二級建造師考試工程法規(guī)真題及解析

1、2015年二級建造師考試工程法規(guī)真題及解析為了幫助考生們更好的進行最后的考試沖刺和練習(xí)，特整理了2015年二級建造師考試工程法規(guī)真題及解析，更多關(guān)于二級建造師歷年真題請持續(xù)關(guān)注。一、單項選擇題。共60題，每題1分每題的備選項中，只有1個最符合題意。1、(單項選擇題)施工企業(yè)項目經(jīng)理部經(jīng)營活動的法律后果由（）。A項目經(jīng)理部承擔B企業(yè)法人承擔C企業(yè)法定代表人承擔D項目經(jīng)理部與企業(yè)法人共同承擔【答案】B【解析】法定代理或者指定代理終止：（一）被代理人取得或者恢復(fù)民事行為能力；（二）被代理人或者代理人死亡；（三）代理人喪失民事行為能力；（四）指定代理的人民法院或者指定單位取消指定；（五）由其他原因引起

2、的被代理人和代理人之間的監(jiān)護關(guān)系消滅。【考點】建設(shè)工程法人制度2、(單項選擇題)關(guān)于委托代理終止情形的說法，正確的是（）。A被代理人恢復(fù)了民事行為能力B被代理人取得了民事行為能力C指定單位取消指定D代理期間屆滿或者代理實務(wù)完成【答案】D【解析】法定代理或者指定代理終止：（一）被代理人取得或者恢復(fù)民事行為能力；（二）被代理人或者代理人死亡；（三）代理人喪失民事行為能力；（四）指定代理的人民法院或者指定單位取消指定；（五）由其他原因引起的被代理人和代理人之間的監(jiān)護關(guān)系消滅?！究键c】建設(shè)工程代理制度3、(單項選擇題)甲房地產(chǎn)公司在A地塊開發(fā)住宅小區(qū)，為滿足該小區(qū)住戶景觀的需要，便于相鄰的乙工廠協(xié)商約

3、定，甲公司支付乙工廠800萬元，乙工廠在20年內(nèi)不在本廠區(qū)建設(shè)15米以上的建筑物，以免遮擋住戶觀景，合同簽訂生效后甲公司即支付了全部款項。后來，甲公司將A地塊的建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙置業(yè)公司。關(guān)于A地塊權(quán)利的說法，正確的是（）。A甲公司對乙工廠的土地擁有地役權(quán)B甲公司對乙工廠的土地擁有擔保物權(quán)C甲公司約定的權(quán)利自合同公證后獲得D甲公司轉(zhuǎn)讓A地塊后，丙公司不享有該項權(quán)利【答案】A【解析】地役權(quán)人登記對抗主義?！究键c】建設(shè)工程物權(quán)制度4、(單項選擇題)關(guān)于不動產(chǎn)物設(shè)立的說法，正確的是（）。A不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立應(yīng)依法登記B不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立屬自愿登記C不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立自合同成立之日時生效D不動產(chǎn)登記由合

4、同簽訂地的登記機構(gòu)辦理【答案】A【解析】不登記不產(chǎn)生物權(quán)變動效力。【考點】建設(shè)工程物權(quán)制度5、(單項選擇題)下列事項中，屬于專利權(quán)保護對象的是（）。A施工企業(yè)的名稱或標志B施工企業(yè)編制的投標文件C施工企業(yè)編制的施工方案D施工企業(yè)發(fā)明的新技術(shù)【答案】D【解析】我國專利法保護的是發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)，并規(guī)定發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計?！究键c】建設(shè)工程知識產(chǎn)權(quán)制度6、(單項選擇題)關(guān)于擔保的說法，正確的是（）。A擔保是用益物權(quán)的一種B擔保的目的是保障特定債權(quán)實現(xiàn)C擔保合同是主合同D反擔保不適用擔保法的規(guī)定【答案】B【解析】擔保是指當事人根據(jù)法律規(guī)定或者雙方約定，為促使債務(wù)人履行債務(wù)實現(xiàn)債權(quán)人的權(quán)

5、利的法律制度?！究键c】建設(shè)工程擔保制度7、(單項選擇題)某開發(fā)商以其A地塊的建設(shè)用地使用權(quán)作為向銀行貸款的擔保，確保按期還貸。此擔保方式屬于（）。A保證B質(zhì)押C抵押D留置【答案】C【解析】建設(shè)用地使用權(quán)屬于可以抵押的財產(chǎn)。【考點】建設(shè)工程擔保制度8、(單項選擇題)關(guān)于建筑市場誠信行為的公布內(nèi)容和范圍，下列說法中，正確的是（）。A招標投標違法行為記錄公告涉及商業(yè)秘密的一律不得公開B招標投標違法行為記錄公告涉及個人隱私的一律不得公開C招投投標違法行為記錄公告涉及公共利益的一律不得公開D招標投標違法行為記錄公告涉及國家秘密的一律不得公開【答案】D【解析】招標投標違法行為記錄公告不得公開涉及國家秘密、

6、商業(yè)秘密、個人隱私的記錄。但是，經(jīng)權(quán)利人同意公開或者行政機關(guān)認為不公開可能對公共利益造成重大影響的涉及商業(yè)秘密、個人隱私的違法行為記錄，可以公開?！究键c】建筑市場信用體系建設(shè)9、(單項選擇題)根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例，施工單位的相關(guān)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)或經(jīng)考核不合格即從事相關(guān)工作的，成責令限期改正，逾期未改正的，責令停業(yè)整頓，下列人員中，屬于“相關(guān)人員”范圍的是（）。A安全員B資料員C材料員D標準員【答案】A【解析】建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例規(guī)定，施工單位的主要負責人、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當經(jīng)建設(shè)行政主管部門或者其他部門考核合格后方可任職?！究键c】施工安全生產(chǎn)責任和安全生產(chǎn)教育

