承攬合同樣本

1、承攬合同合同編號：單位名稱（承攬）字（簽約年份）-08-三位數(shù)編號定作人：承攬人：承攬合同定作人： （填寫全稱）承攬人： （填寫全稱）根據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。第一條定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）1.1 品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）1.2規(guī)格：1.3數(shù)量：1.4備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）第二條合同價款2.1 合同價款總額:（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）2.2付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）2.3付款時間：（寫明年、月、日

2、）第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：3.1質(zhì)量要求：（應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫全稱）3.2 技術(shù)標準：（技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù)）3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存。第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量4.1用承攬人原材料完成工作的，定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱 瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時，定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款 或退貨。4.2用定作人原材料完成工作的，定作人按下表標準提供:材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供 日期消耗定額單價（元）總金額（注：如空格不夠用，可以

3、另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二）4.3定作人于年_月_日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗完畢，不符合要求的，應在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承 攬人承擔相應的賠償責任。第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供5.1定作人負責提供技術(shù)資料和圖紙。5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料 要求不合理，應當及時通知定作人，定作人應當在接到通知之日起 3日內(nèi)回復并提 出修改意見。定作人未答復，承攬人有權(quán)停止工

4、作，并及時通知定作人，因此造成的 損失由定作人賠償。5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的，承攬人應當嚴格遵守，未經(jīng)定作人 許可不得留存技術(shù)資料和復制品。第六條驗收標準和方法6.1驗收標準：（寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收）6.2驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物，在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。6.7雙方就定作物的質(zhì)

5、量在檢驗中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗機構(gòu)） 對定作物質(zhì)量的認定為準。第七條 交（提）定作物的時間和地點7.1雙方約定由定作人自提定作物自提定作物的時間：（寫明年、月、日）自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）7.2雙方約定由承攬人送交定作物送交定作物的時間：（如選擇了 7.1，則在空格處劃線）722 送交定作物的地點：（如選擇了 7.1，則在空格處劃線）7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當事先與對方達成協(xié)議， 所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。7.4交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作 人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部

6、門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發(fā)出提取 定作物的通知中，必須留給定作人以必要的途中時間。第八條包裝要求及費用負擔：8.1包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）8.2費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）第九條運輸方式及費用負擔9.1定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）9.2運輸費用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔。第十條定作物的保修10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）10.2在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務。第十一條定金及預付款11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）11

7、.2 定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）11.3定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）11.4定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）第十二條承攬人的違約責任：12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物，若定作人同意接受的，應當按質(zhì)論價； 不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后，仍不符合合同約定的質(zhì) 量標準,定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量，定作人仍然需要的，應當補齊，補交 部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損 失由承攬人賠償。12.3未按合同約定包裝定作物，需返

8、修或重新包裝的，應當負責返修或重新 包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、 滅失的， 由承攬人賠償損失。12.4逾期交付定作物，應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在 空格處劃線）%的違約金。12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀 損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期

9、限通知定作人調(diào)換、補齊的 ，由承 攬人承擔相應的損失。12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件 ，定作人有權(quán)拒收，承 攬人應賠償定作人因此造成的損失。 如定作人要求重作或重新修理，應當按定作 人要求完成，并承擔逾期交付的責任。12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責任和損失，由承攬人承擔。12.12 其它違約責任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）第十三條定作人的違約責任：13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，賠償因此給承攬人造成 的損失。13.2在合

10、同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的 %的違約金。13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的 ，承攬人有權(quán)解除合同并 賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期 應當順延外，定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的，每逾期一日向承攬人支付定作物總 價。的違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之_向承攬人支付違約金，直至付清時止。13.6無故拒絕接收定作物，賠償因此給承攬人造成的損失。13.7變更交付定作物地

11、點或接收單位（人）時，承擔因此多支出的費用13.8 其它違約責任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）第十四條不可抗力14.1在合同約定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、 滅 失的，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡 量減少損失。14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間，由于不可抗力致使定作物或原材 料毀損、滅失發(fā)生的，承攬人不承擔責任。第十五條爭議的解決方式因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住 所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之