建業(yè)集團電力外線工程施工合同范本

1、電力外線工程施工合同發(fā)包方（甲方)：；地 址：；法定代表人：；郵政編碼：;聯(lián)系電話(傳真)：;承包方（乙方）：;地 址：；法定代表人：；郵政編碼： ;聯(lián)系電話（傳真）：；依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本工程電力外線工程施工，雙方協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程名稱：小區(qū)電力外線工程施工.二、工程承包范圍小區(qū)所有樓棟電度表(含）以前高低壓線路的施工、設(shè)備安裝調(diào)試及驗收送電及與之有關(guān)的手續(xù)辦理。三、質(zhì)量標準執(zhí)行國家現(xiàn)行電氣設(shè)備安裝供用電規(guī)范的規(guī)定和電氣設(shè)備安裝施工驗收規(guī)范的具體規(guī)定及設(shè)計圖紙技術(shù)要求標準,并應(yīng)最終通過市

2、供電局有關(guān)部門的驗收。四、合同工期合同簽訂后,乙方應(yīng)做好材料準備工作，接到甲方通知后日內(nèi)進場施工，工期為日.接甲方通知后乙方不得拖延進場時間，除不可抗力除外，不得拖延工期.（如有甲供材應(yīng)明確甲供材種類規(guī)格、數(shù)量及進場時間。）五、合同價款的確定1、合同總造價為元（大寫： ）,其中施工費元，向供電部門及與本電力工程有關(guān)的其他主管部門繳納的手續(xù)費用元.2、施工費是指：除向供電部門及與本電力工程有關(guān)的其他主管部門繳納的手續(xù)費用之外，甲方向乙方支付的、以及通過乙方支付的一切與本工程相關(guān)的費用。3、本工程合同價款采用固定價,承包范圍內(nèi)的工程內(nèi)容造價均不予調(diào)整。六、付款方式及付款節(jié)點：1、工程款支付采用三個

3、月銀行承兌匯票的方式支付.2、根據(jù)工程形象進度,所有室外線纜敷設(shè)完成回填土結(jié)束后支付總造價中施工費的%，箱式變壓器、高低壓配電柜等設(shè)備進場安裝調(diào)試完畢見到送電通知后付至合同總造價中施工費% ,竣工驗收正式送電（能向當?shù)毓╇姴块T移交的須配合甲方向當?shù)毓╇姴块T移交完成）結(jié)算后付至施工費結(jié)算價，每次付款時甲方扣回乙方現(xiàn)場所發(fā)生的水電費用及其他應(yīng)扣費用。留結(jié)算價%作為質(zhì)量保證金,兩年質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題一次無息付清.3、乙方必須提供真實、合法的發(fā)票.若乙方提供假發(fā)票，自發(fā)現(xiàn)之日起三日內(nèi)乙方應(yīng)無條件提供正規(guī)發(fā)票并承擔甲方因此所遭受的所有損失，同時乙方應(yīng)按假發(fā)票票面金額的200向甲方支付違約金。乙方承諾甲方

4、追償本條款所涉損失及違約金的權(quán)利不受任何時效限制。七、甲方責任:1、甲方指派為甲方代表，負責與監(jiān)理單位、乙方及現(xiàn)場有關(guān)單位聯(lián)系與協(xié)調(diào)；2、甲方負責施工場地、進場道路的平整與修建，具備施工臨時供水供電條件；3、甲方向乙方免費提供圖紙?zhí)住９こ淘O(shè)計變更，甲方及時通知乙方,如因變更造成工期延誤，甲方順延延誤的工期。4、甲方按期按量供應(yīng)合同約定的甲供材料設(shè)備;5、甲方應(yīng)按合同節(jié)點及數(shù)量及時支付工程款。6、甲方積極提供乙方代辦手續(xù)時所需應(yīng)由自己提供的資料.7、甲方收到竣工驗收報告后7天內(nèi)組織有關(guān)單位進行工程驗收，并在驗收后2天內(nèi)給予認可或提出整改意見。乙方按要求整改，并承擔由自身原因造成整改的費用。八、乙

