建設(shè)工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議模板

1、建設(shè)工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議模板建設(shè)工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議模板一甲方：臨創(chuàng)新大廈乙方：臨有限公司應(yīng)甲方要求，在原甲方與乙方20某年某月某日簽訂臨沂市羅莊區(qū)高新區(qū)創(chuàng)新大廈內(nèi)外廣告牌設(shè)計(jì)、制作及安裝合同的基礎(chǔ)上，現(xiàn)根據(jù)甲方要求，作相應(yīng)增項(xiàng)。根據(jù)原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補(bǔ)充協(xié)議：一、工程范圍：20某年某月某日乙方根據(jù)甲方要求做出相應(yīng)的設(shè)計(jì)制作安裝。二、工期要求：20某年某月某日至20某年某月某日。三、新增工程量：詳見(jiàn)附表一：高新區(qū)創(chuàng)新大廈后期加工標(biāo)牌一覽表四、質(zhì)量要求：按原合同承諾履行。五、付款方式：按原合同執(zhí)行。施工合同補(bǔ)充協(xié)議六、其它：1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。2、本協(xié)議一式貳份，甲

2、乙雙方各執(zhí)壹份。3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)法定代表人：法定代表人：簽約日期：某年某月某日建設(shè)工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議模板二甲方(全稱(chēng))：有限公司乙方(全稱(chēng))：有限公司本協(xié)議中的所有術(shù)語(yǔ)，除非另有說(shuō)明，否則其定義與雙方已簽訂的合同中的定義相同。鑒于：前期簽訂合同中甲乙雙方確定的計(jì)費(fèi)方式，在后期施工過(guò)程中乙方提出定價(jià)偏低，甲乙雙方本著互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)實(shí)際情況，在原合同基礎(chǔ)上變更合同條款部分內(nèi)容，特訂立以下補(bǔ)充協(xié)議。一、協(xié)議內(nèi)容變更部分：1)按照表一計(jì)價(jià)。2)按照表二計(jì)價(jià)。二、本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原

3、合同具有同等的法律效力。施工合同補(bǔ)充協(xié)議范本除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。本協(xié)議與原合同有相互沖突時(shí)，以本協(xié)議為準(zhǔn)。三、本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，甲、乙雙方財(cái)務(wù)各執(zhí)一份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方：(合同章)乙方：(公章)法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人簽字：簽字：某年某月某日某年某月某日一、關(guān)于發(fā)包人與承包人：1、對(duì)發(fā)包方主要應(yīng)了解兩方面內(nèi)容：主體資格，即建設(shè)相關(guān)手續(xù)是否齊全。例：建設(shè)用地是否已經(jīng)批準(zhǔn)?是否列入投資計(jì)劃?規(guī)劃、設(shè)計(jì)是否得到批準(zhǔn)?是否進(jìn)行了招標(biāo)等。履約能力即資金問(wèn)題。施工所需資金是否已經(jīng)落實(shí)或可能落

4、實(shí)等。2對(duì)承包方主要了解的內(nèi)容有：資質(zhì)情況;施工能力;社會(huì)信譽(yù);財(cái)務(wù)情況。承包方的二級(jí)公司和工程處不能對(duì)外簽訂合同。上述內(nèi)容是體現(xiàn)履約能力的指標(biāo)，應(yīng)仔細(xì)的分析和判斷。二、合同價(jià)款應(yīng)注意：1、協(xié)議書(shū)第5條“合同價(jià)款”的填寫(xiě)，應(yīng)依據(jù)建設(shè)部第107號(hào)令第11條規(guī)定，招標(biāo)工程的合同價(jià)款由發(fā)包人、承包人依據(jù)中標(biāo)通知書(shū)中的中標(biāo)價(jià)格在協(xié)議書(shū)內(nèi)約定。非招標(biāo)工程合同價(jià)款由發(fā)包人承包人依據(jù)工程預(yù)算在協(xié)議書(shū)內(nèi)約定。”?2、合同價(jià)款是雙方共同約定的條款，要求第一要協(xié)議，第二要確定。暫定價(jià)、暫估價(jià)、概算價(jià)、都不能作為合同價(jià)款，約而不定的造價(jià)不能作為合同價(jià)款。三、發(fā)包人工作與承包人工作條款應(yīng)注意：1、雙方各自工作的具體時(shí)

