原告方對被告方證據(jù)的質(zhì)證意見

1、原告江西xxxx有限公司訴被告江西xxxx有限公司建設(shè)工程合同糾紛一案之原告方對被告方證據(jù)的質(zhì)證意見被告方第一組證據(jù)合同及相關(guān)文件證據(jù)名稱：1、合同書(p1-2)2、土地平整合同(p3-5);3、裝修工程施工合同(p6-12);4、關(guān)于江西xxxx有限公司項目的報告及xx縣xx鎮(zhèn)黨政綜合辦公室證明(p17-20);5、xx縣公安局證明函(p21)。證明內(nèi)容：一、2011年1月1日，江西xxxx有限公司(下稱xx公司)與江西xxxx有限公司(下稱隆基公司)就圍墻、擋土墻工程的承包施工簽訂了合同書。雙方約定：1、承包方式為包工包料；2、建設(shè)工期為2011年6月18日前全部完工。3、工程量為：寬度2

2、90米、長度150米(標(biāo)準(zhǔn)的長方形四面圍墻范圍)，按實際測量數(shù)量結(jié)算；4、工程單價：圍墻長度470元/米，擋土墻高度198元/米。5、付款方式：工程全部完工并驗收合格后支付90%余款1年后付清。二、2011年6月22日，xx公司與xx公司就xx公司地塊土地平整事宜簽訂了土地平整合同。雙方約定：1、工程承包范圍：地塊土石方的開挖、運棄、平整等。2、合同工期為90天。3、承包價格為包干價：98萬元。4、付款方式：驗收合格后1個月內(nèi)一次性付清。三、2013年，xx公司與xx公司就新鳳公司辦公大樓（一樓展廳除外）、招待所、食堂等項目內(nèi)外部裝修工程等事宜簽訂了裝修工程施工合同。雙方約定：1、施工內(nèi)容：招

3、待所和食堂包廂以及所有工程外墻漆施工工程，按合同、裝修施工設(shè)計圖及裝修說明范圍內(nèi)的所有工程內(nèi)容進(jìn)行施工，具體詳見圖紙及效果圖。其余房間和宿舍樓等工程予以簡裝。具體內(nèi)容為：貼地面磚、刮仿瓷涂料、安技水電網(wǎng)線等。如有變動，以新風(fēng)公司書面通知為準(zhǔn)。2、錄包方式為包工包料、包工期、包質(zhì)量、包制作、包驗收等。3、竣工日期2013年9月30日，4、工程竣工后，xx公司應(yīng)提前通知驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。5、合同價款及支付；按照實際工程量計算，具體以雙方核定為準(zhǔn)。合同第八條對合同價款計算方式進(jìn)行了詳細(xì)約定。6、xx公同應(yīng)當(dāng)提供真實、完整的峻工圖紙二套，若因圖紙不完整導(dǎo)致結(jié)算工作無法進(jìn)行、由xx公司自行承擔(dān)責(zé)

4、任。7、違約責(zé)任：工期每延誤1天，xx公司向xx公司支付500元違約金。四、xx公司違反約定，對未完工程延誤施工進(jìn)度，無故不核對工程量，并在2015年5月擅自停工退場后多次派人封堵廠門。原告方對被告方提供的第一組證據(jù)的質(zhì)證意見：對該組證據(jù)1合同書、證據(jù)2土地平整合同、證據(jù)3裝修工程施工合同的三性無異議；對該組證據(jù)4項目的報告內(nèi)容的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性及證明目的有異議；對該組證據(jù)5xx鎮(zhèn)辦公室證明、證據(jù)6派出所證明函部分內(nèi)容真實性、關(guān)聯(lián)性、合法性及證明目的有異議，證據(jù)5、證據(jù)6恰恰證明了被告延期付款、違約之事實。被告方第二組證據(jù)付款憑證證據(jù)名稱：收款收據(jù)(收據(jù))、網(wǎng)上銀行電子回單、電子渠道行內(nèi)

5、轉(zhuǎn)賬回單、收取承兌匯票收據(jù)、銀行承兌匯票、委托書、銀行進(jìn)賬單共33份(p1-33)。證明內(nèi)容：載止xx公司提起訴訟時，xx公司至少已向xx公司支付工程款1350956為元。原告方對被告方提供的第二組證據(jù)的質(zhì)證意見：對該組證據(jù)33份共計1350.956萬元，根據(jù)原告核算僅收到被告1250.956萬元，具體以原告核對無誤的相關(guān)票據(jù)憑證為準(zhǔn)；另外，根據(jù)票據(jù)上記載的付款時間和付款金額，再次證明被告延期付款、違約之事實。被告方第三組證據(jù)工程質(zhì)量證據(jù)名稱：1、照片共81份(p1-81);2、關(guān)于廠區(qū)內(nèi)主道路水泥硅硬化的技術(shù)變更通知書(p82)。證明內(nèi)容：1、xx公司承建的辦公樓和宿舍樓裝修和安裝工程存在建

