必備！農(nóng)村建房施工合同糾紛的司法解釋集錦五篇

必備！農(nóng)村建房施工合同糾紛的司法解釋集錦五篇【-施工合同糾紛】

現(xiàn)如今，合同是可以愛護我們的合法權(quán)益不受到侵犯。簽訂合同后要老實遵守合同的規(guī)定。施工合同及建筑合同是業(yè)主與承包商簽訂的項目實施合同，施工合同的條款決定了合同簽訂雙方的義務(wù)和權(quán)利，則，您有沒有了解過怎么去寫一份施工合同呢？考慮到您的需要，小編特地編輯了“必備！農(nóng)村建房施工合同糾紛的司法解釋集錦五篇〞，相信能對大家有所幫忙。

農(nóng)村建房施工合同糾紛的司法解釋【篇一】

發(fā)包方(下列簡稱甲方)：________________________________________

承包方(下列簡稱乙方)：________________________________________

甲方在__________建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約______平方米，二層約______平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原那么，確保項目平安、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。

二、承建工程

乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體項目的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

三、承包價格

每平方米人民幣大寫：_____元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

四、付款方式

合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預(yù)付30%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，項目全部完工，交驗完畢付到90%，預(yù)留10%為質(zhì)量保證金，完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。

五、雙方責(zé)任

甲方負(fù)責(zé)水電到位供應(yīng)及原材料及時進場，每日午餐。

乙方必須保證項目質(zhì)量和進度，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得喪失。

六、質(zhì)量要求

乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量規(guī)范和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方項目款中扣除。

七、注意平安

勞保措施，施工防護措施到位，平安施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方平安防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。

八、工期要求

主體項目工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在______年______月______日前完成主體項目，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出方案，以便及時籌備。

九、后期維修

因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承當(dāng)，并承當(dāng)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任

十、其它

其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地規(guī)范從嚴(yán)執(zhí)行。

本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：______________________

_____年___月___日

乙方簽字(章)：_______________________

_____年___月___日

農(nóng)村建房施工合同糾紛的司法解釋【篇二】

為正確審理勞動爭議糾紛案件，根據(jù)?中華人民共和國勞動法》(下列簡稱勞動法)、?中華人民共和國勞動合同法》(下列簡稱勞動合同法)、?中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法》(下列簡稱調(diào)解仲裁法)、?中華人民共和國民事訴訟法》(下列簡稱民事訴訟法)等相關(guān)法律之規(guī)定，結(jié)合民事審判實踐，就適用法律的假設(shè)干問題，作如下解釋。

一、【解釋的適用范圍】

第一條【用人單位的界定】本解釋所指的用人單位是指中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)、個體經(jīng)濟組織、民辦非企業(yè)單位、國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體、居民委員會以及依法成立的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等合伙組織和基金會。

企業(yè)設(shè)立的分支機構(gòu)，依法取得營業(yè)執(zhí)照或者登記證書的，屬于本解釋所稱的用人單位;未依法取得營業(yè)執(zhí)照或者登記證書的，不屬于本解釋所稱的用人單位，但可以受用人單位委托與勞動者訂立勞動合同自然人、家庭和農(nóng)村承包經(jīng)營戶不屬于用人單位。

(勞動合同法第二條;中華人民共和國勞動合同法實施條例第二條、第三條、第四條)

第二條【住房公積金爭議的處理】勞動者與用人單位因住房公積金發(fā)生的爭議，不屬于勞動爭議。(住房公積金管理條例第七條;調(diào)解仲裁法第二條)

第三條【社會保險爭議的范圍】勞動者以用人單位沒有為其繳納根本醫(yī)療、工傷、失業(yè)和生育保險而遭受損失為由，要求用人單位直接支付根本醫(yī)療、工傷、失業(yè)和生育保險賠償金發(fā)生的爭議，屬于調(diào)解仲裁法第二條規(guī)定的社會保險爭議，人民法院應(yīng)予受理。

勞動者以用人單位未為其辦理社會保險手續(xù)為由要求用人單位補辦社會保險手續(xù)，或者用人單位已經(jīng)為勞動者辦理了社會保險手續(xù)，但由于用人單位欠繳、拒繳社會保險費發(fā)生的爭議，不屬于勞動爭議，但應(yīng)告知勞動者向勞動行政部門和其他有關(guān)主管部門申請解決。

(調(diào)解仲裁法第二條;民事訴訟法第一百一十一條;社會保險費征繳暫行條例第二十三條、第二十七條)

二、【訴訟主體確實定】

第四條【不具備經(jīng)營資格和掛靠情形下的主體確定】勞動者與不具備合法經(jīng)營資格的用人單位因用工關(guān)系發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)將用人單位和其出資人作為共同當(dāng)事人。不具備合法經(jīng)營資格的用人單位借用他人營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營的，還應(yīng)當(dāng)將出借營業(yè)執(zhí)照的一方作為當(dāng)事人。

勞動者與掛靠在其他單位名下的用人單位發(fā)生勞動爭議的`，用人單位和被掛靠單位為共同當(dāng)事人。(勞動合同法第九十三條;實施條例第四條)

第五條【發(fā)包后的主體界定】建設(shè)項目層層轉(zhuǎn)包、分包給不具有用工主體資格的實際施工人，實際施工人招用的勞動者與其發(fā)生勞動爭議的，最近上一層轉(zhuǎn)包、分包關(guān)系中具有用工主體資格的單位和實際施工人為共同當(dāng)事人。(實施條例第四條)

三、【勞動關(guān)系的認(rèn)定】

第六條【到達法定退休年齡人員的用工認(rèn)定】用人單位招用到達法定退休年齡的人員，雙方形成的用工關(guān)系按雇傭關(guān)系處理。(勞動合同法第四十四條;實施條例第二十一條)

第七條【企業(yè)停薪留職人員、內(nèi)退人員的用工認(rèn)定】企業(yè)停薪留職人員、未到達法定退休年齡的內(nèi)退人員，與新的用人單位建立了用工關(guān)系的，可按勞動關(guān)系處理，但原用人單位已為其繳納根本生活費或社會保險費的，企業(yè)停薪留職人員、內(nèi)退人員請求新的用人單位為其辦理社會保險手續(xù)或繳納社會保險費的，企業(yè)停薪留職人員、內(nèi)退人員請求新的用人單位為其辦理社會保險手續(xù)或繳納社會保險費的，不予支持。

企業(yè)停薪留職人員，未到達法定退休年齡的內(nèi)退人員請求在新的用人單位享受勞動法、勞動合同法規(guī)定的勞動報酬、勞動愛護、勞動條件、工作時間、休息休假、職業(yè)危害防護、福利待遇的，應(yīng)予支持。(勞動合同法第十七條;勞動法第七十二條)

第八條【外國人及臺港澳人員的用工關(guān)系】依法辦理?外國人就業(yè)證》或?臺港澳人員就業(yè)證》的外國人、無國籍人或臺港澳人員在中國內(nèi)地與用人單位形成的用工關(guān)系，按勞動關(guān)系處理。(臺灣香港澳門居民在內(nèi)地就業(yè)管理規(guī)定第四條：外國人在中國就業(yè)管理規(guī)定第八條)

第九條【涉外企業(yè)用工關(guān)系】外國企業(yè)常駐代表機構(gòu)、臺港澳地區(qū)企業(yè)在中國內(nèi)地未通過涉外就業(yè)效勞單位而直接招用勞動者形成的用工關(guān)系，按雇傭關(guān)系處理。

(國務(wù)院關(guān)于管理外國企業(yè)常駐代表機構(gòu)的暫行規(guī)定第十一條)

第十條【在校學(xué)生的用工關(guān)系】在校學(xué)生實習(xí)期間與實習(xí)單位形成的用工關(guān)系，按雇傭關(guān)系處理。(勞動法第十五條)

四、【勞動合同的履行】

第十一條【加班事實的舉證責(zé)任分配】勞動者起訴追索超過兩年前的加班費，由勞動者對已加班的事實負(fù)舉證責(zé)任;勞動者起訴追索兩年之內(nèi)的加班費，由用人單位對勞動者未加班的事實負(fù)舉證責(zé)任。(調(diào)解仲裁法第三十九條;最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的假設(shè)干規(guī)定第二條、第六條)

