（2022年-2023年）消防工程施工合同.doc

1、適用范圍廣（實用型）消防工程施工合同甲方:乙方:身份證號碼: 身份證號碼:依照中華人民共和國合同法中華人民共和國建筑法及其 他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和老實信用原那么，雙 方就本消防工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同（本合同含中國漢字、 阿拉伯?dāng)?shù)字）及（手寫加蓋鮮章或手印）。一、工程概況1.1工程名稱：.2工程地點：二、承包方式勞務(wù)純?nèi)斯べM勞務(wù)純?nèi)斯べM（不含所有稅費），包工包機具（不含所有所需用輔材及材料裝卸和運輸費）。三、承包內(nèi)容 二套系統(tǒng)清單分項如下：水系統(tǒng)：清單內(nèi)消火栓管網(wǎng)及箱體設(shè)備安裝調(diào)試，噴淋管網(wǎng) 及設(shè)備安裝調(diào)試，砌磚體的預(yù)留預(yù)埋由乙方處理（如遇結(jié)構(gòu)地板、剪 力墻及柱體

2、預(yù)留預(yù)埋不到位及漏埋由甲方自己處理，不能影響乙方施 工進度，如甲方委托乙方處理，再另行計費，如計費與乙方協(xié)商達不 到一致，由甲方自行處理），除消防水池水箱補洞外，其它管網(wǎng)洞填 堵由乙方處理。集水坑安裝及防火卷簾水系統(tǒng)管網(wǎng)不在消防范圍內(nèi)。消防電系統(tǒng)：清單內(nèi)聯(lián)動火災(zāi)報警（如煙感、溫感、聲光手 報及模塊）設(shè)備安裝及調(diào)試。不包含應(yīng)急照明、疏散指示及門禁系統(tǒng)、 防火卷簾門、樓層對講、電視 、橋架制作和安裝煤氣報警等電系。（每幢樓1單元2單元同層合為一層，每層如遇二處堵管漏管由乙方 處理。剪力墻、結(jié)構(gòu)地板及柱體、每層二處以上堵管、漏管由甲方處 理。如委托乙方處理堵管、漏管預(yù)留預(yù)埋不到位及配明管或暗敷，甲

3、方需另增加人工工費，如工費協(xié)商達不到一致，由甲方自己處理，配 合乙方進度施工。因配明管而影響交戶使用及各部門驗收造成的問題, 由甲方協(xié)調(diào)及承當(dāng)一切責(zé)任及法律法規(guī)和費用等）。U!4.1在消防系統(tǒng)（承包內(nèi)容）范圍內(nèi)，但在清單外屬增加，如需 乙方完成必須另行計費，如人工工費協(xié)商達不到一致，由甲方自行處 理，附屬工程工作不在合同范圍內(nèi)。五、合同價款5.1本工程的消防勞務(wù)費按建筑面積每平方米 元結(jié)算，或按協(xié)商整體人工工費價 元結(jié)算。六、雙方駐工地代表甲方代表姓名： 乙方代表姓名：七、甲方工作協(xié)調(diào)處理乙方同其它施工單位之間施工配合；協(xié)助乙方免費解決施工場地及所需水、電、垂直運輸?shù)劝徇\ 作業(yè)，保證施工期間的

4、需要；組織乙方和設(shè)計單位三方進行圖紙會審和設(shè)計交底；對乙方進入工地的代表和施工人員進行甲方工地有關(guān)制度的 培訓(xùn)；有權(quán)對乙方工程進度、質(zhì)量、平安及文明施工進行監(jiān)督檢查。按本合同約定，足額對乙方支付勞務(wù)費用。為乙方免費提供全套消防施工圖紙及工人住宿房及機具管理 房。特別約定：甲方承當(dāng)與建設(shè)、設(shè)計、驗收部門或單位、協(xié)調(diào)等有 關(guān)費用。八、乙方工作：向甲方提供全部工程進度計劃、設(shè)備計劃及相應(yīng)進度統(tǒng)計表;本消防工程未交付甲方前，負責(zé)對甲方成品工程的保護工作（未驗收交工，但甲方已使用的除外）；配合甲方做好本工程的消防主管部門驗收工作；保證施工場地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定；服從甲方現(xiàn)場管理及工期要求；

5、對業(yè)主與本工程有關(guān)的技術(shù)人員進行培訓(xùn)；乙方配合甲方消防檢測及驗收合格。九、進度計劃及責(zé)任乙方于開工三日內(nèi)將施工組織設(shè)計及進度計劃二份提交甲方, 甲方在收到文件后二日內(nèi)予以確認或提出書面修改意見，逾期不確認 視為同意。乙方應(yīng)按甲方確認的進度計劃組織施工，并接受甲方對進度 檢查、都督。乙方必須按甲方要求工期時間內(nèi)完成所有任務(wù)，如不能按時 完成，乙方將承當(dāng)一切責(zé)任。十、工期延誤：因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相 應(yīng)順延。甲方未能按本合同約定提供圖紙及開工條件；甲方未能按本合同約定日期支付工程勞務(wù)預(yù)付款、進度款、 致使不能正常施工；設(shè)計變更和工程量增加；一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累計

