2023年設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同精選題庫與答案

2023年設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同精選題庫與答案單選題（共100題）1、根據《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標C.否決所有投標D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定【答案】C2、根據《合同法》規(guī)定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內沒有行使B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內沒有行使C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內沒有行使D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內沒有行使【答案】C3、對于無權代理行為，被代理人可以根據無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】A4、合同履行中行使先履行抗辯權的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同【答案】C5、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質財產損失辦理責任險時，保險的有效期的終止日是()。A.工程竣工之日B.竣工時間屆滿之日C.簽發(fā)接收證書日D.簽發(fā)履約證書日【答案】D6、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D7、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A8、設備采購合同對某些必須安裝運轉后才能發(fā)現內在質量缺陷的設備，應于()規(guī)定缺陷責任期或保修期。A.安裝調試驗收后B.安裝調試驗收前C.設備采購合同內D.設備交于采購方后【答案】C9、只有當工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認為承包商的合同義務已經完成。A.接收證書B.履約證書C.最終付款證書D.結清證明【答案】B10、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權的情形是()。A.債務人住所變更，致使債權人要求其履行債務發(fā)生重大困難的B.人民法院受理債務入破產案件，中止執(zhí)行程序的C.主合同爭議未經審判的D.債務人無償轉讓財產的【答案】C11、根據《招標投標法實施條例》，招標人可以采用邀請招標方式的情形是()。A.主要工藝、技術采用特定專有技術B.需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求C.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大D.國有資金投資占控股或者主導地位【答案】C12、2012年5月8日，王某騎車回家經過一個工地，掉入沒有設置明顯標志和采取安全措施的坑中，當時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現骨折。王某于6月10日出院找到建設項目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時效應于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時效應于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷【答案】B13、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權要求設計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C14、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權力之一。A.修改施工計劃B.解除承包商根據合同應承擔的責任C.在工程進行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據合同應承擔的責任【答案】C15、憑樣品買賣的設備，出賣人交付的設備應當與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質量C.封存的樣品及其法律規(guī)定D.封存的樣品及其品質擔?！敬鸢浮緽16、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C17、建設工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關于工程質量責任承擔的說法正確的是()。A.分包工程質量由分包企業(yè)負總責B.分包工程質量由分包企業(yè)單獨承擔責任C.總承包企業(yè)對分包工程質量承擔連帶責任D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質量管理可不承擔責任【答案】C18、資金安排證明的應當由()出具。A.工程師B.業(yè)主C.業(yè)主開戶銀行D.保險公司【答案】C19、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃氣罐發(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個最能支持某廠立場()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應由其自負D.該戶居民應向提供給其爐具的人索賠【答案】A20、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質量保修書中確定的供熱，、供冷系統的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統的保修期限應為()。A.設計文件規(guī)定的合理使用年限B.5年C.兩個采暖期、供冷期D.2年【答案】C21、由于業(yè)主原因造成未經竣工試驗而接收工程，應在缺陷通知期內進行竣工試驗的，工程師應按提前()天通知承包商進行竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B22、合同法律關系的內容是()。A.權利和義務B.權利和責任C.法律事實D.法律行為【答案】A23、對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可B.不予淘汰，在評標結束前予以澄清、補正即可C.不予淘汰，允許投標人重新報價D.