第二種意見：勞動者主張加班費的，應(yīng)當(dāng)就加班事實的存在負(fù)有舉證責(zé)任。勞動者有證據(jù)證明有用人單位掌握管理加班事實存在的證據(jù)的，用人單位應(yīng)當(dāng)提供，用人單位不提供的，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)不利后果。

(調(diào)解仲裁法第六條)

&nb

農(nóng)村建房施工合同糾紛的司法解釋【篇三】

?關(guān)于審理城鎮(zhèn)房屋租賃合同糾紛案件司法解釋的理解與適用》是最高人民法院的司法解釋，該解釋經(jīng)最高人民法院審判委員會第1469次會議研究通過，于2022年9月1日正式施行。

為正確審理城鎮(zhèn)房屋租賃合同糾紛案件，依法愛護當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)?中華人民共和國民法通那么》、?中華人民共和國物權(quán)法》、?中華人民共和國合同法》等法律規(guī)定，結(jié)合民事審判實踐，制定本解釋。

第一條本解釋所稱城鎮(zhèn)房屋，是指城市、鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的房屋。

鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)的房屋租賃合同糾紛案件，可以參照本解釋處理。但法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

當(dāng)事人依照國家福利政策租賃公有住房、廉租住房、經(jīng)濟適用住房產(chǎn)生的糾紛案件，不適用本解釋。

第二條出租人就未取得建設(shè)項目規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)項目規(guī)劃許可證的規(guī)定建設(shè)的房屋，與承租人訂立的租賃合同無效。但在一審法庭答辯終結(jié)前取得建設(shè)項目規(guī)劃許可證或者經(jīng)主管部門批準(zhǔn)建設(shè)的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定有效。

第三條出租人就未經(jīng)批準(zhǔn)或者未按照批準(zhǔn)內(nèi)容建設(shè)的臨時建筑，與承租人訂立的租賃合同無效。但在一審法庭答辯終結(jié)前經(jīng)主管部門批準(zhǔn)建設(shè)的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定有效。

租賃期限超過臨時建筑的使用期限，超過局部無效。但在一審法庭答辯終結(jié)前經(jīng)主管部門批準(zhǔn)延長使用期限的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定延長使用期限內(nèi)的租賃期間有效。

第四條當(dāng)事人以房屋租賃合同未按照法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理登記備案手續(xù)為由，請求確認(rèn)合同無效的，人民法院不予支持。

當(dāng)事人約定以辦理登記備案手續(xù)為房屋租賃合同生效條件的，從其約定。但當(dāng)事人一方已經(jīng)履行主要義務(wù)，對方接受的除外。

第五條房屋租賃合同無效，當(dāng)事人請求參照合同約定的租金規(guī)范支付房屋占有使用費的，人民法院一般應(yīng)予支持。

當(dāng)事人請求賠償因合同無效受到的損失，人民法院依照合同法的有關(guān)規(guī)定和本司法解釋第九條、第十三條、第十四條的規(guī)定處理。

第六條出租人就同一房屋訂立數(shù)份租賃合同，在合同均有效的情況下，承租人均主張履行合同的，人民法院按照以下順序確定履行合同的承租人：

(一)已經(jīng)合法占有租賃房屋的;

(二)已經(jīng)辦理登記備案手續(xù)的;

(三)合同成立在先的。

不能取得租賃房屋的承租人請求解除合同、賠償損失的，依照合同法的有關(guān)規(guī)定處理。

第七條承租人擅自變動房屋建筑主體和承重結(jié)構(gòu)或者擴建，在出租人要求的合理期限內(nèi)仍不予恢還原狀，出租人請求解除合同并要求賠償損失的，人民法院依照合同法第二百一十九條的規(guī)定處理。

第八條因以下情形之一，導(dǎo)致租賃房屋無法使用，承租人請求解除合同的，人民法院應(yīng)予支持：

(一)租賃房屋被司法機關(guān)或者行政機關(guān)依法查封的;

(二)租賃房屋權(quán)屬有爭議的;

(三)租賃房屋具有違反法律、行政法規(guī)關(guān)于房屋使用條件強制性規(guī)定情況的。

第九條承租人經(jīng)出租人同意裝飾裝修，租賃合同無效時，未形成附合的裝飾裝修物，出租人同意利用的，可折價歸出租人所有;不同意利用的，可由承租人撤除。因撤除造成房屋毀損的，承租人應(yīng)當(dāng)恢還原狀。

已形成附合的裝飾裝修物，出租人同意利用的，可折價歸出租人所有;不同意利用的，由雙方各自按照導(dǎo)致合同無效的過錯分擔(dān)現(xiàn)值損失。

第十條承租人經(jīng)出租人同意裝飾裝修，租賃期間屆滿或者合同解除時，除當(dāng)事人另有約定外，未形成附合的裝飾裝修物，可由承租人撤除。因撤除造成房屋毀損的，承租人應(yīng)當(dāng)恢還原狀。

第十一條承租人經(jīng)出租人同意裝飾裝修，合同解除時，雙方對已形成附合的裝飾裝修物的處理沒有約定的，人民法院按照以下情形分別處理：

(一)因出租人違約導(dǎo)致合同解除，承租人請求出租人賠償殘余租賃期內(nèi)裝飾裝修殘值損失的，應(yīng)予支持;

(二)因承租人違約導(dǎo)致合同解除，承租人請求出租人賠償殘余租賃期內(nèi)裝飾裝修殘值損失的，不予支持。但出租人同意利用的，應(yīng)在利用價值范圍內(nèi)予以適當(dāng)補償;

(三)因雙方違約導(dǎo)致合同解除，殘余租賃期內(nèi)的裝飾裝修殘值損失，由雙方根據(jù)各自的過錯承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任;

(四)因不可歸責(zé)于雙方的事由導(dǎo)致合同解除的，殘余租賃期內(nèi)的裝飾裝修殘值損失，由雙方按照公平原那么分擔(dān)。法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

第十二條承租人經(jīng)出租人同意裝飾裝修，租賃期間屆滿時，承租人請求出租人補償附合裝飾裝修費用的，不予支持。但當(dāng)事人另有約定的除外。

第十三條承租人未經(jīng)出租人同意裝飾裝修或者擴建發(fā)生的費用，由承租人負(fù)擔(dān)。出租人請求承租人恢還原狀或者賠償損失的，人民法院應(yīng)予支持。

第十四條承租人經(jīng)出租人同意擴建，但雙方對擴建費用的處理沒有約定的，人民法院按照以下情形分別處理：

(一)辦理合法建設(shè)手續(xù)的，擴建造價費用由出租人負(fù)擔(dān);

(二)未辦理合法建設(shè)手續(xù)的，擴建造價費用由雙方按照過錯分擔(dān)。

第十五條承租人經(jīng)出租人同意將租賃房屋轉(zhuǎn)租給第三人時，轉(zhuǎn)租期限超過承租人殘余租賃期限的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定超過局部的約定無效。但出租人與承租人另有約定的除外。

第十六條出租人知道或者應(yīng)當(dāng)知道承租人轉(zhuǎn)租，但在六個月內(nèi)未提出異議，其以承租人未經(jīng)同意為由請求解除合同或者認(rèn)定轉(zhuǎn)租合同無效的，人民法院不予支持。

因租賃合同產(chǎn)生的糾紛案件，人民法院可以通知次承租人作為第三人加入訴訟。

第十七條因承租人拖欠租金，出租人請求解除合同時，次承租人請求代承租人支付欠付的租金和違約金以抗辯出租人合同解除權(quán)的，人民法院應(yīng)予支持。但轉(zhuǎn)租合同無效的除外。