7、培訓(xùn)制度10、(單項選擇題)關(guān)于工程項目配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收。下列說法中，正確的是（）。A分期建設(shè)分期投入生產(chǎn)的建設(shè)項目，其相應(yīng)的環(huán)境保護設(shè)施應(yīng)當分期驗收B需進行試生產(chǎn)的建設(shè)項目，環(huán)境保護設(shè)施應(yīng)當自建設(shè)項目正式投入試生產(chǎn)之日起1個月內(nèi)申請驗收C建設(shè)行政主管部門收到驗收申請之日起15日內(nèi)，完成環(huán)境保護設(shè)施驗收D環(huán)境保護設(shè)施驗收不合格，主體工程正式投入生產(chǎn)的，由建設(shè)行政主管部門責令停止生產(chǎn)【答案】A【解析】需要進行試生產(chǎn)的建設(shè)項目，建設(shè)單位應(yīng)當自建設(shè)項目投入試生產(chǎn)之日起3個月內(nèi)，向?qū)徟摻ㄔO(shè)項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表或者環(huán)境影響登記表的環(huán)境保護行政主管部門，申請該建設(shè)項目需要配套

8、建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收。分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項目，其相應(yīng)的環(huán)境保護設(shè)施應(yīng)當分期驗收。環(huán)境保護行政主管部門應(yīng)當自收到環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收申請之日起30日內(nèi)，完成驗收。建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施未建成、未經(jīng)驗收或者經(jīng)驗收不合格，主體工程正式投入生產(chǎn)或者使用的，由審批該建設(shè)項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表或者環(huán)境影響登記表的環(huán)境保護行政主管部門責令停止生產(chǎn)或者使用，可以處10萬元以下的罰款?！究键c】建設(shè)工程竣工驗收制度11、(單項選擇題)根據(jù)大氣污染防治法，施工企業(yè)在城市市區(qū)內(nèi)進行建設(shè)施工，未采取有效揚塵防治措施，致使大氣環(huán)境受到污染。關(guān)于其應(yīng)收“處罰”的說法，正確的是

9、（）。A縣級以上地方人們政府建設(shè)行政主管部門決定處罰B縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門決定處罰C縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門決定限期改正，處以罰款D縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門和環(huán)境保護行政主管部門共同決定停工整頓。處以罰款【答案】A【解析】在城市市區(qū)進行建設(shè)施工或者從事其他產(chǎn)生揚塵污染的活動，未采取有效揚塵防治措施，致使大氣環(huán)境受到污染的，限期改正，處2萬元以下罰款；對逾期仍未達到當?shù)丨h(huán)境保護規(guī)定要求的，可以責令其停工整頓。對因建設(shè)施工造成揚塵污染的處罰，由縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門決定；對其他造成揚塵污染的處罰，由縣級以上地方人民政府指定的有關(guān)主管部門

10、決定?！究键c】施工現(xiàn)場環(huán)境保護制度12、(單項選擇題)依法應(yīng)當招標的項目，在下列情形中，可以不進行施工管理招標的情形是（）。A技術(shù)復(fù)雜，有特殊要求的B已通過招標方式選定的特許經(jīng)營項目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的C采購人自行建設(shè)，生產(chǎn)或者提供更為節(jié)省成本的D需要向原中標人人采購工程，貨物或者服務(wù)，否則所需費用將大幅增加的【答案】B【解析】招標投標法實施條例規(guī)定，除招標投標法規(guī)定可以不進行招標的特殊情況外，有下列情形之一的，可以不進行招標：（1）需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)；（2）采購人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供；（3）已通過招標方式選定的特許經(jīng)營項目投資人依法能夠自行建設(shè)、生

11、產(chǎn)或者提供；（4）需要向原中標人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求；（5）國家規(guī)定的其他特殊情形?！究键c】建設(shè)工程招標投標制度13、(單項選擇題)租賃合同的出租人出賣租賃房屋的通知了承租人，此時承租人享有的權(quán)利是（）。A優(yōu)先購買權(quán)B留置權(quán)C抗辯權(quán)D優(yōu)先受償權(quán)【答案】A【解析】出租人出賣租賃房屋的，應(yīng)當在出賣之前的合理期限內(nèi)通知承租人，承租人享有以同等條件優(yōu)先購買的權(quán)利?！究键c】相關(guān)合同制度14、(單項選擇題)“綠色施工”是指工程建設(shè)中，在保證質(zhì)量、安全等基本和技術(shù)進步，最大限度地節(jié)約資源與減少對環(huán)境現(xiàn)“四節(jié)一環(huán)?！保渲小八墓?jié)”是指（）。A節(jié)電，節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材B節(jié)能、節(jié)、

12、節(jié)、C節(jié)能、節(jié)水、節(jié)油、節(jié)材D節(jié)能、節(jié)電、節(jié)、【答案】A15、(單項選擇題)根據(jù)注冊建筑師繼續(xù)教育管理辦法，注冊建造師不教育不合格的，營給予法人處理是（）。A撤銷注冊B處1萬元以上C三年內(nèi)不得再次申請注冊D不予注冊【答案】D【考點】建造師注冊執(zhí)業(yè)制度16、(單項選擇題)根據(jù)注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行），注冊建造師可項目負責人的情形是（）。A兩個項目的發(fā)包人是同一單位B因發(fā)包人原因?qū)е峦９こ^3個月C合同約定的工程驗收合格，正在辦理工程結(jié)算D建造師同時具有兩個專業(yè)的職業(yè)資格【答案】C【解析】注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設(shè)工程施工項目負責人。發(fā)生下列情形之一的除外：（1）同一工程相鄰分段發(fā)