初評階段予以淘汰【答案】B24、某工程雙方按口頭協議委托的施工任務，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應當認定()。A.尚無合同關系B.合同沒有成立C.合同已經成立D.由于法律規(guī)定建設工程合同應當采用書面形式，故發(fā)包人不承擔責任【答案】C25、如果由于非承包商原因導致竣工后試驗未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內完成，則()。A.承包商另行選擇日期進行竣工后試驗B.此設備工程或單位工程應被認為已通過了竣工后試驗C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗【答案】B26、FIDIC“新黃皮書”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時，中標函和協議書中對實施、完成和修補設備工程所列明的金額是()。A.中標合同金額B.合同價格C.承包商的報價金額D.評標價格【答案】A27、對竣工后試驗的結果進行評價時，要考慮()使用工程可能對測試結果產生的影響。A.承包商在竣工試驗中B.業(yè)主在缺陷通知期屆滿之前C.業(yè)主在竣工之前D.承包商維修缺陷工程中【答案】C28、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關系中，甲企業(yè)享有的權利是()。A.抵押權B.土地承包經營權C.地役權D.建設用地使用權【答案】C29、根據招標投標的法律規(guī)定，在我國境內進行的下列工程建設項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術采用特定的專利技術的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C30、如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗，由此產生的損失，承包商有權索賠()。A.竣工時間及相關費用B.相關費用并加合理利潤C.竣工時間、相關費用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關費用【答案】B31、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D32、設備工程合同談判的議程，一般由()提出。A.工程師B.業(yè)主C.投標人D.中標人【答案】B33、某建設項目施工招標時，三家投標人組成了聯合體參加競標，最終該聯合體中標，應與招標人簽訂合同的是()。A.聯合體B.聯合體各方C.聯合體中的牽頭人D.聯合體中的資質較高方【答案】B34、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》規(guī)定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據合同規(guī)定的要求竣工的全部時間。A.投標書附錄B.中標函C.合同協議書D.承包商建議書【答案】A35、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C36、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數量以及每類施工設備的數量的時間周期是()。A.1周B.2周C.1個月D.2個月【答案】C37、業(yè)主有權延長缺陷通知期的最長期限不得超過()。A.6個月B.1年C.2年D.3年【答案】C38、無權代理屬于()行為。A.無效B.可變更的C.可撤銷的D.效力待定的【答案】D39、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B40、根據我國《合同法》的規(guī)定，合同當事人承擔違約責任適用()責任原則。A.無過錯B.過錯C.推定過錯D.混合【答案】A41、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B42、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應提取的部分貨物毀損。根據《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔該批貨物毀損、滅失風險的起始時間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B43、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和()。A.監(jiān)理單位B.設計單位C.建設工程質量監(jiān)督機構D.建設行政主管部門【答案】C44、《產品質量法》規(guī)定產品質量責任包括()。A.企業(yè)賠償責任、商家賠償責任B.民事責任、行政責任、刑事責任C.一切責任D.產品責任、缺陷責任【答案】B45、對于一項重大的設備工程，設備工程的操作和維修培訓是一個重要環(huán)節(jié)，下列關于培訓的說法，正確的是()。A.工程師應對業(yè)主人員進行操作和維修培訓B.是否需要對業(yè)主人員進行培訓應在承包商建議書中規(guī)定C.完成培訓工作是設備工程滿足接收要求而竣工的條件之一D.合同中如果要求對業(yè)主人員進行培訓，相關方應在缺陷通知期內完成培訓工作【答案】C46、對于無權代理行為，被代理人可以根據無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】A47、某工程雙方按口頭協議委托的施工任務，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應當認定()。A.尚無合同關系B.合同沒有成立C.合同已經成立D.由于法律規(guī)定建設工程合同應當采用書面形式，故發(fā)包人不承擔責任【答案】C48、下列有關合同解除的敘述，錯誤的是()。A.合同解除包括約定解除和法定解除B.合同解除后，不影響合同中結算和清理條款的效力C.當事人協商一致，可以解除合同D.當事人單方行使解除權的，合同自通知到達對方時解除，對方有異議的，解除權消滅【答案】D49、根據《合同法》的規(guī)定，下列關于代位權行使的表述，錯誤的是()。A.債權人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務人的債權B.專屬于債務人自身的債權，債權人不得行使代位權C.代位權的行使范圍以債務人的債權為限D.債權人行使代位權的必要費用，由債務人承擔【答案】C50、保險作為風險轉移的手段之一，其功能在于()。A.避免風險事件的發(fā)生B.避免風險事件對保險標的的損害C.發(fā)生風險事件后得到經濟補償D.發(fā)生風險事件后轉移責任【答案】C51、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務，給乙造成了損失，根據《合同法》規(guī)定，甲應承擔的法律責任是()。A.違約責任B.行政責任C.經濟責任D.