5、方責任：1、乙方指派為本工程項目經(jīng)理，組織施工。甲方可以與乙方協(xié)商,建議更換認為不稱職的項目經(jīng)理；乙方須經(jīng)甲方同意方可更換項目經(jīng)理；2、乙方嚴格按圖紙、施工組織設(shè)計和施工規(guī)范及技術(shù)要求進行施工，確保合同約定的工程質(zhì)量；3、乙方負責協(xié)調(diào)與地方關(guān)系及供電部門的關(guān)系，排除干擾,保證工程按期竣工，所發(fā)生費用由乙方自理；4、乙方自行解決和承擔施工過程中的水電接入及水電費用;5、乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全操作規(guī)程，做好安全防護工作，發(fā)生的一切人身、財產(chǎn)安全事故,由乙方承擔全部責任；6、乙方做好施工現(xiàn)場的文明施工管理工作,建筑垃圾、剩余土方等及時清理到甲方指定地點；7、乙方負責工程竣工后與供電部門的交接工作

6、，并積極辦理與本工程有關(guān)手續(xù)。在甲方指定的時間內(nèi)按要求提供相應(yīng)的資料（含蓋竣工圖簽的竣工圖紙壹套)；8、在交叉施工作業(yè)過程中,服從甲方的總體協(xié)調(diào)和指揮，自覺維護好和關(guān)聯(lián)各方關(guān)系；9、對招標人的運行人員進行培訓并指導交接工作；10、已竣工工程未交付發(fā)包人之前,乙方負責已完工工程的保護工作,保護期間發(fā)生損壞、丟失，由乙方自費予以修復(fù)、補充；甲方要乙方采取特殊措施保護的工程部位和相應(yīng)的追加合同價款，雙方另外約定。九、 過程控制與竣工驗收：1、甲方代表、監(jiān)理工程師有隨時檢查、監(jiān)督施工過程的權(quán)力。2、發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量達不到標準規(guī)范要求或使用不合格材料，施工單位應(yīng)無條件返工、更換材料并承擔因此引起的費用增加及

7、工期延誤責任。 3、各方發(fā)現(xiàn)有圖紙設(shè)計問題，都應(yīng)及時提出.若因乙方審圖不細致引起的返工，增加返工費用和延誤工期自行承擔。4、若實際進度滯后，施工單位應(yīng)按甲方要求增加施工人員、采取趕工措施,承擔相應(yīng)費用。5、工程竣工驗收時，乙方應(yīng)提前7日通知甲方，并同時提供完整的竣工驗收資料。十、工程結(jié)算：1、設(shè)計圖紙中的內(nèi)容一次包死，結(jié)算時不再調(diào)整.2、向供電部門、主管部門繳納的費用按合同價中標明的數(shù)量一次包死，不作調(diào)整。3、變更部分費用計算方法：變更工程量按照變更圖紙及現(xiàn)場簽證計算;其相應(yīng)的變更費用計算按招標文件約定的計算依據(jù),并按 優(yōu)惠比例結(jié)算。十一、違約責任:1、由于乙方原因造成的工期延誤，每超過合同工

8、期一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價施工費的5作為違約金,該違約金可從合同總價款中扣除；若延誤期限超過天,乙方除按本款約定標準向甲方支付違約金外，甲方有權(quán)單方解除合同;同時，乙方應(yīng)承擔工期延誤給甲方造成的所有損失.2、因不可抗拒力或甲方原因而造成的工期延誤，經(jīng)甲方同意后可順延工期，乙方可不承擔任何責任；3、由于乙方原因受到甲方、監(jiān)理方或政府有關(guān)部門的停工、返工處罰,工期不予順延；4、若施工質(zhì)量不符合國家質(zhì)量驗收規(guī)范，施工單位應(yīng)無條件返工至合格，并經(jīng)甲方、監(jiān)理方聯(lián)合驗收認可。5、乙方承諾的向供電部門和主管部門繳納的手續(xù)費用萬元,若實際所收金額超出上述金額,超出部分由乙方承擔。十二、工程質(zhì)量保修期、保