次承租人代為支付的租金和違約金超出其應(yīng)付的租金數(shù)額，可以折抵租金或者向承租人追償。

第十八條房屋租賃合同無效、履行期限屆滿或者解除，出租人請求負(fù)有騰房義務(wù)的次承租人支付逾期騰房占有使用費的，人民法院應(yīng)予支持。

第十九條承租人租賃房屋用于以個體工商戶或者個人合伙方式從事經(jīng)營活動，承租人在租賃期間死亡、宣告失蹤或者宣告死亡，其共同經(jīng)營人或者其他合伙人請求按照原租賃合同租賃該房屋的，人民法院應(yīng)予支持。

第二十條租賃房屋在租賃期間發(fā)生所有權(quán)變動，承租人請求房屋受讓人繼續(xù)履行原租賃合同的，人民法院應(yīng)予支持。但租賃房屋具有以下情形或者當(dāng)事人另有約定的除外：

(一)房屋在出租前已設(shè)立抵押權(quán)，因抵押權(quán)人實現(xiàn)抵押權(quán)發(fā)生所有權(quán)變動的;

(二)房屋在出租前已被人民法院依法查封的。

第二十一條出租人出賣租賃房屋未在合理期限內(nèi)通知承租人或者存在其他侵害承租人優(yōu)先購置權(quán)情形，承租人請求出租人承當(dāng)賠償責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持。但請求確認(rèn)出租人與第三人簽訂的房屋買賣合同無效的，人民法院不予支持。

第二十二條出租人與抵押權(quán)人協(xié)議折價、變賣租賃房屋歸還債務(wù)，應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)通知承租人。承租人請求以同等條件優(yōu)先購置房屋的，人民法院應(yīng)予支持。

第二十三條出租人委托拍賣人拍賣租賃房屋，應(yīng)當(dāng)在拍賣5日前通知承租人。承租人未加入拍賣的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定承租人放棄優(yōu)先購置權(quán)。

第二十四條具有以下情形之一，承租人主張優(yōu)先購置房屋的，人民法院不予支持：(優(yōu)先購置權(quán)不支持的情況)

(一)房屋共有人行使優(yōu)先購置權(quán)的;

(二)出租人將房屋出賣給近親屬，包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女的;

(三)出租人履行通知義務(wù)后，承租人在十五日內(nèi)未明確表示購置的;

(四)第三人善意購置租賃房屋并已經(jīng)辦理登記手續(xù)的。

第二十五條本解釋施行前已經(jīng)終審，本解釋施行后當(dāng)事人申請再審或者按照審判監(jiān)督程序決定再審的案件，不適用本解釋。

農(nóng)村建房施工合同糾紛的司法解釋【篇四】

一、買賣合同的成立及效力

第一條當(dāng)事人之間沒有書面合同，一方以送貨單、收貨單、結(jié)算單、發(fā)票等主張存在買賣合同關(guān)系的，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合當(dāng)事人之間的交易方式、交易習(xí)慣以及其他相關(guān)證據(jù)，對買賣合同是否成立作出認(rèn)定。

對賬確認(rèn)函、債權(quán)確認(rèn)書等函件、憑證沒有記載債權(quán)人名稱，買賣合同當(dāng)事人一方以此證明存在買賣合同關(guān)系的，人民法院應(yīng)予支持，但有相反證據(jù)足以推翻的除外。

第二條當(dāng)事人簽訂認(rèn)購書、訂購書、預(yù)訂書、意向書、備忘錄等預(yù)約合同，約定在將來一定期限內(nèi)訂立買賣合同，一方不履行訂立買賣合同的義務(wù)，對方請求其承當(dāng)預(yù)約合同違約責(zé)任或者要求解除預(yù)約合同并主張損害賠償?shù)?，人民法院?yīng)予支持。

第三條當(dāng)事人一方以出賣人在締約時對標(biāo)的物沒有所有權(quán)或者處罰權(quán)為由主張合同無效的，人民法院不予支持。

出賣人因未取得所有權(quán)或者處罰權(quán)致使標(biāo)的物所有權(quán)不能轉(zhuǎn)移，買受人要求出賣人承當(dāng)違約責(zé)任或者要求解除合同并主張損害賠償?shù)?，人民法院?yīng)予支持。

第四條人民法院在按照合同法的規(guī)定認(rèn)定電子交易合同的成立及效力的同時，還應(yīng)當(dāng)適用電子簽名法的相關(guān)規(guī)定。

二、標(biāo)的物交付和所有權(quán)轉(zhuǎn)移

第五條標(biāo)的物為無需以有形載體交付的電子信息產(chǎn)品，當(dāng)事人對交付方式約定不明確，且依照合同法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的，買受人收到約定的電子信息產(chǎn)品或者權(quán)利憑證即為交付。

第六條根據(jù)合同法第一百六十二條的規(guī)定，買受人拒絕接收多交局部標(biāo)的物的，可以代為保管多交局部標(biāo)的物。買受人主張出賣人負(fù)擔(dān)代為保管期間的合理費用的，人民法院應(yīng)予支持。

買受人主張出賣人承當(dāng)代為保管期間非因買受人成心或者重大差錯造成的損失的，人民法院應(yīng)予支持。

第七條合同法第一百三十六條規(guī)定的提取標(biāo)的物單證以外的有關(guān)單證和資料，主要應(yīng)當(dāng)包括保險單、保修單、普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、質(zhì)量鑒定書、品質(zhì)檢驗證書、產(chǎn)品進出口檢疫書、原產(chǎn)地證明書、使用表明書、裝箱單等。

第八條出賣人僅以增值稅專用發(fā)票及稅款抵扣資料證明其已履行交付標(biāo)的物義務(wù)，買受人不認(rèn)可的，出賣人應(yīng)當(dāng)提供其他證據(jù)證明交付標(biāo)的物的事實。

合同約定或者當(dāng)事人之間習(xí)慣以普通發(fā)票作為付款憑證，買受人以普通發(fā)票證明已經(jīng)履行付款義務(wù)的，人民法院應(yīng)予支持，但有相反證據(jù)足以推翻的除外。

農(nóng)村建房施工合同糾紛的司法解釋【篇五】

買賣合同是一方轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于另一方，另一方支付價款的合同。轉(zhuǎn)相關(guān)書籍移所有權(quán)的一方為出賣人或賣方，支付價款而取得所有權(quán)的一方為買受人或者買方。

最高人民法院日前頒布?關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律假設(shè)干問題的解釋》，對商品房預(yù)售合同的效力、商品房銷售廣告、拆遷補償安置、房屋面積縮水、商品房的交付使用及風(fēng)險承當(dāng)、商品房質(zhì)量、商品房包銷、商品房擔(dān)保貸款〔按揭〕等方面如何具體適用法律作出更加明確、具體的規(guī)定。其中，對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)嚴(yán)重違反老實信用原那么、損害買受人利益的歹意違約、欺詐等行為，明確規(guī)定可以適用懲辦性賠償原那么。每日商報對局部重要內(nèi)容作了摘編。

中華人民共和國最高人民法院公告〔摘要〕

第一條本解釋所稱的商品房買賣合同，是指房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)〔下列統(tǒng)稱為出賣人〕將尚未建成或者已竣工的房屋向社會銷售并轉(zhuǎn)移房屋所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同。

第二條出賣人未取得商品房預(yù)售許可證明，與買受人訂立的商品房預(yù)售合同，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定無效，但是在起訴前取得商品房預(yù)售許可證明的，可以認(rèn)定有效。

第三條商品房的銷售廣告和宣傳資料為要約邀請，但是出賣人就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施所作的表明和允諾具體確定，并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價格確實定有重大影響的，應(yīng)當(dāng)視為要約。該表明和允諾即使未載入商品房買賣合同，亦應(yīng)當(dāng)視為合同內(nèi)容，當(dāng)事人違反的，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)違約責(zé)任。

第四條出賣人通過認(rèn)購、訂購、預(yù)訂等方式向買受人收受定金作為訂立商品房買賣合同擔(dān)保的，如果因當(dāng)事人一方原因未能訂立商品房買賣合同，應(yīng)當(dāng)按照法律關(guān)于定金的規(guī)定處理；因不可歸責(zé)于當(dāng)事人雙方的事由，導(dǎo)致商品房買賣合同未能訂立的，出賣人應(yīng)當(dāng)將定金返還買受人。