締約過失責任【答案】D52、根據業(yè)主要求中的規(guī)定，對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面培訓的當事人是()。A.工程師B.工程師的助理C.承包商D.分包商【答案】C53、在設備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負責B.承攬人與第三人共同向定作人負責C.承攬人向定作人負責D.承攬人與第三人向定作人承擔連帶責任【答案】C54、根據《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應當由()承擔。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B55、根據《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應當在()。A.建設單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設單位檢測C.設計單位的監(jiān)督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測D.建設單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測【答案】D56、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D57、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當地同行業(yè)的標準B.高于當地同行業(yè)的標準C.低于本國同行業(yè)的標準D.高于本國同行業(yè)的標準【答案】A58、根據《招標投標法》，評標委員會經過評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低評標標準，宣布綜合得分最高者中標C.向招標人建議中標候選人，由招標人酌情決定D.否決所有投標【答案】D59、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時起無效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請求C.人民法院受理撤銷請求D.人民法院判決撤銷【答案】A60、組建編制設備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構成至少應包括()。A.設備工程技術知識、商務知識和法律知識B.設備工程技術知識、商務知識和管理知識C.商務知識、管理知識和法律知識D.管理知識、法律知識和設備工程技術知識【答案】A61、憑樣品買賣的設備，出賣人交付的設備應當與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質量C.封存的樣品及其法律規(guī)定D.封存的樣品及其品質擔?！敬鸢浮緽62、如果業(yè)主打算更換工程師，應提前()天向承包商通知有關擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D63、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應以()進行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規(guī)定的交流語言【答案】D64、如果由于非承包商原因導致竣工后試驗未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內完成，則()。A.承包商另行選擇日期進行竣工后試驗B.此設備工程或單位工程應被認為已通過了竣工后試驗C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗【答案】B65、投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標邀請通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A66、甲公司授權其業(yè)務員張某采購2臺設備，張某采購時認為價格便宜便購買了4臺，并簽訂了合同。此合同的效力為()。A.有效B.可撤銷C.效力待定D.無效【答案】C67、下列關于設備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設備的義務B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應繼續(xù)履行供貨義務C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應繼續(xù)履行供貨義務D.出賣人應支付違約金，違約金不足以彌補買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金【答案】B68、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時間已經超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請復工的通知后，工程師在()天內沒有給出許可，承包商即可采取相應的行動。A.14B.28C.56D.84【答案】B69、根據《建筑法》，除國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設單位應當依法向()申請領取施工許可證。A.建設單位所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門B.工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門C.建設單位所在地省級以上人民政府建設行政主管部門D.工程所在地省級以上人民政府建設行政主管部門【答案】B70、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B71、根據《安全生產法》，生產經營單位新建工程項目的安全設施必須與主體工程()。A.同時開工、同時竣工B.同時設計、同時開工、同時竣工C.同時設計、同時施工、同時投入生產和使用D.同時設計、同時施工、同時驗收【答案】C72、在設備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設備監(jiān)理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C73、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權要求設計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C74、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，“不可預見”被定義為“一個有經驗的承包商在()前不能合理預見”。A.提交投標書日期B.基準日期C.實施工程D.