版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
產(chǎn)品加工承攬合同集合4篇產(chǎn)品加工承攬合同1
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結合本工程實際狀況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1、按甲方供應之圖紙加工,甲方供應圖紙工程全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
1)主鋼構:由定做方供應鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進展拋丸除銹,由定做方供應油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價款及結算方式:
1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最終一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進展決算(以現(xiàn)金或轉賬)。最終一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必需根據(jù)國家現(xiàn)行鋼構造制作、驗收標準(鋼構造工程施工質量驗收標準GB5025-20xx)仔細加工制作,確保構件質量到達鋼構造標準要求。
2、乙方需向甲方供應原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)試驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測工程:
3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開頭提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應根據(jù)規(guī)定要求進展裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避開運輸工程中消失構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸,運輸標志應當按要求實施(詳細要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方擔當,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方供應完整的構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方根據(jù)甲方圖紙進展加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問準時賜予解答,并供應修轉變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)覺嚴峻質量問題準時通知乙方進展整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場幫助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并擔當返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方(蓋章):
托付代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構有限責任公司
托付代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
產(chǎn)品加工承攬合同2
定做方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結合本工程的實際狀況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1、按甲方供應之圖紙加工,甲方供應圖紙工程全稱為:東風德納車橋有限公司新建齒輪車間
2、制作內(nèi)容:(含稅)
(1)、主構件:角鋼桁架
材質:Q235B,合同噸位約69噸單價:6100元/噸
(2)、主構件:吊車梁、鋼軌吊
材質:Q235B,合同噸位約37噸單價:6000元/噸
(3)、主構件:鋼柱、鋼梁
材質:Q235B,合同噸位約91噸單價:5550元/噸
以上單價全部構件均進展拋丸除銹,紅丹防銹底漆一道。
二、合同價款及結算方式:
1、合同總價暫定為元大寫(以實際決算為準)。
2、合同簽訂之日甲方付¥元,大寫給乙方作為合同定金(最終一次提貨時抵沖貨款,)
3、結算方式:根據(jù)實際工程量結算。(每次發(fā)貨前付清當批次貨款)
4、發(fā)票:增值稅發(fā)票。
三、質量要求:
1、乙方必需根據(jù)國家現(xiàn)行鋼構造制作、驗收標準(鋼構造工程施工質量驗收標準GB50205—20xx)仔細加工制作,確保構件質量到達鋼構標準要求。
2、乙方需向甲方供應制作資料一份,原材料質量保證書、合格證、自檢探傷報告,全部原材料必需是大型鋼廠產(chǎn)品,全部鋼材的厚度應到達國家標準。
3、鋼材應滿意設計材質要求。
4要求檢測為:自檢探傷報告出廠材料
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:湖北團風鴻路工廠。
2、發(fā)貨規(guī)劃及挨次為:甲方供應具體的交貨規(guī)劃,乙方根據(jù)甲方供應規(guī)劃仔細加工及出貨。
五、包裝及運輸:
1、甲方負責組織運輸。裝車時應根據(jù)標準要求進展裝運,要求車輛使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避開運輸過程中消失構件變形、油漆損傷,其中工廠裝車費用包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(詳細由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方擔當,構件到位后甲方負責卸車,甲方需保證構件運輸車輛進場場地要求。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方供應完整的圖紙一套,并簽字認可。由乙方仔細完善后根據(jù)甲方圖紙進展加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問準時賜予解答,并供應修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、乙方必需承受甲方的質量監(jiān)視檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)覺問題準時訂正。
4、甲方如現(xiàn)場發(fā)覺質量問題準時通知乙方進展整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場幫助解決。
5、乙方加工質量問題導致返工,乙方負責修復,并擔當返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則提交黃岡仲裁委員會仲裁。
九、附則:
1、本合同壹式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結清為止。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
開戶行:
托付代理人:賬號:
聯(lián)系方式:托付代理人:
日期:日期:
產(chǎn)品加工承攬合同3
承攬方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________
定作方托付承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
其次條加工成品質量要求
第三條
原材料的供應方法及規(guī)格、數(shù)量、質量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料,并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、削減價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格供應原材料,承攬方對定作方供應的原材料要按合同規(guī)定準時檢驗,不符合要求的,應馬上通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條
技術資料、圖紙供應方法1.承攬方在依照定作方的要求進展工作期間,發(fā)覺供應的圖紙或技術要求不合理,應當準時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停頓工作,并準時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,假如定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期供應技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條
驗收標準和方法1.根據(jù)合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質量缺陷的定作物或工程,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)染売啥斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)視檢驗機構供應檢驗證明。
第七條
交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;托付運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必需留給定作方以必要的途中時間;雙方另有商定的,按商定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸方法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他商定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并擔當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍舊需要的,應當照數(shù)補齊,補交局部按逾期交付處理;少交、遲交局部定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無詳細規(guī)定的,應當比照
中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付局部的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并擔當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方供應的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的.,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應的原材料進展檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量擔當責任。
十、擅自調換定作方供應的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并擔當逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方供應原村料的,償付承攬方的未履行局部價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應原材料的,償付承攬方以未履行局部酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償缺乏局部;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),擔當因此而多支出的費用。
第十四條
不行抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予擔當違約責任,在定作方拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當擔當責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____
日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨便變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 《市場化服務型政府》課件
- 養(yǎng)老院老人生活設施改造升級制度
- 養(yǎng)老院老人保健知識普及制度
- 中國傳統(tǒng)文化-節(jié)日習俗課件(春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、清明節(jié)、元宵節(jié)等)
- 《科學技術哲學緒論》課件
- 旅店手續(xù)轉借他人協(xié)議書(2篇)
- 2024年生物制藥研發(fā)與技術轉讓合同
- 2025年北海貨車上崗證理論模擬考試題庫
- 2024年午托班學員心理健康輔導合同3篇
- 2025年漢中道路運輸貨運考試題庫
- 外科洗手法-課件
- 人員定位系統(tǒng)管理制度管理辦法規(guī)定匯編(修訂完稿)
- 二年級上冊口算1000題(常用)
- 變更初物標示卡
- 三角堰水頭高度與流量查算表
- Q∕SY 03026-2019 石腦油-行業(yè)標準
- 定向井及水平井基礎知識介紹
- 環(huán)保設備停運報告單
- “補鏈強鏈”之國產(chǎn)新材料篇
- 2020 ACLS-PC-SA課前自我測試試題及答案
- 鍋爐大氣污染物排放標準(北京市地方標準DB11/139-2015)
評論
0/150
提交評論