13、包或分期施工的；（2）合同約定的工程驗收合格的；（3）因非承包方原因致使工程項目停工超過120天（含），經(jīng)建設(shè)單位同意的。【考點】建造師注冊執(zhí)業(yè)制度17、(單項選擇題)某建設(shè)工程項目，甲公司中標后將其轉(zhuǎn)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)等級的乙公司，乙公司施工工程不符合規(guī)定質(zhì)量標準，給建設(shè)單位造成損失，下列說法中，正確的是（）。A建設(shè)單位與甲公司有直接合同關(guān)系，應(yīng)由甲公司承擔賠償責任B甲、乙承擔連帶賠償責任C實際施工并造成損失的是乙公司，應(yīng)由乙公司承擔賠償責任D因建設(shè)單位管理不到位，應(yīng)由建設(shè)單位承擔部分損失【答案】B【解析】反不正當競爭法規(guī)定，經(jīng)營者不得采用財物或者其他手段進行賄賂以銷售或者購買商品。在賬外暗

14、中給予對方單位或者個人回扣的，以行賄論處；對方單位或者個人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處。招標投標法也規(guī)定，禁止投標人以向招標人或者評標委員會成員行賄的手段謀取中標?！究键c】建設(shè)工程招標投標制度18、(單項選擇題)根據(jù)節(jié)約能源法，違反建筑節(jié)能標準的，由建設(shè)主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款的參建單位是（）。A建設(shè)、施工、監(jiān)理B設(shè)計、施工、監(jiān)理C建設(shè)、設(shè)計、施工D建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理【答案】B【解析】節(jié)約能源法規(guī)定，設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位違反建筑節(jié)能標準的，由建設(shè)主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款。【考點】施工節(jié)約能源制度19、(單項選擇題)某工程施工合同因被拖欠

15、工程款發(fā)生糾紛，施工方訴訟法院，后本案經(jīng)調(diào)解達成協(xié)議，并制作了調(diào)解書。關(guān)于本案中調(diào)解的說法，正確的是（）。A法院調(diào)解應(yīng)由審判員一人主持B調(diào)解書經(jīng)雙方當事人簽收即發(fā)生法律效力C法院調(diào)解必須邀請有關(guān)單位和個人協(xié)助D調(diào)解書與判決書的效力不同【答案】B【解析】民事訴訟法規(guī)定，人民法院進行調(diào)解，可以由審判員一人主持，也可以由合議庭主持，并盡可能就地進行。人民法院進行調(diào)解，可以邀請有關(guān)單位和個人協(xié)助。被邀請的單位和個人，應(yīng)當協(xié)助人民法院進行調(diào)解?！究键c】調(diào)解與和解制度20、(單項選擇題)下列試塊、試件和材料中，必須實施見證取樣和送檢的是（）。A屋面、廁浴間使用的防水材料B非承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件C用

16、于防水層上保護層的商品混凝土D抹灰砂漿中使用的摻加劑【答案】A【解析】涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有關(guān)技術(shù)標準中規(guī)定應(yīng)取樣數(shù)量的30%。下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢：（1）用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊；（2）用于承重墻體的砌筑砂漿試塊；（3）用于承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件；（4）用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；（6）用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加劑；（7）地下、屋面、廁浴間使用的防水材料；（8）國家規(guī)定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料?！究键c】施工單位的質(zhì)量責任和義務(wù)21、(單項選擇題)某市質(zhì)量監(jiān)督站

17、一科長李某因涉嫌制假被公安機關(guān)拘留、處以5000元罰款，沒收其全部違法所得財產(chǎn)。市質(zhì)量監(jiān)督站知道此事后將李某開除，李某不服公安機關(guān)和質(zhì)量監(jiān)督站的做法，就以下事項提出行政復(fù)議，其中超出行政復(fù)議范圍的事項是（）。A被拘留B被罰款5000元C被質(zhì)量監(jiān)督站開除D被沒收違法所得【答案】D【解析】下列事項應(yīng)按規(guī)定的糾紛處理方式解決，不能提起行政復(fù)議：（1）不服行政機關(guān)作出的行政處分或者其他人事處理決定的，應(yīng)當依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定提起申訴；（2）不服行政機關(guān)對民事糾紛作出的調(diào)解或者其他處理，應(yīng)當依法申請仲裁或者向法院提起訴訟。【考點】行政強制、行政復(fù)議和行政訴訟制度22、(單項選擇題)根據(jù)履約保證金

18、的說法，正確的是（）。A中標人必須交納履約保證金B(yǎng)履約保證金不得超過中標合同金額的20%C履約保證金是投標保證金的另一種表述D中標人違反招標文件的要求拒絕提交履約保證金的，視為放棄中標項目【答案】D【解析】招標投標法規(guī)定，招標文件要求中標人提交履約保證金的，中標人應(yīng)當提交。招標投標法實施條例進一步規(guī)定，履約保證金不得超過中標合同金額的10%。中標人應(yīng)當按照合同約定履行義務(wù)，完成中標項目?！究键c】建設(shè)工程招標投標制度23、(單項選擇題)根據(jù)建筑工程安全生產(chǎn)管理條例，施工起重機械和整體提升腳手架，莫辦等自升式架設(shè)設(shè)施安裝完畢后，應(yīng)當由（），并出具合同證明。A安裝單位質(zhì)檢合格B建設(shè)單位檢查驗收C建設(shè)

19、行政主管部門檢查驗收D監(jiān)理單位檢查驗收【答案】A【解析】建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例規(guī)定，施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施安裝完畢后，安裝單位應(yīng)當自檢，出具自檢合格證明，并向施工單位進行安全使用說明，辦理驗收手續(xù)并簽字?！究键c】建設(shè)單位和相關(guān)單位的建設(shè)工程安全責任制度24、(單項選擇題)根據(jù)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定，施工企業(yè)隱瞞相關(guān)情況或提供虛假材料申請建筑業(yè)企業(yè)管理的，不予受理并給予警告，申請人在（）內(nèi)不得再次申請。A4年B3年C2年D1年【答案】D【解析】取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的企業(yè)，申請資質(zhì)升級、資質(zhì)增項，在申請之日起前1年內(nèi)有下列情形之一的，資質(zhì)許可機關(guān)不予批準企業(yè)的資質(zhì)升級申

