房屋裝修全包承攬合同

1、Word 房屋裝修全包承攬合同 甲方(定作人)：_乙方(承攬人)：_ 住址：_住址：_ 身份證號(hào)碼：_身份證號(hào)碼：_ 甲方擬裝修房屋一座，位置在_號(hào)，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)公平協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。 一、雙方權(quán)利義務(wù) 1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的平安教育，嚴(yán)格管理，遵守平安操作，平安施工，為施工人員配備平安帽、平安繩、平安網(wǎng)等平安用具。由于乙方人員的有意或過(guò)失引起的平安事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無(wú)關(guān)。 2、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。依據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買(mǎi)所需材料。 3、詳細(xì)裝修

2、工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過(guò)道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。 4、乙方具有從事房屋裝修的成熟閱歷，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。 5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等全部勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。 6、乙方所屬人員的工資酬勞由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無(wú)關(guān)。 二、質(zhì)量和工期要求 1、工期從20_年3月1日開(kāi)頭建設(shè)，到20_年5月31日止，工期為92天。在商定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。 2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。 3、甲方發(fā)覺(jué)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不

3、負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。 4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必需準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行免費(fèi)修理。 三、付款方式 1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣_(tái)元 。 2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開(kāi)頭后 工程過(guò)半支付其次次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后 15 天內(nèi)給付。 3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。 四、違約責(zé)任 1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方緣由導(dǎo)致使合同無(wú)法履行的，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。 2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者實(shí)行消極怠工和延誤工期等做法犯難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約金_元 。 3、在乙方無(wú)違約行為的狀況下，甲方若不按合同商定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)違約金 五、爭(zhēng)議解決方法 1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。 2、如協(xié)商不成，雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。 六、附則 1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。 2、本合同自簽訂之日起生效。 3、以上合同，雙方必需共同遵守。如經(jīng)