一般承攬加工合同樣本

1、，般承攬加工合同樣本（合同模板可以修改編輯）甲方：XXX公司或XXX個人乙方：XXX公司或XXX個人簽訂日期:20XX 年XX月XX 日簽訂地點:，般承攬加工合同樣本承攬方（甲方）：定作方（乙方）：甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱：規(guī)格：質(zhì)量要求：計量單位：數(shù)量：第2頁，共11頁數(shù)量：單位總價：第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完 工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付 地點運輸方法

2、運輸價款承擔。第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。材料名稱：規(guī)格：質(zhì)量要求：計量單位：單價：總價：圖紙、技：術資料及：交付時間：第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱：交付時間：交付地點：交付數(shù)量：第4頁，共11頁包裝要求：檢驗方法：運輸方法：運費承擔：第六條加工費結(jié)算辦法與時間。第七條乙方應于 年月日前向甲方交付定金 元;乙方應于年月日前向甲方交付預付款元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。 第八條甲方的違約責任1.

3、 甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物， 乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，第6頁，共11頁補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。2. 因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。3. 甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的 0償付違約金。4. 甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值 %的違約

4、金。5. 由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。第九條乙方的違約責任1. 乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的 損失。2. 乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值 %勺違約金。3. 乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。4. 乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5. 乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。6. 乙方如變更交付定作物地點，應

5、承擔因此而多支出的費用。第十條聲明及保證（一）甲方:1. 甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。2. 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3. 在簽署本合同時，任何法院、 構(gòu)、 監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行 為。4. 甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定 代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。（二）乙方:1. 乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。2. 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.

6、在簽署本合同時，任何法院、 構(gòu)、 監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4. 乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定 代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方 泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保 密期限為第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影

7、響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。 第十三條通知1. 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用 書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2. 各方通訊地址如下： 。3. 一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起 日內(nèi)，以書面形式通知對方否則，

8、由未通知方承擔由此而引起的相應責任。第十四條爭議的處理1. 本合同受國法律管轄并按其進行解釋。2. 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：提交員會；(2)依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。第十六條補充與附件本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力有效本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。期 為年，自年月日至年月日。本合同正本一