、工器具、材料、建筑垃圾等，做到每日 工完場潔，未使用完的材料按發(fā)包

8、人規(guī)定或重新入庫或就地堆放整齊。(5)雙方約定的承包人應(yīng)做的其他工作：無約定四、施工組織設(shè)計和工期第10條合同工期開工日期：2009年11月23日虹日期：2期。年5月20日合同工期總?cè)諝v磁179 日第11條進酬劃11.1 承包供施工組織設(shè)計(施工方案)和進度H劃的時間：施工進度計劃在開工前接到全部施工圖紙后3天提供11.2 發(fā)包人對施工方案、進度計劃予以書面確認或提出修改意見的時間:收到施工方案后2天內(nèi)審核確認完畢，發(fā)包人逾期未確認也未提出修改 意見的，視為同意。11. 3群體工程中有關(guān)進度計劃的要求：無約定11.4承包人必須按照經(jīng)確認的進度計劃組織施工，并接受監(jiān)督和檢查。因承包人原因?qū)е聦嶋H

9、進度與進度計劃不符的,承包人無權(quán)就改謝t；畸出追 加合同價款。第12條 延期開工 如發(fā)生：施工現(xiàn)場不具備開工條件因發(fā)包人原因造成延期開工的，由發(fā)包人承擔由此給承包人造成的損失, 并順延工期；承包人不椽時開工的，瞬前7日書面通知發(fā)包人并征得發(fā)包 人同意，發(fā)包人不同意延期的或承包人未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出延期通知的，工期第13條 暫停施工 如發(fā)生：發(fā)包方?jīng)]有完成第8條發(fā)包人工作；沒 有按時支付工程進度款因發(fā)包人原因停工的，由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包人 由此受到的損失，相應(yīng)順52工期；因承包人原因停工的，由承包人承擔發(fā)生的 費用，工期不順延。第14條工期延誤 行；(4) (6) (8)發(fā)包

10、人未能按雙方約定日期提供圖紙及開工條件;14.1 由于以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應(yīng)發(fā)包人未能按約定日期支付工S預(yù)懶:、進度款，使施工不能正常進 發(fā)包人未按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行;因工8量變化或重大設(shè)計變更影響工期； 非承包人原因停水、停電等原因造成停工;不可抗力及自然災(zāi)害；其它可調(diào)整工期的因素:雙方協(xié)商發(fā)包人同意工娜應(yīng)順延的其它情況；14.2 承包人在以上情況發(fā)生后3日內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟 支出向發(fā)包人、監(jiān)理方提出報告。發(fā)包人在收到告后7日內(nèi)予以確認答復(fù)， 逾期不予答復(fù)，承包人即可視為延期要求已被確認。五、質(zhì)檢驗第15條工程質(zhì):

11、工質(zhì)量標準： 達到城市綠彳匹程施工及驗收規(guī)范(CJJ/T4899 ) 標準。第16條 隱蔽工程的中間驗收無約定16.1 雙方約定的中間驗收的部位:16.2 當課具備覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位以前，承包人自檢, 并于48小時前書面通知發(fā)包人、監(jiān)理方檢驗。驗收合格，發(fā)包人、監(jiān)理方在 驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繆施工。若在48小時內(nèi)發(fā)包人、監(jiān)理 方不進行驗收也未提出書面延期要求的，可視為發(fā)包人已經(jīng)批準，承包人可進 行隱蔽或繼續(xù)施工。驗收不合格，承包人在限定時間內(nèi)修改后重新驗收，所需 費用由承包人承擔，不能影響工期。除此之外影響正常施工的經(jīng)濟支出由發(fā)包人承擔，相應(yīng)順延工期。 六、安全施工第

12、17條安全施工17.1 承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組 織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全 防護措施，消除事故隱患。由于承包人安到t施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā) 生的費用由承包人承擔。17.2 發(fā)包人應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安 全負責(zé)。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。因發(fā)包人原因 導(dǎo)致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用。第18條事故處理18.1 發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān) 部門并通知發(fā)包人，同時按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔發(fā)生的 費用。1