進入現場【答案】A75、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內收到付款，有權向業(yè)主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。A.以銀行貸款年利率計算B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算【答案】C76、下列與不可抗力相關的敘述，錯誤的是()。A.不可抗力是指不能預見、不可避免并不能克服的客觀情況B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除責任責任C.當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，也可根據情況部分免除責任D.不可抗力包括合同中約定的不可抗力情形【答案】C77、工程師將其權利委托給其助手時，授權委托書的生效時間是()。A.工程師向助手簽發(fā)授權委托書時B.業(yè)主和承包商收到授權委托書副本時C.工程師向助手簽發(fā)授權委托書后第14天D.業(yè)主和承包商收到授權委托書副本后第14天【答案】B78、根據《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應當在()。A.建設單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設單位檢測C.設計單位的監(jiān)督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測D.建設單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測【答案】D79、下列關于承包人的工程價款優(yōu)先權的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權的期限為1年B.行使優(yōu)先權的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權不得對抗交付該商品房全部價款的消費者D.抵押權人優(yōu)先于承包人的工程價款受償【答案】C80、下列選項中，屬于合同收尾階段工作內容的是()。A.修補質量缺陷B.結算預付款C.設計交底D.裁決合同爭端【答案】A81、承包商的設計、承包商文件、工程的實施和完成，均應遵守的相關法律法規(guī)、技術標準和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A.基準日期B.投標截止日期C.中標通知到達承包商D.開工日期【答案】A82、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C83、在因缺陷產品導致人身損害的產品責任法律關系中，權利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲者【答案】B84、在()后，承包商應清除并運走所有承包商的設備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程，使現場和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。A.工程竣工B.業(yè)主接收工程C.簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C85、中標人放棄中標，依法應當向招標人承擔的法律責任，屬于()。A.締約過失責任B.違約責任C.行政責任D.經濟責任【答案】A86、根據招標投標的法律規(guī)定，在我國境內進行的下列工程建設項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術采用特定的專利技術的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C87、下列關于誤期損害賠償費的說法，錯誤的是()。A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業(yè)主支付誤期損害賠償費B.誤期損害賠償費不超過投標函附錄的最高限額C.支付誤期損害賠償費后，即可解除承包商合同下的其他義務D.誤期損害賠償費按日計算【答案】C88、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個月C.3個月D.6個月【答案】B89、根據《合同法》規(guī)定，招標公告屬于()。A.要約邀請B.要約C.再要約D.承諾【答案】A90、下列關于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協商是解決糾紛的重要方式，和解協議是具有強制執(zhí)行的效力C.當事人可以通過調解程序解決合同爭議D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機構申請仲裁【答案】C91、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B92、對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可B.不予淘汰，在評標結束前予以澄清、補正即可C.不予淘汰，允許投標人重新報價D.初評階段予以淘汰【答案】B93、甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應由()承擔違約責任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲連帶【答案】C94、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權代理終止【答案】B95、保險合同訂立后，投保人向保險人支付一定保險費，在()遭遇特定災害事故造成其財產損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔經濟補償或給付保險金的責任。A.投保人B.受益人C.被保險人D.保險人【答案】C96、按照《擔保法》的規(guī)定，下列財產中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權處分的國有土地使用權B.抵押人的宅基地使用權C.抵押人擁有的股票D.學校設施【答案】A97、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應向承包商支付期中付款證書確認的款額，付款時間在()天內。A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計量后的56C.工程師收到報表和證明文件后的56D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56【答案】C98、行為人對行為內容有重大誤解而實施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。A.意思表示真實B.行為不得違反法律C.行為人具有相應的行為能力D.