20、請和增項申請：（1）超越本企業(yè)資質(zhì)等級或以其他企業(yè)的名義承攬工程，或允許其他企業(yè)或個人以本企業(yè)的名義承攬工程的；（2）與建設(shè)單位或企業(yè)之間相互串通投標，或以行賄等不正當手段謀取中標的；（3）未取得施工許可證擅自施工的；（4）將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包的；（5）違反國家工程建設(shè)強制性標準的；（6）發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的；（7）惡意拖欠分包企業(yè)工程款或者農(nóng)民工工資的；（8）隱瞞或謊報、拖延報告工程質(zhì)量安全事故或破壞事故現(xiàn)場、阻礙對事故調(diào)査的；（9）按照國家法律、法規(guī)和標準規(guī)定需要持證上崗的技術(shù)工種的作業(yè)人員未取得證書上崗，情節(jié)嚴重的；（10）未依法履行工程質(zhì)量保

21、修義務(wù)或拖延履行保修義務(wù)，造成嚴重后果的；（11）涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書；（12）其他違反法律、法規(guī)的行為?！究键c】施工企業(yè)從業(yè)資格制度25、(單項選擇題)關(guān)于承攬合同解除的說法，正確的是（）。A承攬人未經(jīng)定作人同意將其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B除非合同當事人雙方書面約定，定作人和承攬人均不得隨時解除承攬合同C承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不符合規(guī)定的，有權(quán)以書面通知的方式，單方解除承攬合同D承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定做人損失的，應(yīng)當賠償損失【答案】A26、(單項選擇題)下列評標委員會成員的行為，合法的是（）。A向招標人XX

22、XB對招標XXXCXXXD接受XXX【答案】A27、(單項選擇題)關(guān)于投標的說法，正確的是（）。A投標文件未經(jīng)投標單位蓋章和單位負責人簽字的，招標人應(yīng)當拒收B招標文件未按照招標文件要求密封的，招標人應(yīng)當拒收C招標人逾期送達投標文件的，應(yīng)當向招標人作出合理說明D聯(lián)合體投標的，可以在評標委員會提出書面評標報告前更換成員【答案】A28、(單項選擇題)根據(jù)勞動合同法，用人單位違反相關(guān)規(guī)定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應(yīng)當訂立無固定期限勞動合同之日起勞動者按時支付（）。A4倍B3倍C2倍D1倍【答案】C【解析】用人單位違反本法規(guī)定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應(yīng)當訂立無固定期限勞動合同之

23、日起向勞動者每月支付2倍的工資?！究键c】勞動合同及勞動關(guān)系制度29、(單項選擇題)關(guān)于招標方式的說法，正確的是（）。A招標投標法規(guī)定，招標分為公開招標和邀請招標以及議標三種方式B根據(jù)我國相關(guān)規(guī)定，如果采用邀請招標，需要經(jīng)過批準C如果采用公開招標方式，為了限制投標人過多，招標人可以設(shè)置一定的條件進行限制D國內(nèi)競爭性招標包括公開招標和邀請招標【答案】B【解析】30、(單項選擇題)根據(jù)文物保護法，下列對違法行為處理方法中，正確的是（）。A擅自遷移，拆除不可移動文物的，處以罰款B擅自在文物保護范圍內(nèi)建設(shè)工程的，吊銷資質(zhì)證書C刻劃，涂污文物尚不嚴重的，由公安機關(guān)或文物所在單位處以罰款D刻劃，涂污文物尚不

24、嚴重的，由公安機關(guān)或文物所在單位給予警告，可以并處罰款【答案】D【解析】文物保護法規(guī)定，有下列行為之一，尚不構(gòu)成犯罪的，由縣級以上人民政府文物主管部門責令改正，造成嚴重后果的，處5萬元以上50萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，由原發(fā)證機關(guān)吊銷資質(zhì)證書：（1）擅自在文物保護單位的保護范圍內(nèi)進行建設(shè)工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的；（2）在文物保護單位的建設(shè)控制地帶內(nèi)進行建設(shè)工程，其工程設(shè)計方案未經(jīng)文物行政部門同意、報城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃部門批準，對文物保護單位的歷史風貌造成破壞的；（3）擅自遷移、拆除不可移動文物的；（4）擅自修繕不可移動文物，明顯改變文物原狀的；（5）擅自在原址重建已全部毀壞的不可移動文物，

25、造成文物破壞的；（6）施工單位未取得文物保護工程資質(zhì)證書，擅自從事文物修繕、遷移、重建的。刻劃、涂污或者損壞文物尚不嚴重的，或者損毀依法設(shè)立的文物保護單位標志的，由公安機關(guān)或者文物所在單位給予警告，可以并處罰款。【考點】施工文物保護制度31、(單項選擇題)關(guān)于施工企業(yè)違法行為應(yīng)承擔法律責任的說法，正確的是（）。A超越本單位資質(zhì)等級承攬工程的，責令停止違法行為并降低資質(zhì)等級B將承包的工程轉(zhuǎn)包的責令改正并沒收違法所得C未取得資質(zhì)證書承攬工程的，予以取締，并處罰款；有違法所得，予以沒收D允許他人以本企業(yè)名義承攬工程的，沒收違法所得并處罰款和吊銷資質(zhì)證書【答案】A32、(單項選擇題)某開發(fā)商在一大型商