6、筑物多處和大面積滲水；因樓房地面及屋面排水施工錯誤，造成污(雨)水完全不能正常排放；樓房中部分房間和走廊至今未安裝窗戶和燈具；辦公樓、宿舍樓、綜合樓中存在部分工程尚未完工；辦公樓東面化糞池未安裝井蓋；食堂洗碗?yún)^(qū)未安裝下水管道與外部連接、墻體開裂等嚴(yán)重的質(zhì)量問題，使得xx公司至今無法正常使用。2、廠區(qū)值班室采用的是鋁合金窗戶，并非玻璃幕墻(見p78-81頁)。3、xx公司在對廠區(qū)內(nèi)主道路施工時，并未按照相關(guān)技術(shù)變更通知書的要求進(jìn)行施工，應(yīng)當(dāng)據(jù)實核定工程量(見p82頁)。原告方對被告方提供的第三組證據(jù)的質(zhì)證意見：對該組證據(jù)1照片共81份三性及證明目的有異議；2、技術(shù)變更通知書三性無異議，但對證明目

7、的有異議。原告已按照技術(shù)變更通知書要求施工，已完工且被告早已使用，不存在質(zhì)量問題。被告的該組證據(jù)的證明目的不成立、被告方第四組證據(jù)違約部分證據(jù)名稱：1、關(guān)于圍墻、擋土墻工程的合同書1份(p1-2)。2、關(guān)于辦公樓等項目的裝修工程施工合同1份(p3-9)。3、xx公司提供的毛石擋土墻基礎(chǔ)工程相關(guān)資料(p10-19)證明內(nèi)容：1、圍墻及擋土墻的合同書約定竣工日期為2011年6月18日。但根據(jù)xx公司提供證據(jù)顯示:2012年11月21日才對擋土墻基礎(chǔ)工程進(jìn)行驗收；且擋土墻竣工后才能進(jìn)行圍墻施工，正常工期約為60天。故圍墻及擋土墻工程逾期583天，依據(jù)該合同書第十條約定，xx公司有權(quán)不支付工程款。另暫

8、按xx公司提供證據(jù)中載明的擋土墻工程造價為計算基數(shù)，隆基公司應(yīng)當(dāng)向xx公司支付逾期完工違約金118943.81元。2、裝修工程施工合同約定竣工日期為2013年9月30日，但xx公司在尚有部分工程未完工情形下擅自撤場，應(yīng)當(dāng)視為xx公司工程逾期。故該工程逾期1277天（暫計算至2017年3月30日），依據(jù)該合同第13.2條約定，xx公司應(yīng)當(dāng)向新鳳公司支付逾期完工違約金639777元。原告方對被告方提供的第四組證據(jù)的質(zhì)證意見：對合同書、土地平整合同、裝修工程施工合同的三性無異議；圍墻及擋土墻延期是因被告未解決建設(shè)用地，而延誤工期責(zé)任在被告，責(zé)任不在原告。對裝修工程延期問題，皆因被告未按合同約定支付工

9、程款所致，在被告法定代表人冷素敏的要求下，原告舉債推進(jìn)施工進(jìn)度。第一組證據(jù)和第二組證據(jù)已證明被告延期付款、違約的事實，故工程延期過錯完全在被告，被告應(yīng)承擔(dān)完全責(zé)任。被告主張的違約責(zé)任根本不成立.被告方第五組證據(jù)工程結(jié)算書證據(jù)名稱:1、值班室、圍墻、擋土墻、廠門前彩道板工程造價為1872986.56元(p1-11)。2、1#廠房窯爐基礎(chǔ)等工程造價為1595246.02元(p12-21)。3、xx貨運門崗工程造價為62804.08元(p22-30)。4、拋光線設(shè)備基礎(chǔ)工程造價為59200.31元(p31-37)。5、廠區(qū)地面硬化工程造價為4977025.64元(p38-42)。6、管網(wǎng)工程造價為8

10、28603.97元(p43-56)。7、土地平整工程造價為980000元(p57-60)。8、辦公樓裝修工程造價為743640.26元(p61-68)。9、宿舍樓裝修工程造價為804043.42元(p69-72)。10、綜合樓裝修工程造價為821305.53元(p73-78)。11、辦公樓室內(nèi)水電安裝工程造價為260675.54元(p79-85)。12、宿舍樓室內(nèi)水電安裝工程造價為265172.63元(p86-88)。13、綜合樓室內(nèi)水電安裝工程造價為198119.06元(p89-91)。證明內(nèi)容：案涉工程總造價為13468823.02元。原告方對被告方提供的第五組證據(jù)的質(zhì)證意見：對該組證據(jù)的

11、三性及證明目的有異議，早在2015年9月份之前,原告向被告送達(dá)了工程結(jié)算資料和結(jié)算書，應(yīng)以原告送達(dá)的結(jié)算書為依據(jù)。2016年1月29日被告的回復(fù)恰恰證明原告已向被告提交了工程結(jié)算資料和結(jié)算書，并且被告也早已收到原告提交的工程結(jié)算資料和結(jié)算書的事實。被告方第六組證據(jù)或xx施工部分證據(jù)名稱：1、煤倉工程承包合同（p1-3）;2、硅及模板工程承包合同（p4-6）;3、土方、鋼筋及砌體工程承包合同（p7-9）;4、零星硅墊層及機(jī)械工程承包合同（p10-12）;5、驗收決算表（p13）;6、路面施工用商品硅送貨單（p13-151）;7、轉(zhuǎn)賬憑證、網(wǎng)上銀行電子回單、收據(jù)、銀行借記通知、賬戶交易明細(xì)單、委托書、付款申請單、客戶收付款入賬通知、支付業(yè)務(wù)付款回單（p152-187）。證明內(nèi)容：由于隆基公司擅自撤場，新鳳公司將包括廠區(qū)地面硬化工程在內(nèi)的其他程交由案外人或xx承包施工。原告方對被告方提供的第六組證據(jù)