鍍鋅風(fēng)管加工合同范本模板七篇

1、Word 值得參考鍍鋅風(fēng)管加工合同范本模板七篇 合作加工合同范本。 在平常許多時候我們都會頻繁接觸到合同，簽訂合適的合同能夠關(guān)心順當(dāng)達成的交易。只有簽訂好你們商定好的方案合同過后，可以更好的約束雙方共同履行的責(zé)任和義務(wù)?？墒遣恢滥阒恢牢覀儑业暮贤心男┠兀考蹦?，我為伴侶們了收集和編輯了“值得參考！鍍鋅風(fēng)管加工合同范本模板七篇”，盼望對您的工作和生活有所關(guān)心。 鍍鋅風(fēng)管加工合同范本(篇一) 甲方： 乙方： 甲乙雙方經(jīng)公平協(xié)商，就新風(fēng)管道制作及安裝等相關(guān)事宜達成了共識。特簽訂合同如下。 一、工程量 甲方將會所三樓新風(fēng)工程和二樓部分工程承包給乙方，其工作量為： 1、三樓、二樓新風(fēng)通風(fēng)管道

2、制作與安裝 2、二臺風(fēng)機的安裝 3、39個通風(fēng)風(fēng)口的制作與安裝 4、39個蝶形閥門的安裝 二、相關(guān)技術(shù)要求 1、新風(fēng)通風(fēng)管道用0.6MM鍍鋅板，管道口徑為160*120CM 2、蝶形閥為矩形100KG 3、風(fēng)口為雙層百葉風(fēng)口，并安裝帆布軟節(jié) 三、工期要求 工程期限為_天，即_年_月_日交工。 四、工程價款 通風(fēng)管道為每平方米元（含安裝費，按通風(fēng)管道綻開面積計算），按現(xiàn)場鋪設(shè)實際用料平方米數(shù)計算； 風(fēng)口每個為_元（含安裝費） 蝶形閥每個為_元（含安裝費） 此外，甲方不再向乙方支付任何費用。 五、付款方式 1、實行分期支付的付款方式，即雙方簽訂合同之日，甲方向乙方支付材料費_元；乙方將制作的通風(fēng)管

3、道運抵甲方施工現(xiàn)場后，甲方向乙方支付_元；余款待安裝并調(diào)試合格后一個月內(nèi)，甲方將余款一次性全部支付給乙方。 2、以人民幣現(xiàn)金的方式支付。 六、違約責(zé)任 1、假如甲方不能按合同商定向乙方支付工程款，則視為甲方違約。甲方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，每天按工程總價款的1%向乙方支付違約金。 2、假如乙方不能按合同商定日期交工，則視為乙方違約。乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，每天按工程總價款的1%向甲方支付違約金。 七、其它商定 1、甲方應(yīng)為乙方施工供應(yīng)便利。 2、施工中，乙方應(yīng)加強對員工的平安教育。一旦發(fā)生人身平安事故，其責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)。 3、施工中，乙方應(yīng)加強對現(xiàn)場設(shè)施、裝修的愛護，如有損壞，照價賠償。 4、若因工程量增

4、加引起的工程設(shè)計變更，其工程費用另行計算。 5、因不行抗拒力緣由造成合同不能履行，雙方不擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任。 6、此合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。 甲方：乙方： 簽約代表人： 簽約代表人： 鍍鋅風(fēng)管加工合同范本(篇二) 承攬方：木具廠以下簡稱甲方 定作方：百貨公司以下簡稱乙方 甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。 第一條加工成品 其次條加工成品質(zhì)量要求： 一、材種：柜臺，貨架一律采納水曲柳。 二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。 三、嚴格把握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必需嚴密，結(jié)實、表面必需平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠

5、現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝便利。 四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。 第三條原材料由甲方供應(yīng)。 第四條圖紙由乙方于_年_月_日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)準時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改看法.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償。 第五條工程價款：按核定價格單計算款_元。 第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必需到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要

6、求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局供應(yīng)檢驗證明。 第七條交貨的時間和地點：_年_月_日至_月_日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必需在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。 第八條包裝要求及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔(dān)。 第九條運輸方法及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔(dān).運輸造成的損失，由甲方負責(zé)。 第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元(大

7、寫元).甲方不履行合同時，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。 第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。 第十二條甲方的違約責(zé)任 一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。 二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍舊需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除

8、合同，因此造成的損失由甲方賠償。 三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。 四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。 五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。 六、由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。 第十三條乙方的違約責(zé)任 一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。 二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。 三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲

9、方供應(yīng)圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。 四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。 五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。 六、乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費用。 第十四條不行抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)實行樂觀措施，盡量削減損失，如不行抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償甲

10、方因此造成的損失。 第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。 本合同于_年_月_日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。 本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。 甲方：(蓋章) 乙方： 代表人： 代表人： 地址： 地址： 電話： 電話： 開戶銀行： 開戶銀行： 帳號： 帳號： _年_月_日 _年_月_日 鍍鋅風(fēng)管加工合同范本(篇三) 單位名稱：(甲方)_ 單位名稱：(乙方)_ 第一條、工程概況 1、工地名稱：_ 2、工地位置：_ 3、門窗面積：_ 4、工