26、場項目的開發(fā)建設(shè)中，違反國家規(guī)定擅自降低工程質(zhì)量標準，因而造成重大安全事故。該事故責任主體應(yīng)該承擔的刑事責任是（）。A重大責任事故B重大勞動安全事故C串通投標罪D工程重大安全事故罪【答案】D【解析】刑法第137條規(guī)定，建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；后果特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金?！究键c】建設(shè)工程法律責任制度33、(單項選擇題)根據(jù)安全生產(chǎn)法，生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成人員傷亡和財產(chǎn)損失，應(yīng)當依法承擔賠償責任，拒不承擔的，由（）依法強制執(zhí)行。A人民法院

27、B人民政府C建設(shè)行政主管部門D安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門【答案】A【解析】安全生產(chǎn)法規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成人員傷亡、他人財產(chǎn)損失的，應(yīng)當依法承擔賠償責任；拒不承擔或者其負責人逃匿的，由人民法院依法強制執(zhí)行?！究键c】施工安全事故的應(yīng)急救援與調(diào)查處理34、(單項選擇題)關(guān)于合同示范文本的說法，正確的是（）。A示范文本能夠使合同的簽訂規(guī)范和條款完備B示范文本為強制使用的合同文本C采用示范文本是合同成立的前提D采用示范文本是合同生效的前提【答案】A【解析】合同示范文本，是指由規(guī)定的國家機關(guān)事先擬定的對當事人訂立合同起示范作用的合同文本。【考點】相關(guān)合同制度35、(單項選擇題)甲裝飾公司拖欠某

28、勞務(wù)公司10萬元工程款，勞務(wù)公司多次索要無果，當決定起訴時發(fā)現(xiàn)，甲裝飾公司已經(jīng)分立為乙裝飾公司和丙運輸公司，而乙、丙兩個公司對10萬元工程欠款的償還事宜并未做明確約定，勞務(wù)公司便以乙裝飾公司為被告訴至法院，法院受理后通知丙公司應(yīng)訴。此時，丙公司作為當事人屬于（）。A共同訴訟人B原告C有獨立請求權(quán)的第三人D無獨立請求權(quán)的第三人【答案】A【解析】民事訴訟法規(guī)定，對當事人雙方的訴訟標的，第三人認為有獨立請求權(quán)的，有權(quán)提起訴訟。對當事人雙方的訴訟標的，第三人雖然沒有獨立請求權(quán)，但案件處理結(jié)果同他有法律上的利害關(guān)系的，可以申請參加訴訟，或者由人民法院通知他參加訴訟。人民法院判決承擔民事責任的第三人，有當

29、事人的訴訟權(quán)利和義務(wù)。36、(單項選擇題)根據(jù)勞動合同法，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當于被派遣勞動者訂立（）以上的固定期限勞動合同。A1年B2年C3年D5年【答案】B【解析】勞務(wù)派遣單位應(yīng)當與被派遣勞動者訂立2年以上的固定期限勞動合同?！究键c】勞動合同及勞動關(guān)系制度37、(單項選擇題)某工程竣工驗收時發(fā)現(xiàn)隱蔽工程檢查質(zhì)量不合格，經(jīng)查，是由于設(shè)計缺陷造成的。下列說法中，正確的是（）。A設(shè)計人應(yīng)負責返修，費用由設(shè)計方先行承擔B承包人應(yīng)負責返修，費用由承包人先行承擔C承包人應(yīng)負責返修，費用由發(fā)包人先行承擔D由設(shè)計缺陷造成質(zhì)量不合格的，承包人不負責返修【答案】C【解析】對于非施工單位原因造成的質(zhì)量問題，施工單位也

30、應(yīng)當負責返修，但是因此而造成的損失及返修費用由責任方負責。【考點】施工單位的質(zhì)量責任和義務(wù)38、(單項選擇題)根據(jù)建設(shè)施工場界環(huán)境噪聲排放標準（GB125232011），建筑施工場界環(huán)境夜間噪聲的“夜間”是指（）期間。A21點至次日6點B22點至次日6點C22點至次日8點D21點至次日8點【答案】B【解析】建筑施工場界環(huán)境噪聲排放限值，晝間70dB（A），夜間55dB（A）。夜間噪聲最大聲級超過限值的幅度不得高于15dB（A）?！皶冮g”是指6:00至22:00之間的時段；“夜間”是指22：00至次日6:00之間的時段。【考點】施工現(xiàn)場環(huán)境保護制度39、(單項選擇題)下列合同各項內(nèi)容中，不屬于合

31、同主要條款的是（）。A價款或者報酬B保險條款C履行期限、地點和方式D當事人的名稱【答案】B【解析】合同的內(nèi)容，即合同當事人的權(quán)利、義務(wù)，除法律規(guī)定的以外，主要由合同的條款確定。合同的內(nèi)容由當事人約定，一般包括以下條款：（1）當事人的名稱或者姓名和住所；（2）標的，如有形財產(chǎn)、無形財產(chǎn)、勞務(wù)、工作成果等；（3）數(shù)量，應(yīng)選擇使用共同接受的計量單位、計量方法和計量工具；（4）質(zhì)量，國家有強制性標準的，必須按照強制性標準執(zhí)行，并可約定質(zhì)量檢驗方法、質(zhì)量責任期限與條件、對質(zhì)量提出異議的條件與期限等；（5）價款或者報酬，應(yīng)規(guī)定清楚計算價款或者報酬的方法；（6）履行期限、地點和方式；（7）違約責任，可在合同

32、中約定定金、違約金、賠償金額以及賠償金的計算方法等；（8）解決爭議的方法?！究键c】建設(shè)工程合同制度40、(單項選擇題)根據(jù)文物保護法，下列對違法行為處理方法中，正確的是（）。A規(guī)劃、涂污文物尚不嚴重的，由公安機關(guān)或文物所在單元給予警告，可以并處罰款B擅自遷移、拆除不可移動文物的，處以罰款C擅自在文物保護范圍內(nèi)建設(shè)工程的，吊銷資質(zhì)證書D策劃、涂污文物尚不嚴重的，由公安機關(guān)或文物所在單位處以罰款【答案】A【解析】情節(jié)嚴重。41、(單項選擇題)下列情形中，投標人中標有效的是（）。A投標人給予招標人金錢獲取中標B投標人在投標書中標明給予招標人折扣獲取中標C投標人在賬外給予招標人回扣獲取中標D投標人在賬

