工程欠款糾紛起訴狀格式是什么

1、、工程欠款糾紛起訴狀格式是什么拖欠工程款起訴狀范本起訴單位：（全稱）:市縣建筑公司企業(yè)性質(zhì):集體經(jīng)營范圍：工業(yè)與民用建筑.流動資金：169. 5萬元何時經(jīng)何部門批準開業(yè)：宇M份經(jīng)縣基建局批準地址:縣電話:開戶銀行:工區(qū)歷下辦理處。帳號：法定代表人姓名：職務:被告單位（全稱）：市職工教育培訓中心地址:市-路號事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛事實和理由：M H, 縣建筑工程總公司 公司（原告，以下簡稱乙方）同市職工教育培訓中心（被告，以下簡稱甲方）簽訂了建筑安裝工程合同，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工 包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為

2、宇 M H ;竣工日期定為宇 M Ho合同簽定后，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好，直到 宇 M 一日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開 進工地的70余名職工無活可干，機具設備長期雙里無用，給乙方經(jīng)濟上造成損失 達8059.73元。甲方雖然承擔了 25611.43元的誤工費，但尚有 57979. 30元到 今有承擔賠償損失的責任。兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于宇 M H,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書（附原印件）。教學樓工程于M 日完工。三幢樓均經(jīng) 市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙

3、雙方審定后，交 市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款 21793.06 元。從宇元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值 174551.87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工 資長期不能支付，被迫于 宇 1底撤離甲方工地。為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工 程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來，甲方 又以有關(guān)建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖

4、欠的工程款，并推而 廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款，無 理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟損失。民法通時第一百零六條規(guī) 定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的，應當承擔民事責任。”經(jīng)濟 合同法第三十九條第二項一至五款和 （建筑安裝工程承包合同條例第十三條第 二項一至五欲規(guī)定：未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應負的貴任，除竣工日期得 以順延外，還應賠償承包方因此發(fā)生的實際損失；不按合同規(guī)定撥付工程款；按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。訴訟請求：責令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟損失：

5、（一）付清宿舍樓、教學樓拖欠款 21793.08元；（二）結(jié)算零建工程款：174551. 87元減去甲方墊付的材料款 66913.30元，應 付給乙方工程款10768.57元；（三）賠償乙方的經(jīng)濟損失：至年度拖欠款的滯納金54595. 88 ig;宇 M至M設備I置費 57979. 30元以上三項合計，共242006.83元。此致市區(qū)人民法院起訴單位:縣建筑工程總公司公司（蓋章）_ H二、工程欠款糾紛的解決策略1、明確約定工程款的支付期限和逾期利息工程款包括預付款、進度款、結(jié)算款和保修金。如果使用建設工程施工合同示范文本的，其第二節(jié)通用條款部分明確約定了各類工程款的付款數(shù)額、支付期限、催告期限

6、和計息始期；如未使用的，應當參照約定之。以拖欠 1000萬工程款 以日萬分之三計息，年息可達百萬，的確是一筆不小的款項，可以有力彌補承包商損失。對利息支付標準和付息時間無約定或約定不明的，適用施工合同司法解釋第17和18條。另外，滯納金與利息的性質(zhì)不同，可以另行約定欠款滯納 金。2、及時主張權(quán)利施工管理，素有“低中標，勤簽證，高索賠”之說。索賠是合同履行中，當發(fā) 包人未履行合同義務或者發(fā)生錯誤造成損失時，承包人要求對方賠償?shù)恼埱?。索賠 成功后，工程款可以追加，故索賠事件發(fā)生后，承包人應當及時向工程師發(fā)出索賠 通知?？⒐を炇蘸螅瑧敿皶r向發(fā)包人送交完整結(jié)算資料，請求結(jié)算。欠款形成 后，要在訴訟時

7、效內(nèi)主張權(quán)利，以防喪失勝訴權(quán)。3、解除合同施工合同司法解釋第9條規(guī)定：發(fā)包人具有三種情形之一致使無法施工 的，承包人經(jīng)催告后可以解除合同：未按約定支付工程價款的；提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備不符合強制性標準的 不履行合同約定的協(xié)助義務的。當發(fā) 包人屢屢失信時，雙方已不具備合作基礎，承包人應當果斷解除合同。承包人解除 合同源于發(fā)包人嚴重違約行為，故可依據(jù)合同法97、107、113條和施工合同司法解釋第10條，要求發(fā)包人支付工程款、違約金，賠償損失（包括直接損失和可得利益）。三、工程欠款起訴要滿足三個條件1、工程質(zhì)量驗收合格，合同法第 279條規(guī)定：“建設工程竣工后，發(fā)包 人應當根據(jù)施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準及時進行 驗收。驗收合格的，發(fā)包人應當按照約定支付價款，并接收建設工程。