第五條商品房的認(rèn)購、訂購、預(yù)訂等協(xié)議具備?商品房銷售管理方法》第十六條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容，并且出賣人已經(jīng)按照約定收受購房款的，該協(xié)議應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為商品房買賣合同。

第六條當(dāng)事人以商品房預(yù)售合同未按照法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理登記備案手續(xù)為由，請求確認(rèn)合同無效的，不予支持。

當(dāng)事人約定以辦理登記備案手續(xù)為商品房預(yù)售合同生效條件的，從其約定，但當(dāng)事人一方已經(jīng)履行主要義務(wù)，對方接受的除外。

第八條具有以下情形之一，導(dǎo)致商品房買賣合同目的不能實現(xiàn)的，無法取得房屋的買受人可以請求解除合同、返還已付購房款及利息、賠償損失，并可以請求出賣人承當(dāng)不超過已付購房款一倍的賠償責(zé)任：

〔一〕商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人；

〔二〕商品房買賣合同訂立后，出賣人又將該房屋出賣給第三人。

第九條出賣人訂立商品房買賣合同時，具有以下情形之一，導(dǎo)致合同無效或者被撤銷、解除的，買受人可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失，并可以請求出賣人承當(dāng)不超過已付購房款一倍的賠償責(zé)任：

〔一〕成心隱瞞沒有取得商品房預(yù)售許可證明的事實或者提供虛假商品房預(yù)售許可證明；

〔二〕成心隱瞞所售房屋已經(jīng)抵押的事實；〔三〕成心隱瞞所售房屋已經(jīng)出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實。

第十條買受人以出賣人與第三人歹意串通，另行訂立商品房買賣合同并將房屋交付使用，導(dǎo)致其無法取得房屋為由，請求確認(rèn)出賣人與第三人訂立的商品房買賣合同無效的，應(yīng)予支持。第十一條對房屋的轉(zhuǎn)移占有，視為房屋的交付使用，但當(dāng)事人另有約定的除外。

房屋毀損、滅失的風(fēng)險，在交付使用前由出賣人承當(dāng)，交付使用后由買受人承當(dāng)；買受人接到出賣人的書面交房通知，無正當(dāng)理由拒絕接收的，房屋毀損、滅失的風(fēng)險自書面交房通知確定的交付使用之日起由買受人承當(dāng)，但法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外。

第十二條因房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量經(jīng)核驗確屬不合格，買受人請求解除合同和賠償損失的，應(yīng)予支持。

第十三條因房屋質(zhì)量問題嚴(yán)重影響正常居住使用，買受人請求解除合同和賠償損失的，應(yīng)予支持。

交付使用的房屋存在質(zhì)量問題，在保修期內(nèi)，出賣人應(yīng)當(dāng)承當(dāng)修復(fù)責(zé)任；出賣人拒絕修復(fù)或者在合理期限內(nèi)拖延修復(fù)的，買受人可以自行或者委托他人修復(fù)。修復(fù)費用及修復(fù)期間造成的其他損失由出賣人承當(dāng)。

第十五條根據(jù)?民法典》第九十四條的規(guī)定，出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款，經(jīng)催告后在三個月的合理期限內(nèi)仍未履行，當(dāng)事人一方請求解除合同的，應(yīng)予支持，但當(dāng)事人另有約定的除外。

法律沒有規(guī)定或者當(dāng)事人沒有約定，經(jīng)對方當(dāng)事人催告后，解除權(quán)行使的合理期限為三個月。對方當(dāng)事人沒有催告的，解除權(quán)應(yīng)當(dāng)在解除權(quán)發(fā)生之日起一年內(nèi)行使；逾期不行使的，解除權(quán)毀滅。

第十六條當(dāng)事人以約定的違約金過高為由請求減少的，應(yīng)當(dāng)以違約金超過造成的損失30％為規(guī)范適當(dāng)減少；當(dāng)事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的，應(yīng)當(dāng)以違約造成的損失確定違約金數(shù)額。

第十七條商品房買賣合同沒有約定違約金數(shù)額或者損失賠償額計算辦法，違約金數(shù)額或者損失賠償額可以參照下列規(guī)范確定：

逾期付款的，按照未付購房款總額，參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)計收逾期貸款利息的規(guī)范計算。

逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門頒布或者有資格的房地產(chǎn)評估機構(gòu)評定的同地段同類房屋租金規(guī)范確定。

第十八條由于出賣人的原因，買受人在以下期限屆滿未能取得房屋權(quán)屬證書的，除當(dāng)事人有特殊約定外，出賣人應(yīng)當(dāng)承當(dāng)違約責(zé)任：

〔一〕商品房買賣合同約定的辦理房屋所有權(quán)登記的期限；

〔二〕商品房買賣合同的標(biāo)的物為尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；

〔三〕商品房買賣合同的標(biāo)的物為已竣工房屋的，自合同訂立之日起90日。

合同沒有約定違約金或者損失數(shù)額難以確定的，可以按照已付購房款總額，參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)計收逾期貸款利息的規(guī)范計算。

第十九條商品房買賣合同約定或者?城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》第三十三條規(guī)定的辦理房屋所有權(quán)登記的期限屆滿后超過一年，由于出賣人的原因，導(dǎo)致買受人無法辦理房屋所有權(quán)登記，買受人請求解除合同和賠償損失的，應(yīng)予支持。

第二十八條本解釋自20xx年6月1日起施行。?中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》施行后訂立的商品房買賣合同發(fā)生的糾紛案件，本解釋頒布施行后尚在一審、二審階段的，適用本解釋。

?中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》施行后訂立的商品房買賣合同發(fā)生的糾紛案件，在本解釋頒布施行前已經(jīng)終審，當(dāng)事人申請再審或者按照審判監(jiān)督程序決定再審的，不適用本解釋。

?中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》施行前發(fā)生的商品房買賣行為，適用當(dāng)時的法律、法規(guī)和?最高人民法院〈關(guān)于審理房地產(chǎn)管理法施行前房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營案件假設(shè)干問題的解答〉》。

(1.)房屋手續(xù)是否齊全

房產(chǎn)證是證明房主對房屋享有所有權(quán)的惟一憑證，沒有房產(chǎn)證的房屋交易時對買受人來說有得不到房屋的極大風(fēng)險。房主可能有房產(chǎn)證而將其抵押或轉(zhuǎn)賣，即使現(xiàn)在沒有將來辦理取得后，房主還可以抵押和轉(zhuǎn)賣。所以最好選擇有房產(chǎn)證的房屋進行交易。

(2.)房屋產(chǎn)權(quán)是否明晰

有些房屋有好多個共有人，如有繼承人共有的、有家庭共有的、還有夫妻共有的，對此買受人應(yīng)當(dāng)和全部共有人簽訂房屋買賣合同。如果只是局部共有人擅自處罰共有財產(chǎn)，買受人與其簽訂的買賣合同未在其他共有人同意的情況下一般是無效的。

(3.)交易房屋是否在租

有些二手房在轉(zhuǎn)讓時，存在物上負(fù)擔(dān)，即還被別人租賃。如果買受人只看房產(chǎn)證，只注重過戶手續(xù)，而不注意是否存在租賃時，買受人極有可能得到一個不能及時入住的或使用的房產(chǎn)。因為我國包括大局部國家均認(rèn)可“買賣不破租賃〞，也就是說房屋買賣合同不能反抗在先成立的租賃合同。這一點在實際中被很多買受人及中介公司無視，也被許多出賣人利用從而引起較多糾紛。

(4).土地情況是否清晰

二手房中買受人應(yīng)注意土地的使用性質(zhì)，看是劃撥還是出讓，劃撥的土地一般是無償使用，政府可無償收回，出讓是房主已繳納了土地出讓金，買受人對房屋享有較完整的權(quán)利;還應(yīng)注意土地的使用年限，如果一個房屋的土地使用權(quán)僅有40年，房主已使用十來年，對于買受人來說是否還應(yīng)該按同地段土地使用權(quán)為70年商品房的價格來衡量時，就有點不劃算。