33、外給予評標委員會財務(wù)獲取中標【答案】B【解析】C帳外暗中。42、(單項選擇題)某施工合同糾紛案經(jīng)仲裁裁法，將一建竣工工程的部分樓層折價給施工單位抵償工程欠款，但建設(shè)單位拒絕履行裁決，因此，施工單位決定申請執(zhí)行仲裁裁決，關(guān)于申請執(zhí)行仲裁裁決的說法，正確的是（）。A施工單位申請執(zhí)行的期間為1年B申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由施工單位所在地的中級人民法院管轄C申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由本案工程合同簽訂地的中級人民法院管轄D職工單位有權(quán)向人民法院申請執(zhí)行【答案】A43、(單項選擇題)某施工企業(yè)與材料供應(yīng)商訂立的合同中約定了違約金5萬元，同時約定由施工企業(yè)支付供應(yīng)商定金4萬元。后來供應(yīng)商未能交貨，施工企業(yè)為

34、最大限度維護自身利益，可以要求供應(yīng)商支付（）。A13B9C8D5【答案】A【解析】施工單位首先要求退還定金4萬，在根據(jù)違約金條款要求對方承擔責任，因此可要求供應(yīng)商支付9萬元?！究键c】建設(shè)工程合同制度44、(單項選擇題)根據(jù)建筑法及相關(guān)法規(guī)，建設(shè)單位應(yīng)當辦理施工許可證的工程是（）。A國務(wù)院批準開工報告的工程B城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程C建筑面積200平方米以上的農(nóng)民自建低層住宅D工程投資額在20萬元以上的工程【答案】B【解析】工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證。按照國務(wù)院規(guī)定的權(quán)限和程序批準開工報告的建筑工程，不再領(lǐng)取施工許可證?！究键c】建設(shè)工程

35、施工許可制度45、(單項選擇題)根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法規(guī)問題的解釋，下列情形中，造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷，發(fā)包人應(yīng)當承擔過錯責任的是（）。A未申領(lǐng)施工許可證B遲延提供設(shè)計文件C拖欠工程款D直接指定分包人包專業(yè)工程【答案】D【解析】最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第12條規(guī)定，發(fā)包人具有下列情形之一，造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷，應(yīng)當承擔過錯責任：（1）提供的設(shè)計有缺陷；（2）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備不符合強制性標準；（3）直接指定分包人分包專業(yè)工程?！究键c】建設(shè)工程竣工驗收制度46、(單項選擇題)根據(jù)建筑工程質(zhì)量管理條例，在

36、工程建造過程中，有違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪，應(yīng)對（）依法追究刑事責任。A法定代表人B經(jīng)營負責人C直接責任人D項目負責人【答案】C【解析】建設(shè)工程質(zhì)量管理條例規(guī)定，建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，對直接責任人員依法追究刑事責任。【考點】施工單位的質(zhì)量責任和義務(wù)47、(單項選擇題)根據(jù)民事訴訟法，下列證據(jù)中，屬于書證的是（）。A錄音錄像材料B建筑材料樣品C工程質(zhì)量鑒定報告D施工合同【答案】D【解析】C是檢定意見【考點】民事訴訟制度48、(單項選擇題)關(guān)于工程XX單位的相關(guān)質(zhì)量責任和義務(wù)，下列說

37、法中，正確的是（）。A監(jiān)理單位XX對施工單位承擔責任B監(jiān)理單位在接受監(jiān)理委托后，因利害關(guān)系需要XX的，可轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù)C工程監(jiān)理實行總監(jiān)理工程師負責制D監(jiān)理單位將不合格的建筑材料按照合格簽字，造成損失的，承擔全部責任【答案】C【考點】建設(shè)單位及相關(guān)單位的質(zhì)量責任和義務(wù)49、(單項選擇題)以守法為基礎(chǔ)，根據(jù)違法違規(guī)行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價的是（）。A行業(yè)協(xié)會的綜合信用評價B行業(yè)協(xié)會協(xié)助政府部門的綜合信用評價C政府對市場主體的守法誠信評價D社會中介信用機構(gòu)的綜合信用評價【答案】C【解析】政府對市場主體的守法誠信評價是政府主導(dǎo)，以守法為基礎(chǔ)，根據(jù)違法違規(guī)行為的行政處罰記錄，對市場主體

38、進行誠信評價?！究键c】建筑市場信用體系建設(shè)50、(單項選擇題)下列安全生產(chǎn)責任中，屬于施工單位安全生產(chǎn)管理機構(gòu)專職安全生產(chǎn)管理人員責任的是（）。A檢查危險性較大工程安全專項施工方案的落實情況B落實制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程C確保安全生產(chǎn)費用的有效使用D組織制定安全施工措施【答案】A【解析】建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)專職安全生產(chǎn)管理人員在施工現(xiàn)場檢查過程中具有以下職責：（1）查閱在建項目安全生產(chǎn)有關(guān)資料、核實有關(guān)情況；（2）檢查危險性較大工程安全專項施工方案落實情況；（3）監(jiān)督項目專職安全生產(chǎn)管理人員履責情況；（4）監(jiān)督作業(yè)人員安全防護用品的配備及使用情況；（5）對發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違章違規(guī)行