11、程時間_天(因受風(fēng)、雨、停電等不行抗拒因素影響工期順延) 5、工程單價：_元，估計工程量_平，工程總造價_元(結(jié)算根據(jù)實際平數(shù)計算) 6、平安施工：乙方應(yīng)平安施工，如造成事故責(zé)任和因此發(fā)生的費用，均由乙方擔(dān)當(dāng)，與甲方無關(guān)。 其次條、付款方式： 1、甲、乙雙方簽字后甲方支付乙方工程款_元。 2、工程量完成至上框，甲方付乙方_元。 3、工程量完成至上扇，甲方付乙方_元。 4、安裝結(jié)束后經(jīng)甲方驗收合格簽字后，應(yīng)支付工程總造價的_元，剩余_作為保修金，保修期滿后無條件支付，保修期為_年。 第三條、門窗要求：_ 第四條、質(zhì)量要求： 1、乙方按設(shè)計圖紙施工。若設(shè)計變更通知設(shè)計單位，嚴格遵守國家有關(guān)施工規(guī)范

12、施工。如不遵守施工規(guī)范，損失由乙方負責(zé)。 2、施工過程中，甲方提出變更原設(shè)計方案，更改部分的造價另簽。 第五條：如消失合同外事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。 第六條：本合同一式兩份，都具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后生效。 甲方(蓋章)_ 乙方(蓋章)_ 地址：_ 地址：_ 法人代表人：_ 法人代表人：_ 電話：_ 電話：_ 手機：_ 手機：_ 日期：_ 日期：_ 鍍鋅風(fēng)管加工合同范本(篇四) 甲方：_ 乙方：_ 一、托付加工項目 1、托付加工產(chǎn)品：_ 2、數(shù)量：以甲方下單為準 3、單價：_ 4、交貨期限：按乙方接單日起_天內(nèi)交貨。詳細時間以訂單為準。 5、甲方供應(yīng)、商標、吊牌、防偽標識。 二、質(zhì)量要

13、求及技術(shù)標準 1、乙方嚴格根據(jù)甲方提出的質(zhì)量要求進行加工，參照為標準，于_年_月_日制作出大貨樣衣，經(jīng)甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存，方可大貨生產(chǎn)。 2、技術(shù)標準根據(jù)企業(yè)質(zhì)量問題細則見附件及國家標準。如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行。 三、乙方對質(zhì)量負責(zé)的范圍及局限 1、顏色、尺碼規(guī)格的確認。 2、繡花、印花其他特別工藝的確認。 3、裁剪工藝、縫紉工藝的確認。 4、其他質(zhì)量問題的確認。 5、回修率不能超過總生產(chǎn)量，如有超過范圍按每件扣款五元。 四、技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法及保密要求 1、甲方供應(yīng)服裝款式、標志圖案等紙樣的技術(shù)資料。 2、乙方必需對甲方供應(yīng)的

14、服裝款式、紙樣等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方供應(yīng)的資料自行加工、銷售。 3、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料 五、包裝要求及交貨地點、運輸方式 1、乙方嚴格根據(jù)甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝。 2、甲方指定交貨地點_。 3、運輸方式為_運費由_負擔(dān)。 六、結(jié)算方式 1、在乙方檢驗合格交貨后，三十天后由乙方供應(yīng)領(lǐng)料單、合同書、交貨清單交給甲方。 2、甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。 乙方銀行帳戶為：_ 銀行戶名：_ 七、違約責(zé)任 1、乙方必需嚴格根據(jù)雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應(yīng)向甲方支付價款總值_的違約金。 2、乙方若

15、制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)損害賠償責(zé)任，賠償金額為人民幣_萬元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行懲罰。 3、乙方由于保管不善，致使甲方供應(yīng)的原材料及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失。 4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實際狀況要求乙方擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。 5、乙方必需嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標，未達到質(zhì)量要求、技術(shù)指標，乙方向甲方支付產(chǎn)品報次賠償金 _成本價。 6、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產(chǎn)品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的_支付違約金。 7、乙方不得以任何方式或途徑與

16、甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。 甲方代表簽名：_乙方代表簽名：_ 簽訂合同日期：_簽訂合同日期：_ 鍍鋅風(fēng)管加工合同范本(篇五) 定作人：_ 承攬人：_ 簽訂地點：_ 簽訂時間：_年_月_日 第一條 加工物、數(shù)量、酬勞、交貨期限 其次條 定作人供應(yīng)的材料 第三條 承攬人對定作人供應(yīng)的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：_ 第四條 加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_ 第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責(zé)的期限及條件：_ 第六條 加工物的包裝要求及費用負擔(dān)：_ 第七條 定作人供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙的時間、方法及保密要求：_ 第八條 承攬

