2017鋼結構施工合同(新)參考

1、2017鋼結構施工合同(新)2017鋼結構施工合同(新)8/82017鋼結構施工合同(新) 合同編號：鋼結構工程施工合同工程名稱：_工程地點：_工程規(guī)模：_甲方（發(fā)包方）：_乙方（承包方）:_簽訂地點：_ 年 月 日為了明確甲、乙雙方的權利、義務，確保鋼結構工程的順利進行，本著自愿平等互利的原則，依據(jù)中華人民共和國合同法、建筑安裝工程承包合同條例，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方作為發(fā)包方，乙方作為承包方，就下述工程的施工簽訂本合同，以資共同遵守。 工程項目工程名稱：_工程地點：建筑面積：承包范圍的內容：_本工程不包括：_工程面積為_單價為_，最終工程面積按實際結算（指建筑水平投影面積）。本工程總造

2、價共計人民幣（大寫）：_本工程加工制作部分占工程總造價的 安裝部分占工程總造價的 。 施工準備甲方：（1）_年_月_日前做好建筑紅線以外的“三通”，負責紅線外進場道路和維修。(2)_年_月_日前負責接通施工現(xiàn)場的水源、電源、變壓器（包括水表、配電板），應滿足施工用水、用電的需要，做好紅線以內場地平整。(3)合同簽訂后_天內_給_提供完整的工程施工藍圖_套（4）組織施工單位、設計單位和相關部門參加施工圖紙會審，向施工單位進行設計交底，并負責編制會審紀要。如需乙方協(xié)助，乙方應當予以協(xié)助。乙方：(1)負責施工區(qū)域內的臨時設施搭建、水電管線的鋪設、管理、使用和維修；(2)組織施工人員、材料和施工機械進

3、場；(3)編制施工組織設計或施工方案、施工總進度計劃、材料進場計劃、用水、用電計劃等。 工程期限一、根據(jù)國家工期定額和使用需要，商定工程總工期為_天（有效工期，從預付金到賬日算起），暫定_年_月_日至_年_月_日竣工。二、_年_月_日前鋼構件開始進場。三、如遇下列情況，工期相應順延；乙方應對下列情況的發(fā)生作書面記錄，并交由甲方確認，并且在下列情況消失后，立即開始施工。1、按施工準備規(guī)定，因甲方原因不能提供施工場地、水、電源，道路未能暢通，障礙物未能消除，影響進場施工；2、不屬包干系數(shù)范圍內的重大設計變更、提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或施工無法進行而影響進度；3、在施工中停電、停水8

4、小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電3天以上（每次連續(xù)1小時以上），影響正常施工；4、未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工；5、人力不可抗拒的因素而延誤的工期。第四條 工程質量本工程質量經(jīng)雙方研究要達到：_。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督。乙方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定：1、由乙方提供主要原材料、構配件、半成品的，乙方必須提供產(chǎn)品質量合格證，乙方才可用于本工程，否則，甲方有權拒用。材料代用必須經(jīng)原設計單位同意、甲方代表簽證后方可用于本工程；2、乙方應按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量評定

5、，并及時將單位工程質量評定結果報送甲方和質量監(jiān)督有關單位，單位工程結構完工時，應會同甲方進行結構竣工驗收；3、乙方在施工中發(fā)生質量事故，由乙方承擔法律責任，并應及時報告甲方派駐代表。一般質量事故的處理報送甲方；重大質量事故的處理方案，應經(jīng)設計單位、甲方等單位共同研究，并經(jīng)設計單位簽證后才可實施；4、工程竣工后，乙方按規(guī)定對工程實施保修，保修時間自通過竣工驗收之日起_天。第五條 建筑材料供應及驗收本工程所用材料確定由乙方采購。乙方采購的材料，必須附有產(chǎn)品合格證才能用于本工程，進場材料應按規(guī)范要求進行檢測，不合格的原材料必須退場。第六條 工程價款的支付與結算工程價款的支付和結算，根據(jù)基本建設工程價