39、為或安全隱患，有權(quán)當場予以糾正或作出處理決定；（6）對不符合安全生產(chǎn)條件的設(shè)施、設(shè)備、器材，有權(quán)當場作出査封的處理決定；（7）對施工現(xiàn)場存在的重大安全隱患有權(quán)越級報告或直接向建設(shè)主管部門報告；（8）企業(yè)明確的其他安全生產(chǎn)管理職責?！究键c】施工安全生產(chǎn)責任和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度51、(單項選擇題)貨運合同的托運人未按照約定包裝貨物，承運人可以（）。A留置貨物B要求賠償C解除合同D拒絕運輸【答案】D【解析】對包裝方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，適用合同法第156條的規(guī)定。托運人違反包裝的規(guī)定的，承運人可以拒絕運輸?！究键c】相關(guān)合同制度52、(單項選擇題)下列行為中，屬于工程安全不良行為的是（）。A在

40、施工中偷工減料的，使用不合格建筑材料，建筑構(gòu)配件和設(shè)備的B未對因工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等采取防護措施的C不按照工程設(shè)計圖紙或施工技術(shù)標準施工的D未對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進行檢測的【答案】B【解析】ACD均屬于工程質(zhì)量不良行為認定標準?！究键c】建筑市場信用體系建設(shè)53、(單項選擇題)某施工企業(yè)的下列工作安排，違反勞動法中關(guān)于女職工特殊保護規(guī)定的是（）。A安排懷孕期間女工趙某從事第3級體力勞動強度的勞動B安排正在哺乳未滿1周歲嬰兒的女工李某從事資料整理工作C安排懷孕6個月的女工錢某從事夜班工作D批準女工王某只能休產(chǎn)假120天【答案】A【解析】對懷孕7個

41、月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。女職工生育享受不少于90天的產(chǎn)假。不得安排女職工在哺乳未滿1周歲的嬰兒期間從事國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動和哺乳期禁忌從事的其他勞動，不得安排其延長工作時間和夜班勞動?！究键c】勞動合同及勞動關(guān)系制度54、(單項選擇題)關(guān)于招標程序和要求的說法，正確的是（）。A依法必須進行招標的項目，招標人必須委托有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦事宜B招標項目按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應(yīng)當先履行審獲得批準C招標文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款D招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應(yīng)當重新【答案】B【解析】招標投標法規(guī)定，招標項目按照國家

42、有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應(yīng)當先履行審批手續(xù)，取得批準?！究键c】建設(shè)工程招標投標制度55、(單項選擇題)關(guān)于民事訴訟審判程序的說法，正確的是（）。A一審程序包括普通程序和特別程序B必須以書面形式起訴C原告必須與案件有直接利害關(guān)系D提交起訴狀的同時提交全部證據(jù)【答案】C【解析】一審程序包括普通程序和簡易程序。起訴方式，應(yīng)當以書面起訴為原則，口頭起訴為例外?！究键c】民事訴訟制度56、(單項選擇題)某買賣合同約定甲向乙供貨，并約定甲向承運人再交付貨物即視為甲完成交付。在貨物交付運輸期間，乙將該批貨物轉(zhuǎn)賣給丁并通知丙向丁交貨。但乙和丁對于貨物毀損，滅失的風險沒有約定。關(guān)于本案例中貨物毀損，滅失風

43、險承擔的說法，正確的是（）。A乙與丁的買賣合同成立時，貨物毀損、滅失的風險由丁承擔B甲向丙交付貨物后，貨物毀損、滅失的風險由丙承擔C甲與乙的買賣合同成立，貨物毀損、滅失的風險由乙承擔D丙向丁交付貨物前，貨物毀損、滅失的風險由乙承擔【答案】A【解析】出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈铮斒氯肆碛屑s定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔?！究键c】相關(guān)合同制度57、(單項選擇題)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，該工程竣工日期應(yīng)為（）。A提交驗收報告之日B建設(shè)工程完工之日C轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日D竣工驗收合格之日【答案】C【解析】最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用

44、法律問題的解釋規(guī)定，當事人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：（1）建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；（2）承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；（3）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期?！究键c】建設(shè)工程合同制度58、(單項選擇題)根據(jù)消防法和食品安全法，關(guān)于施工現(xiàn)場違法行為應(yīng)承擔法律責任的說法，正確的是（）。A埋壓、廂占、遮擋消火栓或者占用防火間距的，處以罰款B進貨時未查驗許可證和相關(guān)證明文件的，給予警告并處以罰款C未按規(guī)定要求貯存、銷售商品或者清理庫存食品的，罰款并責令

45、停產(chǎn)停業(yè)D故意破壞或者偽造火災(zāi)現(xiàn)場尚不構(gòu)成犯罪的，拘留并可處以罰款【答案】D【解析】考和或59、(單項選擇題)根據(jù)工傷保險條例，職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病，需要暫停工作接受工傷治療的，停工留薪期一般不超過（）個月。A12B10C8D6【答案】A【解析】停工留薪期待遇：治療工傷需要確定停工留薪期，通常由治療工傷的醫(yī)療機構(gòu)出具意見，由勞動能力鑒定委員會確認，一般不超過12個月，傷情嚴重或者情況特殊可以申請延長，經(jīng)勞動能力鑒定委員會確認，最多延長12個月。在停工留薪期內(nèi)原工資福利待遇不變，由單位按月支付。60、(單項選擇題)下列仲裁協(xié)議中，有效的仲裁協(xié)議是（）。A本合同履行過程中，凡因本合同

46、引起的任何爭議，均提請仲裁委員會仲裁B本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，可申請仲裁或提起訴訟C本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請北京仲裁委員會仲裁D本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，應(yīng)先申請仲裁后提起訴訟【答案】C【解析】合法有效的仲裁協(xié)議應(yīng)當具有下列法定內(nèi)容：請求仲裁的意思表示、仲裁事項、選定的仲裁委員會?！究键c】仲裁制度二、多想選擇題。共20題，每題2分。每題的被選項中。有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選。本題不得分；少選。所選的每個選項得0.5分。61、(多項選擇題)下列行為中，屬于招標大違法行為的有（）。A招標人與投標人就投標方案進行談判