(5.)市政規(guī)劃是否影響

有些房主發(fā)售二手房可能是已了解該房屋在5到xx年左右要面臨拆遷，或者房屋附近要建高層住宅，可能影響采光、價格等市政規(guī)劃情況，才急于發(fā)售，作為買受人在購置時應(yīng)全面了解詳細(xì)情況。

(6).福利房屋是否合法

房改房、安居項目、經(jīng)濟適用房本身是一種福利性質(zhì)的政策性住房，在轉(zhuǎn)讓時有一定限制，而且這些房屋在土地性質(zhì)、房屋所有權(quán)范圍上有一定的國家規(guī)定，買受人購置時要防止買賣合同與國家法律沖突。

(7.)單位房屋是否侵權(quán)

一般單位的房屋有本錢價的職工住房，還有規(guī)范價的職工住房，二者土地性質(zhì)均為劃撥，轉(zhuǎn)讓時應(yīng)繳納土地使用費。再者，對于規(guī)范價的住房一般單位享有局部產(chǎn)權(quán)，職工在轉(zhuǎn)讓時，單位享有優(yōu)先購置權(quán)。買受人如果沒有注意這些可能會和房主一起侵犯單位的合法權(quán)益。

(8)物管費用是否拖欠

有些房主在轉(zhuǎn)讓房屋時，其物業(yè)管理費，電費以及三氣(天然氣、暖氣、煤氣)費用長期拖欠，且已欠下數(shù)目不小的費用，買受人不知情購置了此房屋，所有費用買受人有可能要全部承當(dāng)。

(9).中介公司是否違規(guī)

有些中介公司違規(guī)提供中介效勞，如在二手房貸款時，為買受人提供零首付的效勞，即買受人所支付的全部購房款均可從銀行騙貸出來。買受人以為自己占了廉價，豈不知如果被銀行發(fā)現(xiàn)，所有的責(zé)任有可能自己都要承當(dāng)。

(10.)合同約定是否明確

二手房的買賣合同雖然不需像商品房買賣合同則全面，但對于一些細(xì)節(jié)問題還應(yīng)約定分明，如：合同主體、權(quán)利保證、房屋價款、交易方式、違約責(zé)任、糾紛解決、簽訂日期等等問題均應(yīng)全面考慮。

延伸閱讀：

房室建筑承包合同

房室建筑承包合同范本

建筑承包合同寫作要求

農(nóng)村建房的施工合同

甲方：

乙方：

局部細(xì)節(jié)請與當(dāng)?shù)亟ㄟ^房的人商討……

甲方在建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原那么，確保項目平安、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。

二、承建工程

乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體項目的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

三、承包價格

每平方米人民幣大寫：元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

四、付款方式

合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預(yù)付30%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，項目全部完工，交驗完畢付到90%，預(yù)留10%為質(zhì)量保證金，完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。

五、雙方責(zé)任

甲方負(fù)責(zé)水電到位供應(yīng)及原材料及時進場，每日午餐

乙方必須保證項目質(zhì)量和進度，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得喪失。

六、質(zhì)量要求

乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量規(guī)范和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方項目款中扣除。

七、注意平安

勞保措施，施工防護措施到位，平安施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方平安防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。

八、工期要求

主體項目工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體項目，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出方案，以便及時籌備。

九、后期維修

因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承當(dāng)，并承當(dāng)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任

十、其它

其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地規(guī)范從嚴(yán)執(zhí)行。

本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：

乙方簽字(章)：

施工合同糾紛解決方式(5篇)

施工合同糾紛解決方式【篇一】

案情簡介

今年3月，小程通過職介應(yīng)聘到一家公司上班，同時雙方口頭協(xié)議月薪5000元，年底還可以再領(lǐng)工程獎金。在簽訂勞動合同時，小程發(fā)現(xiàn)合同上并沒有寫明工作崗位和勞動報酬，在他一再追問之下，人事部門給出了“合同就這樣，愛簽不簽〞的回復(fù)。小程心想一份好工作來之不易，無奈之下只得簽下空白的勞動合同?？蓛蓚€月來，小程每月只領(lǐng)到了3000多元的工資。小程找到人事部門多次協(xié)調(diào)未果，最終惹惱了領(lǐng)導(dǎo)。人事部門以“不能勝任工程為名〞通知他，讓其馬上走人。小程十分氣憤，要求公司支付當(dāng)初承諾的工資并支付違約金。而單位拿出了當(dāng)時和小程簽訂的合同。與當(dāng)初不同的是這份合同“被填空〞了，原來的勞動報酬處已寫上3000元。公司說：“當(dāng)時簽訂的工資就是3000元。〞小程這才明白自己上當(dāng)受騙了，當(dāng)初簽訂的勞動合同就這樣“被填空〞了。

辦案思路及心得

根據(jù)?勞動法》的有關(guān)規(guī)定，用人單位自實際用工之日起即與勞動者建立勞動關(guān)系，并特意強調(diào)該勞動合同的形式應(yīng)為“書面〞形式。?勞動合同法》第3條規(guī)定：“訂立勞動合同，應(yīng)當(dāng)遵循合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致、老實信用的原那么。〞第8條規(guī)定：“用人單位招用勞動者時，應(yīng)當(dāng)如實告知勞動者工作內(nèi)容、工作條件、工作地點、職業(yè)危害、平安生產(chǎn)狀況、勞動報酬，以及勞動者要求了解的其他情況……〞第10條規(guī)定：“建立勞動關(guān)系，應(yīng)當(dāng)訂立書面勞動合同。〞第16條規(guī)定：“勞動合同由用人單位與勞動者協(xié)商一致，并經(jīng)用人單位與勞動者在勞動合同文本上簽字或者蓋章后生效。〞綜上所述，勞動者一旦在勞動合同上簽字，就得履行約定的義務(wù)，承當(dāng)法律責(zé)任。除非是以欺詐、脅迫的伎倆或者乘人之危，使對方在違背真實意愿的情況下訂立或者變更的勞動合同，才會認(rèn)定為無效合同或局部無效。如果小程想要證明用人單位在合同上弄虛作假，就得找到相應(yīng)的證據(jù)，但現(xiàn)實中這樣的證據(jù)很難取證。因此，勞動者簽訂合同時，一定要查看合同文本內(nèi)容是否完整，起止日期是否明確等，千萬不要在不標(biāo)準(zhǔn)的勞動合同上簽字，以免被不法用人單位利用。

裁判結(jié)果

近年來，像小程這樣遭遇勞動合同“被填空〞的員工并不少見。用人單位為了應(yīng)付勞動部門的檢查，勉強與勞動者簽訂勞動合同，但勞動合同文本會保存一些空白處，可根據(jù)單位的意愿隨時更改。這都會為勞動者以后維權(quán)埋下隱患。勞動合同是證明勞動關(guān)系的最直接、最有效的證據(jù)，而這本應(yīng)是勞資雙方各執(zhí)一份的文書，卻被一些用人單位留存起來，這樣的情況也非常普遍。如果出現(xiàn)勞動爭議糾紛，用人單位會在勞動合同上倒簽時間、補填內(nèi)容等虛假行為，給勞動者帶來維權(quán)難題。因此提醒勞動者，除了簽訂完整勞動合同外，留存勞動合同更為重要。勞動者如果發(fā)現(xiàn)所在單位讓其簽訂空白合同，或勞動合同簽訂后單位不給勞動者一份原件的，可向當(dāng)?shù)貏趧颖O(jiān)察部門舉報。

施工合同糾紛解決方式(篇二)

1、租金違約糾紛

承租人不履行合同，長期拖欠租金，歹意拖欠，承租人違約導(dǎo)致糾紛等。這是房屋租賃中最為常見的糾紛。在房屋租賃時由于沒有書面合同，只有口頭協(xié)議，或租賃合同對租金、租期的約定不明確或由于市場行情的變化，出租方與承租方出現(xiàn)糾紛。有的承租人無正當(dāng)理由不支付或者遲延支付租金的，出租人要求房屋租賃承租人在合理期限內(nèi)支付，承租人拒不付款，房屋租賃出租人要求終止合同，承租人不愿意搬出。