6、款結算方法執(zhí)行。一、本合同付款方式為合同生效后三天內，甲方首付_萬元，作為預付款支付給乙方，所有鋼結構部分加工制作完畢運至甲方施工現(xiàn)場后，甲方再付工程總造價的_%，計_萬元，乙方鋼結構工程安裝完畢，沒安瓦之前，甲方再付工程總造價的_%，計_萬元。余款在工程完工后再付_元，扣留_萬元整，作為保修金，保修金自工程交付日起一年內付清。甲方如未按本協(xié)議支付工程款每拖延一天，按拖欠款總額的_%罰款。二、乙方在工程竣工驗收后_天內，將竣工文件送交甲方。第七條 施工與設計變更開工前，甲方應明確建筑工程的軸線，標高和坐標控制點，并經(jīng)乙方校核后才能開工，如乙方不校核和確定控制點，由此造成的損失與甲方無關。設計單

7、位交付的設計圖紙，說明和有關技術資料作為施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織設計交底和三方會審并和各階層會審作為施工的補充依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改。施工中如發(fā)現(xiàn)設計存在錯誤或嚴重不合格的地方，乙方應及時以書面形式通知甲方，由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見和變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。第八條 工程驗收一、隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場檢查，合格后辦理隱蔽驗收手續(xù)；如甲方未按時檢查，應當對乙方填寫的隱蔽記錄予以承認。二、工程竣工驗收以國家頒布的關于基本建設項目竣工驗收暫行規(guī)定、鋼結構工程質量驗收規(guī)范、建設安裝工程質量的檢查評定標準和國務院有關部門制定的竣

8、工驗收規(guī)定及施工圖紙、施工技術文件為依據(jù)，鋼結構為分項專業(yè)工程，與土建及其它部分同時驗收。第九條 安全施工乙方應按國家機關法律規(guī)定對施工采取全面的安全防護措施，并對發(fā)生的安全事故承擔全部責任和費用。因乙方施工造成第三方損失的，由乙方承擔相應責任。第十條 違約責任乙方的責任：1、工程質量必須符合國家機關規(guī)定合同約定，如出現(xiàn)質量問題在質保期內，乙方應承擔無償修理、返工、賠償損失等責任。甲方有權扣除保證金。2、乙方逾期完工的，每逾期一天按照日_的比例扣除工程款，逾期超過_天的，視為合同目的無法達成，乙方退還全部工程款并按照合同總價款的_承擔違約責任。甲方的責任：一、由于甲方原因導致工程出現(xiàn)停建、緩建

9、并給乙方造成停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓等情況，甲方應向乙方賠償相應的損失。二、工程驗收之前，甲方提前使用或擅自使用，視為工程已驗收合格。由此而引發(fā)的質量或其他問題，由甲方承擔責任。三、乙方驗收通知書送達十日內甲方仍不組織驗收時，視為工程驗收合格。甲方必須按本合同約定的條款支付工程款。甲方收到乙方驗收通知書十五個工作日內，甲方不組織驗收的，視為工程驗收合格，但因乙方原因導致工程驗收延誤的除外。四、如果甲方不能按合同付款，乙方可以隨時停止施工并有拆除鋼結構的權利。第十一條 糾紛解決辦法執(zhí)行中的經(jīng)濟糾紛解決辦法應本著實事求是的原則，友好協(xié)商，如協(xié)商不能解決時，向原告所在地人民法院提起訴訟。第十二條 附 則一、本合同一式貳份，合同附件肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。二、本合同自雙方代表簽字、加蓋雙方公章或合同專用章后即生效，需辦鑒（公）證，自辦畢鑒（公）證之日起生效；工程竣工驗收符合要求，結清工程款且保質期過后，合同終止。三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需要提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后可以簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議作為本合同的補充，與本合同具有同等法律效力。發(fā)包人（簽章）： 承包人（簽章）：法定代表人（簽章）： 法定代