9、修范圍和內(nèi)容：1、保修期：質(zhì)量保修期為竣工驗收合格之日起兩年。2、保修范圍、內(nèi)容：工程承包范圍內(nèi)所有內(nèi)容.3、乙方應(yīng)當在甲方所在地設(shè)立常設(shè)機構(gòu)以及固定聯(lián)系人,（其名單以及聯(lián)系電話附后)屬于保修范圍、內(nèi)容的項目,乙方應(yīng)當在接到維修通知之日起24小時內(nèi)派人維修；乙方不在約定期限內(nèi)派人維修的或維修后仍不能達到本合同“三、質(zhì)量標準”條款的要求，甲方可以委托他人修理或更換設(shè)備，相應(yīng)費用從質(zhì)保金內(nèi)雙倍扣除;若質(zhì)保金已經(jīng)返還或不足夠支付維修費用,乙方還應(yīng)當額外承擔相應(yīng)的維修費用;由于乙方質(zhì)量缺陷引起的連帶事故,乙方負責維修并承擔所有損失。4、發(fā)生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知后，應(yīng)當立即到達事故現(xiàn)場組織

10、搶修。5、非甲方人為損壞原因引起的保修，保修費用由乙方承擔，或由乙方墊付后向第三方追償。6、質(zhì)量保修完成后，由甲方組織驗收,驗收合格，并經(jīng)甲方或物業(yè)公司、業(yè)主簽字認可后，視為乙方履行了保修義務(wù)。十三、乙方聯(lián)系方法1、乙方提供如下聯(lián)系人和地址公司名稱:地址： 郵編:聯(lián)系人：電話：傳真：2、甲方可通過書面形式將任何通知寄送上述地址,自寄出后第三日即視為必然已通知乙方，乙方對此認可同意；3、乙方若更換聯(lián)系人和地址須于7日前通知甲方，并得到甲方認可。否則,視為未變更。十四、爭議解決：其它未盡事宜,雙方當事人應(yīng)及時協(xié)商解決。也可由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起

11、訴訟。十五、本合同一式六份,甲方四份，乙方二份，自甲乙雙方簽字蓋章之日起開始生效.甲方（發(fā)包方）名稱：乙方（承包方）名稱:（蓋章） （蓋章）委托代理人(簽字）：委托代理人(簽字）:年月日年月日附件：廉潔合作協(xié)議書甲方： 乙方：甲乙雙方于年月日簽署 工程/項目采購合同，為加強業(yè)務(wù)合作期間的廉潔合作，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商簽訂本協(xié)議并作為雙方共同遵守的廉潔合作行為準則。一、 甲方責任 1。 向乙方介紹本單位有關(guān)廉潔合作管理的各項制度和規(guī)定， 對本單位相關(guān)人員進行廉潔合作教育. 2. 嚴格遵守本單位有關(guān)廉潔合作管理的規(guī)定，不得接受乙方的宴請，不得接受任何形式的實物、現(xiàn)金或禮券。 3。 甲方在業(yè)務(wù)合作期間發(fā)現(xiàn)

12、甲方人員任何形式的索賄受賄行為,均應(yīng)及時采取措施予以制止，并及時通報乙方。 4。 甲方人員如違反廉潔合作管理制度及本協(xié)議規(guī)定,甲方應(yīng)視情節(jié)輕重、影響大小給予行政及經(jīng)濟處罰。 5。 對于乙方舉報甲方人員違反廉潔合作規(guī)定的情況,甲方應(yīng)及時進行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況進行處理。 二、 乙方責任1. 保證乙方有關(guān)人員了解甲方單位有關(guān)廉潔合作管理的各項制度及本協(xié)議的規(guī)定,并遵照執(zhí)行。 2。 不得宴請甲方人員，不得以任何形式贈送實物、現(xiàn)金或禮券。3。 乙方單位在業(yè)務(wù)合作期間發(fā)現(xiàn)乙方人員任何向甲方人員行賄行為, 均應(yīng)及時采取措施予以制止，并及時通報甲方.4。 有責任接受甲方對乙方在業(yè)務(wù)合作期間廉潔合作管理執(zhí)行情況的監(jiān)督。 5。 乙方單位人員有義務(wù)就甲方人員任何形式的索賄或受賄行為及時向甲方舉報; 甲方人員受賄，或甲方人員向乙方索賄，乙方滿足其要求且并未向甲方舉報的，一經(jīng)查實，除追回由此給甲方造成的損失外,乙方承諾按本協(xié)議注明合同的合同價款的10向甲方支付違約金。乙方應(yīng)同時對本方知情不報人員進行相應(yīng)處罰。  6。 如因乙方單位及人員在業(yè)務(wù)合作期間賄賂甲方人員，被檢查機關(guān)立案查處的,甲方有權(quán)取消或終止采購合同的履行，由此給甲方造成的損失由乙方負責賠償. 7。 甲方接受乙方實