13、8.2 發(fā)包人、承包人對事故責(zé)任有爭議時，應(yīng)按政府有關(guān)部門認定處理。七、合同價款與支付第19條合同價款19.1 發(fā)包人保證按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支 付的款項。19.2 金額（大寫）：叁仟壹佰玖拾捌萬壹仟肆佰零貳元直角柒分（人民幣）（小寫）:31981402.17第20條 合同價款的調(diào)整。20.1合同價款發(fā)生設(shè)計變更或洽商的情況時可以調(diào)整。合同價款的調(diào)整 方式：工程按實計算；價格按中標價內(nèi)的綜合單價，中標價內(nèi)沒有的價格, 按施工期間的信息價，依據(jù)2008年遼寧省建筑工程計價定額重新編制第21條工程量的確認21.1承包人向發(fā)包期交已完工程量報告的時間：每月25日前21.2發(fā)

14、包人核實已完工程量報告的時間:上報工程后2天,發(fā)包人逾期未核實工程量的，承包物告中開列的工S量將視為被確認并作為工酬款支付的頰。發(fā)包人核實工量未提前24小時通知承包 人的，確認結(jié)果無效。21.3對承包人超出設(shè)計圖紙范圍和因自身原因造成返工的工程量，發(fā)包人不予確認。第22條工程款支付22.1合同生效后/日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付本合同總造價的% 為預(yù)付款。22.2雙方約定的工程款（進度款）支付方式和時間：工款時間 （工s進度、部位）占合同承包總 百分比金額人民幣（元）工程完成總的50% ,7天內(nèi)支付35%11193490.76工g全部完工并驗收合格,7天內(nèi)支付35%11193490.76工程竣工決

15、算完成,7天內(nèi)支付20%6396280.43工§竣工養(yǎng)護滿一年整,7天內(nèi)支付5%1599070.11工程竣工養(yǎng)護滿一年整，7天內(nèi)支付5%1599070.1122. 3發(fā)包人應(yīng)在確認工程量結(jié)果后5日內(nèi)按前款的約定向承包人支款（進度款）。22.4工程全部完工,竣工驗收通過并辦理完畢相應(yīng)結(jié)算手續(xù)后日內(nèi)，發(fā)包人累計支付給承包人的工款應(yīng)達到理結(jié)算總價的90 %,結(jié) 算總價的10 瓶為工S保修金。22. 5本工程保修期滿，在承包人履行了保修責(zé)任的前提下，發(fā)包人一次 性向承包人支付遺保修金。八、第23條設(shè)計變更施工中發(fā)包人對原設(shè)計變更，發(fā)包人向承包人發(fā)出書酶更通知，承包人 按照通知進行變更。如果承

16、包人對原設(shè)計提出變更要求，經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理方批 準后方可實施，并簽署書殖更協(xié)議。第24條姬施工中如發(fā)生除設(shè)計變更以外的其他變更時，采用協(xié)議形式雙方加以確 認。第25條確定變更價款25.1 承包人應(yīng)在收到變更通知蛭署變更協(xié)議后5日內(nèi)提出變更工程量 及價款報告資料。25.2 發(fā)包人在收至度更資料報告5日內(nèi)予以確認，逾期無正當理由不確 認時，視為變更報告已批準。九、竣工驗收與結(jié)算25.3 竣工驗收26.1 工程具備竣工驗收條件，承包人以書面形式通知發(fā)包人，并向發(fā)包 人提供完整的竣工資料和竣工驗蜥告。發(fā)包人在收到以上文件后3日內(nèi)組織 驗收。發(fā)包人如無正當理由不組織驗收或驗收后3日內(nèi)未提出修改意見，視為