17、人發(fā)覺定作人供應(yīng)的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在_日內(nèi)向定作人提出書面異議。原告：張xx，男，漢族，197x年x月1x日生，（代理人） 被告：A公司，法定代表人：XXX 訴訟懇求： 1、判令被告向原告支付加工費28452元； 2、判令被告從起訴之日起至人民法院判決被告詳細支付之日止按人民銀行同期貸款利率向原告支付逾期付款的利息266元（暫計2個月）；以上合計28718元。 3、本案訴訟費由被告擔(dān)當(dāng)。 事實與理由： 201X年1X月至201X年X月間，被告托付原告加工五金制品一批，原告根據(jù)被告要求加工完畢并交付予被告，但被告拖欠加工費8萬余元，經(jīng)原告多次催收，已支付55000元加工費，尚欠28452

18、元加工費拒絕支付至今。原告認為，原被告之間的加工承攬合同關(guān)系合法有效，應(yīng)受法律愛護。原告依約履行加工和送貨義務(wù)后，被告應(yīng)履行自己的付款義務(wù)。被告拖欠加工費的行為已經(jīng)構(gòu)成違約，嚴峻損害了原告的合法權(quán)益。 原告的懇求既有事實依據(jù)也有法律依據(jù)，理由充分，人民法院應(yīng)予支持。原告為了維護自身的合法權(quán)益，依據(jù)中國民事訴訟法的相關(guān)規(guī)定，訴至貴院，懇請貴院查明事實，依法判決。 鍍鋅風(fēng)管加工合同范本(篇六) 加工合同范本 承 攬 方：_ 地 址：_ 郵碼：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務(wù)：_ 定 作 方：_ 地 址：_ 郵碼：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務(wù)：_ 定作方托付承攬方加工_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂

19、立本合同，以便共同遵守。 第一條 加工成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 其次條 加工成品質(zhì)量要求 第三條 原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量 1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、削減價款或退貨。 2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料，承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準時檢驗，不符合要求的，應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對修理

20、的物品不得偷換零部件。 3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。 第四條 技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法 1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)準時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并準時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。 2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。 3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。 第五條 價款或酬金 價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。 第六條 驗收

21、標準和方法 1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。 2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。 3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)供應(yīng)檢驗證明。 第七條 交貨的時間和地點 1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

22、 2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必需留給定作方以必要的途中時間;雙方另有商定的，按商定的方法計算。 第八條 包裝要求及費用負擔(dān) 第九條 運輸方法及費用負擔(dān) 第十條 結(jié)算方式及期限 第十一條 其他商定 第十二條 承攬方的違約責(zé)任 一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定

23、的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。 二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。 三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。 四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_ 元;(合同中無詳細規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有

24、關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。 未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。 五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%(10%30%)或酬金總額的_%(20%60%)的違約金。 六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。 七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并擔(dān)當(dāng)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。 八、由于

25、保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。 九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應(yīng)的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。 十、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。 第十三條 定作方的違約責(zé)任 一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。 二、中途廢止合同，屬承攬方供應(yīng)原村料的，償付承攬方的未履

26、行部分價款總值的_%(10%30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_%(20%60%的幅度)違約金。 鍍鋅風(fēng)管加工合同范本(篇七) 合同編號：_ 定作方：(以下簡稱甲方)_ 承攬方：(以下簡稱乙方)_ 依據(jù)中國合同法及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公正、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。 第一條加工成品 品名：_ 貨號：_ 面料：_ 顏色：_ 尺碼：_ 其次條服裝數(shù)量 1、計量單位：件(上衣、褲子) 2、數(shù)量：_套，其中_碼_件，_碼_件，_碼_件，_碼_件。 第三條原材料的供應(yīng) 由乙方供應(yīng)原材料，甲方確認，詳細見下：

27、材料名稱： 質(zhì)量： 第四條服裝質(zhì)量 加工成品質(zhì)量按樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。 第五條服裝款式和規(guī)格 1、乙方依據(jù)甲方要求供應(yīng)服裝款式及面料樣品，經(jīng)雙方確認后，再進行批量生產(chǎn) 2、實行乙方包工包料并供應(yīng)全部輔料的方式 第六條酬勞 1、加工單價：_元/件 2、總金額(元)：小寫_(大寫)_ 第七條包裝方式 內(nèi)用_包裝，外用_包裝，包裝費由_方擔(dān)當(dāng)。 第八條服裝交付 1、交貨地： 2：運輸費用由方負擔(dān)。 3：產(chǎn)品的交(提)貨期限：_年_月_日。 第九條服裝驗收 1。驗收期間：_年_月_日之前。 2、驗收地點：_。 2、仔細核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，精確 無誤后方可抽樣。 3。驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。 4、驗收標準：與樣衣款式、做工全都 5、驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。依據(jù)貨物實際狀況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。 6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。 第十條定金/預(yù)付貨款 (1)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付定金_元(大寫);甲方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金，乙方不履行合同的，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需返還定金。 (2)甲方