2、損害賠償糾紛

房屋租賃關(guān)系中的損害賠償糾紛同其他法律關(guān)系中的損害賠償一樣，主要是由侵權(quán)行為引起的。常見的有下列幾種：

(1)房屋損壞賠償糾紛

這多數(shù)是房屋租賃承租人在裝修或者使用過程中由于自己的過錯致使房地產(chǎn)受到損毀，也有是房屋租賃出租房屋本身的質(zhì)量問題致使出租房屋損毀的，出租人與承租人在房屋損壞責(zé)任上產(chǎn)生糾紛。

(2)人身財物損害賠償糾紛

由于房屋租賃出租房的質(zhì)量問題，或者由于出租人的防護措施不當(dāng)，造成承租人人身、財物損害的，對于出租人是否承當(dāng)責(zé)任，責(zé)任有多大而產(chǎn)生分歧。

(3)房屋租賃房屋共有人的合法權(quán)益損害糾紛

房屋共有人對所屬房屋享有共同的權(quán)利(包括共同共有和按份共有)，局部共有人未經(jīng)其他共有人同意而將房地產(chǎn)出租，侵犯了其他共有人的合法權(quán)益。

(4)裝修費用糾紛

房屋租賃關(guān)系特別是用于經(jīng)營的房屋租賃關(guān)系建立后，經(jīng)常會在承租人裝修房屋時發(fā)生因承租人拖欠租金出租人提前解除合同的情況，這其中就波及到尚未攤銷的裝修費用的處置糾紛。

3、房屋租賃期間發(fā)售的優(yōu)先權(quán)糾紛

?房屋租賃條例》規(guī)定：房屋在租賃期間發(fā)售的承租人在同等條件下有優(yōu)先購置權(quán)。?合同法》也有此類規(guī)定。而在現(xiàn)實生活中，很多出租人往往無視這一優(yōu)先權(quán)的法律規(guī)定，有的是成心剝奪承租人的這種優(yōu)先權(quán)，因而產(chǎn)生糾紛。出租人違反這一法律規(guī)定發(fā)售房地產(chǎn)的行為依法可確認(rèn)為無效。

4、房屋轉(zhuǎn)租糾紛

我國現(xiàn)行法律法規(guī)允許房地產(chǎn)轉(zhuǎn)租，然而這方面的糾紛也不少，有的是未經(jīng)出租人同意擅自轉(zhuǎn)租，有的是層層轉(zhuǎn)租，主體混亂;有的是轉(zhuǎn)租期限遠遠超過原承租期限，造成連環(huán)糾紛;有的甚至收取轉(zhuǎn)租費后逃之夭夭。在實踐中，有的房屋租賃出租人對未經(jīng)同意的轉(zhuǎn)租眼開眼閉，認(rèn)為只要能收到租金就可，這種做法到頭來只能使自己的利益受到損害。

5、變更房屋用途糾紛

一般情況下是住戶未征得業(yè)主同意擅自將原出租房改建使用或改變原議定好的用途，對房屋的損害比擬大和甚至威脅到戶主的人身平安，而房屋租賃承租人又認(rèn)為自己付了租金有支配權(quán)，引發(fā)了許多糾紛。

6、單面解除合同糾紛

房屋租賃合同的一方當(dāng)事人單方面解除合同，一般情況下是出于無奈，但也有一些當(dāng)事人為了更大的利益寧可損失較小的利益而成心單方面毀約解除合同。

施工合同糾紛解決方式【篇三】

一、發(fā)包人原因形成的糾紛：

發(fā)包人的義務(wù)主要表現(xiàn)為，依照約定支付項目款、提供合同約定的建筑材料、配件、履行約定的協(xié)助義務(wù)等等。如果發(fā)包人未按約定支付項目價款、或者提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不合乎強制性規(guī)范的、或者不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的，導(dǎo)致承包人無法施工，且經(jīng)過催告在合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，則，如果承包人請求解除建設(shè)項目施工合同，是依法應(yīng)當(dāng)受到支持的。

二、項目竣工日期糾紛：

對項目竣工日期爭議，如果項目經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期;如果承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;如果建設(shè)項目未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)項目之日為竣工日期。

三、項目的計價規(guī)范或者計價辦法形成的'糾紛：

對這類糾紛，有約定的從約定，無約定又不能協(xié)商一致的，那么應(yīng)當(dāng)參照簽訂合同時當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門發(fā)布的計價辦法或者計價規(guī)范結(jié)算項目價款。

四、項目量增加、減少形成的糾紛：

房屋裝修合同糾紛中，關(guān)于項目量糾紛較為普遍，常常表現(xiàn)為項目量有爭議增加、有爭議減少。對于有爭議增加局部，承包人有義務(wù)提供關(guān)于發(fā)包人同意其增加項目量的依據(jù)，否那么，其主張難以受到支持;對有爭議減少局部，可能波及已經(jīng)施工項目被減少、或者實際基本未于施工的爭議。如發(fā)包人撤除項目，那么應(yīng)當(dāng)支付項目款，反之，如果承包人不能提供發(fā)包人許可其項目量減少的依據(jù)，那么可能面臨承當(dāng)違約責(zé)任;對隱蔽項目量爭議，如果承包人不能提供事前項目預(yù)算資料或者合同約定，不能提供隱蔽前項目量的相關(guān)證據(jù)證明，即使是項目鑒定也可能難以被確認(rèn)。

五、施工墊資形成的糾紛：

房屋裝修合同一般都有墊資約定。如果當(dāng)事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，能夠受到支持，但約定的利息計算規(guī)范高于人行發(fā)布的同期同類貸款利率的局部除外。當(dāng)事人對墊資沒有約定的，應(yīng)當(dāng)按照項目欠款處理。對墊資波及的利息局部，如果當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不能受到支持。

六、對項目結(jié)算形成的糾紛：

如果當(dāng)事人在施工合同中約定按照固定價結(jié)算項目價款，那么應(yīng)當(dāng)按照約定進行結(jié)算。一方當(dāng)事人請求對建設(shè)項目造價進行鑒定，是不會受到支持的。

七、關(guān)于合同主體與履行地問題

裝飾裝修施工合同在某些情況下，可能出現(xiàn)發(fā)包人、承包人、轉(zhuǎn)包人、違法分包人和實際施工人等多個主體存在，如波及項目質(zhì)量糾紛，那么應(yīng)當(dāng)將承包人、轉(zhuǎn)包人、違法分包人和實際施工人列為共同被告;如波及項目款支付糾紛，那么應(yīng)當(dāng)將項目承包人、轉(zhuǎn)包人、違法分包人列為共同被告。項目施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。

施工合同糾紛解決方式【篇四】

首先要明確權(quán)利義務(wù)，然后就是，掛靠協(xié)議明確車輛所有權(quán)歸能100%防止被第三者通過法院執(zhí)行，能沒有方法亂收費，事先約定行轉(zhuǎn)戶掛靠。

車子最好不要讓別人掛靠，否那么出了事故，你們要承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。即使有協(xié)議也不能反抗第三人。婚前財產(chǎn)需要你們出示財產(chǎn)權(quán)屬證明，如果財產(chǎn)比擬多，公證費用不低，你們可以擬定份婚前財產(chǎn)協(xié)議。

綜上所述，車輛掛靠合同糾紛的處理方式有多種，雙方可以先行協(xié)商，如果無法協(xié)商的，可以向仲裁委員會申請仲裁，或是到法院提起訴訟。希望大家通過閱讀以后可以更加了解

施工合同糾紛解決方式(篇五)

依據(jù)?中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律的規(guī)定，買賣雙方在平等、自愿、公平、老實信用的根底上，就_________買賣的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下：

第一條標(biāo)的、數(shù)量、價款及交貨時間

商品名稱商標(biāo)牌號含量規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額送取貨時間及數(shù)量合計合計金額