17、竣工驗蜥告已被認可。26.2 竣工日期為本工程竣工驗收通過的日期。保修期正式開始。26.3 3因特殊原因，部分單位工程和部位需甩項竣工時，雙方訂立甩項竣 工協(xié)議，并明確雙方責(zé)任。第27條竣工結(jié)算27.1 雙方辦理工段收附后，雙方進行工程結(jié)算。27.2 承包人在竣工驗收3日內(nèi)向發(fā)包人提交結(jié)算報告及完整的結(jié)算資 料、虹圖。27.3 發(fā)包人自簽收結(jié)算資料報告之日起3日內(nèi)提出審核意見并予以簽 認。27.4 承包人收到竣工結(jié)嬲后3日內(nèi)將竣工工程交付發(fā)包人。 十、質(zhì)量保修 第28條質(zhì)修:承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約 定，承擔本工程質(zhì)量保修責(zé)任。28.1 工質(zhì)量保修范圍和

18、內(nèi)容：本工程所有自楠壞的項目，不含故意 破壞及盜竊之后的項目28.2 質(zhì)量保修期：雙方根據(jù)有關(guān)規(guī)定，約定本工程的質(zhì)量保修期如下(1) 土建I程:竣工起1年綠化種植工程：竣工起2年(3)屬工程:竣工起1年質(zhì)量保修期自工8竣工驗收通過之日起計算。第29條質(zhì)量保修責(zé)任29.1 屬于保修范圍內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)當在接到«修通知之日起3日 內(nèi)派人保修。29.2 發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在施厚故通知后，應(yīng)在24小時內(nèi)到 達事故現(xiàn)場搶修。29. 3綠仲植工程在保修期內(nèi)應(yīng)達到2級養(yǎng)護標準。29.4保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)苗木等植物材料死亡，酶原設(shè)計品種、規(guī)格螃。第30條保修30.1 保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)

19、任方承擔。30.2 雙方約定的養(yǎng)護期間水、電費用的承擔：發(fā)第31條其他雙方約定的其他保修事項：無約定十一、違約與第32條違約責(zé)任32.1 任何一方違反本合同的約定，均應(yīng)承擔由此給對方造成的損失。32.2 因承包人原因延期竣工的，酶付的違約金額和計算方法：由承包 人的原因造成的工期延誤，每延誤一天承包人按合同總造價的萬分之一向發(fā)包 人支付違約金。工期延誤累計達到60日的，發(fā)包人有權(quán)與承包人解除合同并 停止對承包人的付款，并有權(quán)要求承包人承擔本合同約定的違約責(zé)任。32.3 3因承包人原因致使工程達不到質(zhì)量要求的，應(yīng)承擔的違約責(zé)任：由承包人的原因造成的工g質(zhì)達不到合同約定的合格標準，承包商必須予以維

20、修、返工 朝以使其達 到合同約定的合格標準，且建不得延期.維修、返工、重做后仍然不舲合同約定的，發(fā)包人有權(quán) 與承包瑞蛤游場承包人的付凱32.4發(fā)包人不按時支付工程款的違約責(zé)任:，承擔柳總價萬分之三的違約金；每拖延一天支付組,承擔合同總價萬分之三的違約金032. 5其他： 無約定第33條解決方式本合同在履份轆中發(fā)生的爭議由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按 下列第 2 種方式解決:(只能選擇一種)(1)依法向人民法院起訴；(2)提交 遼寧省營口市仲霹員會仲裁。第35條不可抗力32.1 雙方關(guān)于不可抗力范圍的約定：執(zhí)行本合同332條款32.2 因不可抗力導(dǎo)致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：(1)工程本身的損害、因工蹣害導(dǎo)致第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待媛的設(shè)備的損害，由發(fā)包人承擔;(2)發(fā)包人、承包人人員傷亡由其所在單位負責(zé)，并承擔相應(yīng)費用；(3)承包人機械設(shè)備損壞及停工損失，由承包人承擔；(4)停工期間，承包人應(yīng)工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及 保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔；(5)工程所需清理、修復(fù)費用，由發(fā)包人承擔；(6)延誤的工期相應(yīng)順延。33. 3因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行方 的相應(yīng)責(zé)任。第34條合同解除34.1雙方協(xié)商一致，可以解除合同。34. 2發(fā)包人不按合同約定支付工程款，雙方又未達成延期付款協(xié)