5、間要填寫(xiě)準(zhǔn)確。2、雙方所做工作的具體內(nèi)容和要求應(yīng)填寫(xiě)詳細(xì)。3、雙方不按約定完成有關(guān)工作應(yīng)賠償對(duì)方損失的范圍、具體責(zé)任和計(jì)算方法要填寫(xiě)清楚。四、合同價(jià)款及調(diào)整條款應(yīng)注意：1、填寫(xiě)第23條款的合同價(jià)款及調(diào)整時(shí)應(yīng)按通用條款所列的固定價(jià)格、可調(diào)價(jià)格、成本加酬金三種方式，約定一種寫(xiě)入本款。2、采用固定價(jià)格應(yīng)注意明確包死價(jià)的種類(lèi)。如：總價(jià)包死、單價(jià)包死，還是部分總價(jià)包死，以免履約過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議。3、采用固定價(jià)格必須把風(fēng)險(xiǎn)范圍約定清楚。4、應(yīng)當(dāng)把風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法約定清楚。雙方應(yīng)約定一個(gè)百分比系數(shù)，也可采用絕對(duì)值法。5、對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)范圍以外的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用，應(yīng)約定調(diào)整方法。五、工程預(yù)付款條款應(yīng)注意：1、填寫(xiě)第24條款

6、的依據(jù)是建設(shè)部第107號(hào)令第14條和大連市建設(shè)工程造價(jià)管理辦法第34條。2、填寫(xiě)約定工程預(yù)付款的額度應(yīng)結(jié)合工程款、建設(shè)工期及包工包料情況來(lái)計(jì)算。3、應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)發(fā)包人向承包人撥付款項(xiàng)的具體時(shí)間或相對(duì)時(shí)間。4、應(yīng)填寫(xiě)約定扣回工程款的時(shí)間和比例。六、工程進(jìn)度款條款應(yīng)注意：1、填寫(xiě)第26條款的依據(jù)是合同法第286條、建筑法第18條、建設(shè)部第107號(hào)令第15條和大連市建設(shè)工程造價(jià)管理辦法第35條。2、工程進(jìn)度款的撥付應(yīng)以發(fā)包方代表確認(rèn)的已完工程量，相應(yīng)的單價(jià)及有關(guān)計(jì)價(jià)依據(jù)計(jì)算。3、工程進(jìn)度款的支付時(shí)間與支付方式以形象進(jìn)度可選擇：按月結(jié)算、分段結(jié)算、竣工后一次結(jié)算(小工程)及其它結(jié)算方式。七、材料設(shè)備供應(yīng)

7、條款應(yīng)注意：1、填寫(xiě)第27、28條款時(shí)應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)材料設(shè)備供應(yīng)的具體內(nèi)容、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量等級(jí)、提供的時(shí)間和地點(diǎn)。2、應(yīng)約定供應(yīng)方承擔(dān)的具體責(zé)任。3、雙方應(yīng)約定供應(yīng)材料和設(shè)備的結(jié)算方法(可以選擇預(yù)結(jié)法、現(xiàn)結(jié)法、后結(jié)法或其他方法)。八、違約條款應(yīng)注意：1、在合同第35.1款中首先應(yīng)約定發(fā)包人對(duì)通用條款第24條(預(yù)付款)、第26條(工程進(jìn)度款)、第33條(竣工結(jié)算)的違約應(yīng)承擔(dān)的具體違約責(zé)任。2、在合同第35.2款中應(yīng)約定承包人對(duì)通用條款第14條第2款、第15條第1款的違約應(yīng)承擔(dān)的具體違約責(zé)任。3、還應(yīng)約定其它違約責(zé)任。4、違約金與賠償金應(yīng)約定具體數(shù)額和具體計(jì)算方法，要越具體越好，具有可操作性，以防止事后產(chǎn)生爭(zhēng)議。九、爭(zhēng)議與工程分包條款應(yīng)注意：1、填寫(xiě)第37條款爭(zhēng)議的解決方式是選擇仲裁方式，還是選擇訴訟方式，雙方應(yīng)達(dá)成一致意見(jiàn)。2、如果選擇仲裁方式，當(dāng)事人可以自主選擇仲裁機(jī)構(gòu)。仲裁不受級(jí)別地域管轄限制。3、如果選擇訴訟方式，應(yīng)當(dāng)選定有管轄權(quán)的人民法院(訴訟是地域管轄)。4、合同第38條分包的工程項(xiàng)目須經(jīng)發(fā)包人同意，禁止分包單位將其承包的工