6、超過12小時；不可抗力因素；甲方同意工期順延的其它條件（在訂立合同時能夠預(yù)見到的 應(yīng)具體寫）；十一、平安與責(zé)任劃分IL 1確保平安情況下進行施工作業(yè)，力求防止平安事故。11. 2一千元（含1000元）以下由乙方承當(dāng)，超出一千元以上等 費用由甲方全力承當(dāng)。十二、工程竣工及驗收乙方必須按本合同約定的竣工日期竣工；如發(fā)生工期順延情 況，按甲方同意順延的工期竣工。工程完工乙方自檢合格后協(xié)同甲方向消防部門報檢。甲方收 到消防檢測合格報告期日內(nèi)，組織有關(guān)單位驗收。甲方在本款規(guī)定的 時間內(nèi)未組織驗收，不得繼續(xù)使用本工程。如強行使用，由此發(fā)生的 問題，由甲方承當(dāng)責(zé)任。十三、質(zhì)量標(biāo)準13.1本消防工程質(zhì)量必須到

7、達法定的消防專業(yè)質(zhì)量檢驗評定部 門的驗收標(biāo)準及合格條件。十四、檢查和返工乙方應(yīng)認真按照標(biāo)準、規(guī)范和圖紙要求施工，隨時接受監(jiān)理 及甲方的監(jiān)察、檢驗。承當(dāng)自身原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量未到達約定的標(biāo)準 而發(fā)生的費用。甲方要求施工方更改或按圖施工后造成的更改費用由甲方 自行承當(dāng)。十五、工程付款預(yù)付款：工程進度款支付：乙方每月20日上報當(dāng)月完成產(chǎn)值，甲方進行核實后5日內(nèi)按完 成量80%撥付進度款；安裝及調(diào)試完成撥付總價款90%,驗收或交房 后15個工作日撥付到總價款97%,剩下3%從驗收或交房起日180天 付清全款項。本合同其它條款中約定的追加合同條款，與進度款同期調(diào)整。甲方超過約定的時間不支付進度款，乙方應(yīng)向

8、甲方發(fā)出要求 支付的通知，甲方收到通知后仍不能支付，經(jīng)乙方同意且雙方達成書 面的延期付款協(xié)議，可按延期付款協(xié)議延期支付。十六、工程設(shè)計變更施工中甲方如對原設(shè)計進行變更，應(yīng)提前14天以書面形式 向乙方發(fā)出變更通知，因變更導(dǎo)致合同價款的增減造成乙方的損失， 由甲方承當(dāng)，延誤工期應(yīng)順延。乙方不得擅自變更原工程設(shè)計，否那么將由乙方承當(dāng)所有責(zé)任, 延誤的工期不順延。十七、違約責(zé)任甲方未按本合同約定支付工程預(yù)付款時，乙方不予施工，工 期順延；甲方未按本合同約定支付工程進度款，導(dǎo)致施工無法進行， 乙方可停止施工，工期順延，乙方因停工而支付本工程有關(guān)的費用由 甲方承當(dāng)（包括人員誤工費、車旅費及機具費等）。甲方

9、未按約定支付工程竣工結(jié)算時，從約定日期期滿的第二 天起按合同總價款的百分之十按日向乙方支付違約金，并承當(dāng)一切法 律法規(guī)及相關(guān)費用。當(dāng)發(fā)生以下情況時，為乙方違約：因乙方原因未按本合同約定的竣工日期或甲方同意順延的 工期竣工時，乙方自本合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期結(jié) 滿日的次日起按合同總價的百分之十按日向甲方支付違約金。因乙方原因工程質(zhì)量未到達本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準時，在七 日內(nèi)無償修理或者返工。如乙方在施工過程中未按圖紙施工造成停工或損失，一切后 果全部由乙方承當(dāng)。乙方必須滿足甲方對工期上的要求，為了滿足甲方工期的要 求，甲方有權(quán)增加施工班組來滿足工期要求，此局部費用從乙方工程 款中扣除

10、。與乙方協(xié)商解決事宜。本協(xié)議經(jīng)簽訂生效，甲乙雙方必須共同遵守，如一方違約， 除按本合同的有關(guān)約定執(zhí)行外，還須一次性向另一方（守約方）支付 本合同總價款10%的違約金。十八、爭議解決18.1雙方因履行合同發(fā)生爭議時，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時， 應(yīng)向有管轄權(quán)的人民法院起訴。十九、合同解除甲乙雙方協(xié)商一致，可解除本合同。發(fā)生本合同約定時間撥付進度款甲方未支付情況，停止施工 十五天，甲方仍不支付進度款，乙方有權(quán)解除合同。因不可抗力致使本合同無法履行，雙方可解除合同。應(yīng)一方違約（包括工程停建緩建）致使合同無法履行，雙方 可解除合同。依據(jù)本合同約定要求解除合同的，應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出 解除合同的通知，并在發(fā)出通知前7天告知對方，通知到達對方時解 除合同。二十、不可抗力20.1本合同所稱的不可抗力指不能預(yù)見、不能防止并不能克服的 客觀情況。二十一、合同生效和終止本合同自雙方簽字蓋章之日起