第二條質(zhì)量規(guī)范

標(biāo)的物的質(zhì)量，有國家規(guī)范或?qū)I(yè)規(guī)范的，按國家規(guī)范或?qū)I(yè)規(guī)范執(zhí)行無上述規(guī)范的，按生產(chǎn)廠的企業(yè)規(guī)范執(zhí)行無生產(chǎn)廠企業(yè)規(guī)范的，由雙方協(xié)商確定。

第三條包裝規(guī)范

標(biāo)的物包裝必須牢固，賣方應(yīng)保障商品在運輸途中的平安。買方對商品包裝有特殊要求，雙方應(yīng)在合同中注明，增加的包裝費用由買方負(fù)擔(dān)。

第四條合理損耗規(guī)范及計算辦法：_________。

第五條標(biāo)的物所有權(quán)自時起轉(zhuǎn)移，但買方未履行支付價款義務(wù)的，標(biāo)的屬于_________所有。

第六條交貨方式、地點

交貨方式：_________交貨地點：_________交貨期限：_________運輸方式及費用承當(dāng)：_________。

第七條驗收

買方應(yīng)在賣方交貨后_________日內(nèi)進行驗收其中標(biāo)的物包裝必須注明標(biāo)的物名稱、企業(yè)名稱、產(chǎn)品批號、有效成份及含量、重量、生產(chǎn)許可證號、標(biāo)的物登記證號和考前須知等，并應(yīng)另附表明書，闡明產(chǎn)品性能、用途、實用技術(shù)、使用辦法等，產(chǎn)品合格證上還應(yīng)注明生產(chǎn)日期、有效期法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第八條付款

買方應(yīng)在_________年_________月_________日前向賣方支付合同價款_________元約定由買方支付定金的，因買方違約解除合同，那么定金不予返還，因賣方違約解除合同，那么賣方應(yīng)雙倍返還定金。

第九條違約責(zé)任

1.標(biāo)的物經(jīng)驗收不合乎第一條或第七條要求的，買方有權(quán)要求補足、換貨或退貨。

2.標(biāo)的物不合乎第二條質(zhì)量規(guī)范的，買方有權(quán)要求退貨，并要求賠償損失。

3.一方遲延交貨或遲延支付價款的，應(yīng)每日按照遲延局部價款_________%的規(guī)范向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

4.其他：_________。

第十條聲明及保證

買方：

1.買方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.買方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對買方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.買方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是買方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

賣方：

1.賣方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.賣方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對賣方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.賣方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是賣方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或局部內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見，不能克服、不能防止并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動蕩、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方否那么，由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

第十四條爭議的處理

本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第_____種方式解決：

1.提交_________仲裁委員會仲裁

2.依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙辦法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為___________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力合同副本_________份，送_________留存一份。

農(nóng)村建房施工合同

甲方：

乙方：

局部細(xì)節(jié)請與當(dāng)?shù)亟ㄟ^房的人商討……

甲方在建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原那么，確保項目平安、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。

二、承建工程

乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體項目的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

三、承包價格

每平方米人民幣大寫：元〔〕，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

四、付款方式

合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預(yù)付30%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，項目全部完工，交驗完畢付到90%，預(yù)留10%為質(zhì)量保證金，完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。

五、雙方責(zé)任

甲方負(fù)責(zé)水電到位供應(yīng)及原材料及時進場，每日午餐

乙方必須保證項目質(zhì)量和進度，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得喪失。

六、質(zhì)量要求

乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量規(guī)范和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方項目款中扣除。

七、注意平安

勞保措施，施工防護措施到位，平安施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方平安防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。

八、工期要求

主體項目工期為75〔日歷天〕，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體項目，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出方案，以便及時籌備。

九、后期維修

因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承當(dāng)，并承當(dāng)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任

十、其它

其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地規(guī)范從嚴(yán)執(zhí)行。

本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字〔章〕

乙方簽字〔章〕

【必備】綠化景觀施工合同集錦(5篇)

合同可以讓我們變得更好，因為它保障了我們的絕大多數(shù)合法利益，簽訂合同后要遵循老實守信的原那么。施工合同指建設(shè)單位和承包方施工單位為完成商定的建筑安裝項目施工任務(wù)，明確相互之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的書面協(xié)議。簽訂施工合同后如果違約就會承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任，則，有沒有可以參考借鑒的施工合同范本呢？為此，小編從網(wǎng)絡(luò)上為大家精心整理了?【必備】綠化景觀施工合同集錦(5篇)》，僅供您在工作和學(xué)習(xí)中參考。

綠化景觀施工合同【篇一】

建設(shè)單位：(下列簡稱甲方)

施工單位：(下列簡稱乙方)

依據(jù)?中華人民共和國合同法》、?中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，本著互相協(xié)作、緊密配合，遵循平等、自愿、公平和老實信用的原那么，雙方就本園林綠化項目施工事項，簽訂此合同以共同遵守。

一、項目內(nèi)容及承包方式

1、項目名稱：

2、項目地點：

3、項目內(nèi)容;

4、承包范圍：

5、承包方式：

6、園林綠化所需的材料、植物品種、數(shù)量、規(guī)格型號：

二、合同價款

乙方按項目施工范圍、施工圖紙?zhí)峤灰环蓓椖款A(yù)算書，按照?河南省市政項目單位綜合計價》規(guī)范計價取費，人工、材料、機械調(diào)差按施工期間有關(guān)文件執(zhí)行。

項目造價暫定為人民幣萬元

三、合同工期

1、本項目總工期天(日歷從動工之日算起);

2、動工日期：年月日

3、竣工日期：年月日

四、付款方式

1、合同簽訂后，甲方支付項目造價的%給乙方作為項目預(yù)付款;

2、項目完工甲方初驗合格后付款%，余款待保養(yǎng)期滿(三個月)，甲方驗收合格后十天內(nèi)一次付清。

五、質(zhì)量規(guī)范

項目質(zhì)量規(guī)范：

六、雙方責(zé)任

(一)甲方責(zé)任

1、辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作使施工場地具備施工條件;協(xié)調(diào)處理項目建設(shè)的內(nèi)、外部關(guān)系，減少對項目建設(shè)的干擾因素，保證項目建設(shè)的順利實施;

2、負(fù)責(zé)辦理施工報建手續(xù)，領(lǐng)取建筑許可證和施工許可證;

3、將施工所需水、電、通訊等線路從施工現(xiàn)場外部接至施工現(xiàn)場，保證施工期間的需要;

4、組織施工單位、設(shè)計單位進行圖紙會審及設(shè)計交底;

5、對項目中出現(xiàn)的施工圖紙問題及時處理，以利乙方工作的連續(xù)性;

6、組織項目竣工驗收，并按合同規(guī)定辦理項目結(jié)算。

(二)乙方責(zé)任

1、按照國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和園林綠化項目技術(shù)操作規(guī)程及其施工圖紙組織施工;

2、承當(dāng)綠化完工后的保養(yǎng)責(zé)任，保證綠化項目苗木成活率。

3、搞好施工現(xiàn)場的平安和文明施工管理;

4、及時做好施工過程中的各種資料，材料的報驗工作;

5、對施工圖紙有錯誤或不合理的地方，及時以書面形式反應(yīng)給甲方，由甲方研究處理后再行施工;

6、項目竣工后，清理現(xiàn)場，做到人走場清

七、雙方約定

1、如遇以下因素，合同價款進行調(diào)整：

1)項目設(shè)計變更;

2)項目現(xiàn)場簽證;

3)發(fā)包人委托承包人承當(dāng)?shù)墓ぷ?

