城市及道路照明工程施工合同

1、編號：工程名稱：工程地點：建設單位：施工單位：簽訂日期：年月日安裝工程施工合同發(fā)包方：以下簡稱甲方承包方：以下簡稱乙方有關法律、行政法規(guī)，遵循公正、自愿、公正和懇切信用的原則，雙方就張家堡廣場照明工程，特訂立本合同。1. 合同內(nèi)容1.1工程名稱：1.21.3施工工期2.1開頭工作日期：年月日2.2完畢工作日期：年月日2.3總?cè)諝v工作天數(shù)為2. 承包方式：天本工程為包工包料不包含燈具選購的承包方式。3. 合同價款及付款方式合同總價暫定人民幣：元大寫：合同總價款包括照明工程施工費和照明工程二次設計費。4%計取。付款方式5095%。質(zhì)保期5%的質(zhì)保金。20222022及配套文件工程類別依據(jù)三類工程取

2、費，不計取養(yǎng)老保險統(tǒng)籌和安全、文明施工定額補貼費計取趕工費，費用額甲乙雙方協(xié)商。本合同包括的主材價格按甲方認價計取。4.2.75.雙方責任甲方責任：甲方在乙方施工前，向乙方供給張家堡廣場原來地下管網(wǎng)圖、照明工程電氣施工圖招標文件中供給的圖紙電子版。向乙方供給必要的場地及施工用水、用電費用由乙方擔當。按合同商定向乙方支付合同價款。由于工期太緊，甲方必需在收到乙方文件包括圖紙、變更、與工程進度有關的文件2甲方負責協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場中發(fā)生的非施工單位引起的各種問題。甲方按打算選購燈具，保證燈具到場時間不影響整個工程工期。48員對該項工程進展驗收。驗收合格后準時辦理結算。乙方責任：乙方應向甲方供給竣工圖四套

3、。方人員能夠到達技術上嫻熟操作。按文明工地標準組織施工，做到“工完、料凈、場地清8 前方可隱蔽，自行隱蔽無效。乙方進場施工時應自覺遵守施工現(xiàn)場治理制度責任；對現(xiàn)場全部其他建筑及建筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。6。暫停施工停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后 12 小時內(nèi)提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停頓施工，并妥當保護2 2 小時內(nèi)未予答復，加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方緣由造成停工的，由乙方擔當發(fā)生的費用，工期不予順延。非甲乙雙方的緣由，切是不行抗拒的緣由天氣、人為因數(shù)可進展臨時停工。工程延誤對以下緣由造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方代表

4、確認后，工期相應順延；甲方未按合同商定供給所需資金、指令、批準、答復等，致使施工不能正常進展；經(jīng)甲方認可的設計變更和工程量增加；8因甲方選購的燈具不能按時到施工現(xiàn)場，或其它甲方緣由造成乙方的人員窩工，乙方有權索賠窩工費，同時工期順延。不行抗力張家堡照明工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、雪等天氣緣由造成不能施工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。變更3變更通知，乙方按通知進展變更。因變更導致的費用整甲按合同的結算方法方法計價，延誤的工期相應順延。驗收2隱蔽前通知甲方，經(jīng)甲方驗收合格前方可隱蔽。量驗收。工程質(zhì)保期本工程質(zhì)保期為工程驗收合格之日期一年。保修期內(nèi)如工程12裝問題引起的工程修理，乙方負責免費修理。24 24 小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場修理，以最優(yōu)待的本錢價修理更換。違約責任本工程驗收質(zhì)量必需到達乙方承諾的合格標準。除不行抗力外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款，否則，違約方須擔當違約責任。分之二的違約金，假設甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權停工，甲方支付誤工費，由此造成工期延誤由甲方負責。爭議的解決凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方應通過友好協(xié)商解決：假設協(xié)商不能解決，任何一方均可向本合同工程工程地人民法院提起訴訟。其它乙方不負責。乙方不負責乙方開挖的水泥路面和地板磚的