47、的B招標人發(fā)出中標通知書后無正當理由改變中標結(jié)果的C招標人按規(guī)定時間和程序?qū)σ寻l(fā)出的資格預(yù)審文件進行整改D招標人在合同建立時向中標人提出附加條件E招標人按規(guī)定的時間和程序?qū)σ寻l(fā)出的資格預(yù)審文件進行修改【答案】BCDE【解析】設(shè)計采購施工總價5123，三國大公雞62、(多項選擇題)根據(jù)合同法，應(yīng)當采用書面形式的合同有（）。A委托合同B承攬合同C建設(shè)工程勘察合同D建設(shè)工程施工合同E建設(shè)工程設(shè)計合同【答案】CDE【解析】建設(shè)工程合同應(yīng)當采用書面形式?！究键c】建設(shè)工程合同制度63、(多項選擇題)根據(jù)合同法，違約方承擔賠償損失的構(gòu)成要件包括（）。A具有違法行為B造成損失后果C違約方有過錯，或雖無過錯，但

48、法律規(guī)定應(yīng)當賠償D具有懲罰目的E違約行為與損失后果之間具有因果關(guān)系【答案】BCE【解析】承擔賠償損失責任的構(gòu)成要件是：（1）具有違約行為；（2）造成損失后果；（3）違約行為與財產(chǎn)等損失之間有因果關(guān)系；（4）違約人有過錯，或者雖無過錯，但法律規(guī)定應(yīng)當賠償?！究键c】建設(shè)工程合同制度64、(多項選擇題)根據(jù)合同法，合同權(quán)利義務(wù)終止的情形有（）。A合同解除B債務(wù)相互抵消C債務(wù)人依法將標的物抵押D債權(quán)人依法將標的物提存E債權(quán)人免除債務(wù)【答案】ABDE【解析】合同法規(guī)定，有下列情形之一的，合同的權(quán)利義務(wù)終止：（1）債務(wù)巳經(jīng)按照約定履行；（2）合同解除；（3）債務(wù)相互抵消；（4）債務(wù)人依法將標的物提存；（5

49、）債權(quán)人免除債務(wù)；（6）債權(quán)債務(wù)同歸于一人；（7）法律規(guī)定或者當事人約定終止的其他情形。【考點】建設(shè)工程合同制度65、(多項選擇題)根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理條例，建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)當具備的條件有（）。A完成建設(shè)工程設(shè)計的各項內(nèi)容B有監(jiān)理單位和施工單位共同簽署的質(zhì)量合格文件C有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料D有工程使用的主要建筑材料，建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告E有建筑單位簽署的工程保修書【答案】ACD【解析】B勘察設(shè)計，施工，監(jiān)理分別簽署66、(多項選擇題)關(guān)于無效合同的說法，正確的有（）。A無效合同具有違法性B無效合同不具有違法性C無效合同自訂立之時就不具有法律效力D無效合同可能會損害社會公共利

50、益E無效合同部分無效會影響其他部分的效力【答案】ACD【解析】無效合同的特征是：（1）具有違法性；（2）具有不可履行性；（3）自訂立之時就不具有法律效力?！究键c】建設(shè)工程合同制度67、(多項選擇題)依法必須進行施工招標的工程建設(shè)項目，可以采用邀請招標的情形有（）。A項目受自然地域環(huán)境限制，只有少數(shù)潛在投標人可供選擇B采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大C涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災(zāi)，適宜招標但不宜公開招標D施工主要技術(shù)采用不可能替代的專有技術(shù)E在建工程追加附屬小型工程或者追加主體加層工作【答案】BCDE【解析】設(shè)計采購施工總價5123，三國大公雞68、(多項選擇題)關(guān)于投標人的

51、說法，正確的有（）。A投標人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的，其投標無效B投標人參加依法必須進行的項目招標，不受地區(qū)或者部門的影響C存在控股關(guān)系的不同單位不得參加同一招標項目的投標D單位負責人為同一人的不同單位參加同一段投標的，相關(guān)投標無效E兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體投標【答案】BCD【解析】69、(多項選擇題)根據(jù)勞動合同法，用人單位可以與勞動者解除勞動合同的情形有（）。A勞動者被依法追究刑事責任B勞動者嚴重違法用人單位的規(guī)章制度C在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)職工患病D女職工在哺乳期內(nèi)E勞動者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件【答案】ABE【解析】勞動合同法第39條規(guī)定，勞動者有下列情形之一

52、的，用人單位可以解除勞動合同：（1）在試用期間被證明不符合錄用條件的；（2）嚴重違反用人單位的規(guī)章制度的；（3）嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的；（4）勞動者同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的；（5）因勞動合同法第26條第1款第1項規(guī)定的情形致使勞動合同無效的；（6）被依法追究刑事責任的。【考點】勞動合同及勞動關(guān)系制度70、(多項選擇題)無獨立請求權(quán)的第三人，其訴訟權(quán)利包括（）。A申請參加訴訟B申請?zhí)崞鹪V訟C提起反訴D由法院通知參加訴訟E申請?zhí)崞鸸嬖V訟【答案】ACD【解析】超綱71、(多項選擇題)在建設(shè)工程招投標活動中，關(guān)于聯(lián)合體投標的說法，正確的有（）。A在資格預(yù)審前，聯(lián)合體可以增加成員B聯(lián)合體各方在同一招標項目中，既可以聯(lián)合體名義投標，又可以自己名義投標C聯(lián)合體各方就中標項目承擔連帶責任D兩個以上的個人可以組成聯(lián)合體E招標人可以強制投標人組成聯(lián)合體【答案】AC【解析】兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標。招標人接受聯(lián)合體投標