4)因發(fā)包人原因，造成承包人費用的增加。

2、項目變更

項目中發(fā)生的一切變更，雙方應(yīng)及時履行簽證手續(xù);并作為補充結(jié)算款項。

八、竣工驗收

九、竣工結(jié)算

十、補充條款

十一、本合同未盡事宜，甲乙雙方本著實事求是、公平的原那么及時協(xié)調(diào)，并以補充協(xié)議明確。

十二、合同爭議

雙方約定，本著互利互惠的原那么，雙方友好協(xié)商解決。

十三、合同生效與終止

本合同一式份，雙方代表簽字加蓋雙方公章或合同專用章即生效，各執(zhí)份，具有同等法律效力;

項目竣工驗收合格、結(jié)算項目款后自動終止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

綠化景觀施工合同(篇二)

發(fā)包方〔甲方〕：_________________________________

法定代表人：_______________聯(lián)系：__________________承包方〔乙方〕：_________________________________

法定代表人：_______________聯(lián)系：__________________經(jīng)雙方磋商現(xiàn)將甲方_____________項目交由乙方進行種植，為了確保項目質(zhì)量，雙方本著互相支持，緊密配合的原那么，結(jié)合本項目具體情況，明確雙方職責(zé)，將簽訂合同條款如下：

一、施工地點：

二、綠化項目造價：__________________________〔大寫〕

三、工期在甲方為乙方準(zhǔn)備充沛的情況下，應(yīng)盡快確保工期速度。

四、動工準(zhǔn)備，甲方應(yīng)為乙方動工前所具備相應(yīng)條件。

五、甲方確認(rèn)委派___________做為甲方的代表權(quán)，負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方施工，全權(quán)處理好相關(guān)事宜。

六、項目款的支付方式：

在項目施工至2—5天內(nèi)支付項目總價的40%資金，作為乙方的啟動資金。后期項目完成待甲方驗收合格后支付項目總款的50%，尾款10%待項目完工養(yǎng)護一周后，甲方驗收交接后結(jié)算。

七、項目質(zhì)量：所栽苗木必須合乎項目要求，在雙方協(xié)商的情況下施工，不得改變苗木品種，規(guī)格及其栽培質(zhì)量。

八、本合同自雙方簽字〔蓋章〕后生效，具有法律效力?？⒐そY(jié)算，甲方支付完畢，乙方將項目交付甲方后合同自動終止。

九：本合同一式兩份，個有同等法律效力，甲乙雙方簽字〔蓋章〕后各執(zhí)一份。

十、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：___________

乙方：___________

合同簽訂日期：__________年_______月_______日

合同簽訂地點：________________________

綠化景觀施工合同(篇三)

建設(shè)單位(全稱)：_______________(下列簡稱甲方)

承包單位(全稱)：(下列簡稱乙方)

依照?中華人民共和國合同法》、?中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政

法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和老實信用的原那么，雙方就項目施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條項目概況

(一)項目名稱：

(二)項目地點：

(三)綠化面積：

(四)現(xiàn)場施工條件：

第二條項目承包范圍及內(nèi)容：

第三條合同工期

(一)動工日期：

(二)竣工日期：

(三)合同總工期：

第四條質(zhì)量規(guī)范：

第五條合同形式及合同價款

合同形式：

合同總價款(大寫)：

(小寫)：

第六條組成合同的文件

組本錢合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

(一)協(xié)議書(二)中標(biāo)通知書

(三)投標(biāo)書

(四)合同條款

(五)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)文件

(六)圖紙

(七)項目招標(biāo)文件

(八)項目報價單

(九)其他合同文件

雙方有關(guān)項目的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成局部。

上述文件應(yīng)互為補充和解釋，如有不清或互相矛盾之處，以上面所列文件實際

發(fā)生時間在后的為準(zhǔn)。

第七條乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承當(dāng)項目質(zhì)量保修責(zé)任。

第八條甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

第九條合同生效

合同訂立時間：

合同訂立地點：

合同生效：合同雙方約定，本合同自雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：乙方(公章)：

法定代表人：法定代表人

委托代理人：委托代理人：

公司地址：公司地址：

：：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

簽訂日期：簽訂日期：

綠化景觀施工合同(篇四)

發(fā)包方：(下列簡稱甲方)

承包方：(下列簡稱乙方)

根據(jù)?合同法》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項目的具體情況經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

一、項目概況：

項目名稱：

施工地點：

承包范圍：詳見道路綠化植物配置表及清單。

二、施工工期30天，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

11月21日全部栽植竣工。(雨天工期順延、因業(yè)主和甲方變更工期順延)。

三、項目款的支付與結(jié)算：

1、本項目采用承包方式：

2、簽訂合同后，在乙方種植物進場后由甲方支付給乙方合同項目量價款，栽植項目到達項目總量的50％后，由甲方一次性付給乙方合同項目量價款，在項目全面竣工驗收合格后7個工作日內(nèi)付給乙方項目量價款結(jié)算，項目量價款余款作為養(yǎng)護質(zhì)保金，養(yǎng)護期滿后一次性付給乙方余款。

3、違約責(zé)任：甲方、乙方雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，假設(shè)一方違反合同約定，需支付另一方合同價款%的違約金。

四、質(zhì)量規(guī)范：

1、由乙方自行設(shè)計施工，在甲方監(jiān)督的條件下乙方進行栽植，栽植后到達甲方驗收合格規(guī)范；

2、苗木要保證質(zhì)量；

3、在栽植過程中，甲方如對乙方的設(shè)計有所變動時，需由甲、乙雙方共同確認(rèn)后乙方方可進行栽植；

4、植物種植土由甲方負(fù)責(zé)，場地到達種植規(guī)范后乙方才可進行栽植。

5、景觀石的根底配置由甲方負(fù)責(zé)承當(dāng)一切費用。

五、檢驗規(guī)范、辦法及地方：

1、種植物進場以后由甲方驗收合格后乙方才可進行栽植；

2、養(yǎng)護管理，由乙方負(fù)責(zé)所栽植物的管理，所產(chǎn)生費用由乙方自行承當(dāng)；

3、養(yǎng)護期為12個月，從施工結(jié)束竣工驗收合格之日起。

六、平安負(fù)責(zé)：乙方應(yīng)遵守項目建設(shè)平安生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按照平安規(guī)范組織施工，由乙方負(fù)責(zé)施工過程中的一切平安責(zé)任。

七、爭議的解決辦法：甲乙雙方如發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的雙方均可向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。

八、本合同一式六份，甲乙雙方各執(zhí)一份，其余四份分交有關(guān)單位，合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后即日生效。

發(fā)包方：承包方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

簽約日期：_____年_____月_____日簽約日期：_____年_____月_____日

綠化景觀施工合同(篇五)

發(fā)包人：

承包人：

發(fā)包人、承包人根據(jù)?中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信原那么，結(jié)合本項目的實際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致，訂立本合同：

一、項目概況

1.項目名稱：

2.項目地點：

二、項目承包范圍

軟景：種植土、綠化和種植。

硬景：園建施工(含局部結(jié)構(gòu)、水電安裝、鋪裝)、景觀鋪裝項目

本項目承包范圍與周邊標(biāo)段或市政的項目承包范圍內(nèi)容有爭議時，以發(fā)包指令為準(zhǔn)。

三、承包方式：

包工包料

四、合同工期

合同完工時期為月月日

五、合同價款與調(diào)整

本項目合同總價暫定為萬元整(小寫：元)，其中綠化種植項目(不含種植土)一次性定價為整(￥元)(項目量清單見合同附件1)，其它項目暫估造價整(￥元)。合同結(jié)算及價款調(diào)整按如下條款執(zhí)行：

1、綠化種植項目中綠化種植苗木數(shù)量發(fā)生變化時，綜合單價按附件1，該項合價根據(jù)數(shù)量按實調(diào)整：

2、綠化種植項目中苗木規(guī)格、品種調(diào)整時，承包人組價報發(fā)包人審核同意;

如雙方不能達成一致意見，發(fā)包人可自行選擇苗木并簽定確認(rèn)購置價格

(到施工現(xiàn)場價)。調(diào)整苗木的綜合單價按購置價格乘以費用系數(shù)，其中胸徑不小于15CM的喬木系數(shù)為1.3，其它苗木系數(shù)為1.25。承包人對移植前苗木質(zhì)量進行檢查，合格苗木由承包人負(fù)責(zé)購置并承當(dāng)保修責(zé)任。

3、綠化種植黃土綜合單價為10%有機肥)，種植耕植土(發(fā)包人提供土源)綜合單價16.55元/立方米。土方造價=(綜合單價×完成方量)不計入總價下浮。

4、園建項目結(jié)算按?浙江省仿古建筑及園林項目