行為不得違反社會公共利益【答案】A99、承包商應當在()之前，任命承包商代表。A.基準日期B.開始現場工作C.提交履約擔保D.開工日期【答案】D100、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當事人已經取得的非法所得的是()。A.承包人越級承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評標委員行賄中標D.承包人將主體結構的施工進行分包【答案】D多選題（共50題）1、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，承包商應為工程、生產設備、材料和承包商文件投保，保險額不低于全部復原費用，包括()。A.拆除廢棄物的費用B.運走廢棄物的費用C.承包商設備運至現場的費用D.專業(yè)費用E.利潤【答案】ABD2、根據《勞動合同法》規(guī)定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動合同訂立時所依據的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協商，未能就變更勞動合同內容達成協議的C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動者原因致使勞動合同無效的；【答案】AB3、當權利人的物權受到他人侵犯時，權利人可以行使的權利包括()。A.請求確認物權B.請求恢復原狀C.請求支付違約金D.請求賠償損失E.請求排除妨礙【答案】ABD4、承包商因業(yè)主要求的錯誤導致損失后，獲得補償須滿足的條件有()。A.業(yè)主要求中的錯誤影響了承包商的工作B.此錯誤導致工程暫停C.此錯誤導致承包商產生了實際損失D.此錯誤是工程師認真檢查也不能發(fā)現的E.此錯誤是一個有經驗的承包商認真檢查也無法發(fā)現的【答案】AC5、中標人按照約定或者經招標人同意，可以將中標項目的()工作分包給他人完成。A.全部B.部分C.部分非主體D.非關鍵E.總價款三分之一以下的【答案】CD6、設備工程合同條件的核心條款包括()。A.工期B.風險和保險C.索賠、爭端和合同終止D.履約保證E.付款【答案】ABC7、索賠依據應具有()等特征。A.經濟性B.合法性C.真實性D.完備性E.先進性【答案】BCD8、工程師可以指示承包商提交一份更新的進度計劃的情形有()。A.承包商的實際進度過慢可能導致無法在竣工時間內完成全部設備工程B.承包商的實際進度過快可能導致在竣工時間屆滿前完成全部設備工程C.異常不利的氣候條件致使實際進度落后于承包商的現行進度計劃D.業(yè)主人員造成的延誤致使實際進度落后于承包商的現行進度計劃E.業(yè)主雇用在現場的其他承包商提前完工致使實際進度提前于承包商的現行進度計劃【答案】ACD9、下列產品中，適用《產品質量法》的有()。A.商品混凝土B.商品房C.施工企業(yè)的吊裝設備D.監(jiān)理單位的電子設備E.軍工產品【答案】ACD10、屬于設備工程合同變更的情況有()。A.業(yè)主的變更要求B.承包商提出的變更建議，并經業(yè)主批準C.業(yè)主提出的變更建議，并經承包商批準D.承包商管理制度調整E.政府領導的決定【答案】AB11、根據《招標投標法實施條例》，下列情形中，招標人可申請邀請招標的有()。A.項目技術復雜或有特殊要求，只有少量潛在投標人可供選擇B.未涉及國家安全、國家秘密C.受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇D.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大E.施工企業(yè)自建自用的工程【答案】ACD12、甲建設單位和乙施工企業(yè)就施工材料質量缺陷引發(fā)了施工合同糾紛后，甲準備起訴乙。此時，甲可以向()的人民法院提起訴訟。A.甲建設單位所在地B.施工材料供方所在地C.施工合同訂立地D.工程所在地E.乙施工企業(yè)所在地【答案】D13、設備采購合同當中，買方因賣方未按合同履行義務而受到損失，欲提起訴訟，則必須滿足的條件有()。A.有具體的訴訟請求B.有事實和理由C.有充分的證據D.沒有超過訴訟時效期間E.屬于受訴法院管轄【答案】AB14、設備工程合同履行階段的期中付款包括()。A.預付款B.進度付款C.竣工結算款D.最終付款E.材料、設備付款【答案】ABC15、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，下列關于索賠事件處置的說法，正確的有()。A.索賠通知應在索賠事件發(fā)生后合同規(guī)定的時間內發(fā)出B.如果承包商未發(fā)出索賠通知，則視為承包商放棄索賠權利C.索賠款額應列入最終付款證書中，并支付給承包商D.工程師應對承包商的索賠報告作出回應E.工程師收到承包商的索賠通知后，應做好索賠事件的同期記錄【答案】ABD16、下列關于設備采購合同中買受人支付價款的敘述，正確的有()。A.買受人應當按照約定的數額、地點、方式等條款支付價款B.對價款約定不明確的，應按照訂立合同時設備的通常價格計價支付價款C.對支付地點約定不明確的，買受人應當在出賣人的營業(yè)地支付價款D.價款總額未確定的，應由雙方當事人另行協商確定支付的數額E.對支付時間約定不明確的，買受人應當在收到設備或者提取設備單證的同時支付【答案】ABC17、項目開標后發(fā)現投標文件存在下列問題，可以繼續(xù)評標的情況包括()。A.沒有按照招標文件要求提供投標擔保B.報價金額的大小寫不一致C.總價金額和單價與工程量乘積之和的金額不一致D.貨物包裝方式高于招標文件要求E.貨物檢驗標準低于招標文件要求【答案】BCD18、當權利人的物權受到他人侵犯時，權利人可以行使的權利包括()。A.請求確認物權B.請求恢復原狀C.請求支付違約金D.請求賠償損失E.請求排除妨礙【答案】ABD19、在開標時，如果發(fā)現投標文件出現()等情況，應按無效投標文件處理。A.未按招標文件的要求予以密封B.投標函未加蓋投標人的企業(yè)公章C.聯合體投標未附聯合體協議書D.明顯不符合技術標準要求E.完成期限超過招標文件規(guī)定的期限【答案】ABC20、下列()是行政復議的受案范圍。A.工商局對設備制造企業(yè)的罰款B.土地局拒絕頒發(fā)土地使用權證C.質量監(jiān)督局對在建項目的查封D.房屋買賣糾紛的行政調解E.規(guī)劃局對“建設工程規(guī)劃許可證”的申請不予答復【答案】ABC21、下列()是行政復議的受案范圍。A.工商局對設備制造企業(yè)的罰款B.土地局拒絕頒發(fā)土地使用權證C.質量監(jiān)督局對在建項目的查封D.房屋買賣糾紛的行政調解E.規(guī)劃局對“建設工程規(guī)劃許可證”的申請不予答復【答案】ABC22、投標人提交的投標文件有下列情形的，招標人不得拒絕接收的有()。A.未經法定代表人簽字B.未送達指定地點C.逾期送達D.未按照招標文件要求密封E.未按招標文件要求編制【答案】A23、下列關于設備工程監(jiān)理服務合同中委托人的敘述，正確的有()。A.設備工程項目由原有企業(yè)投資的，原有企業(yè)是委托人B.設備工程項目由多方投資的，其投資實體是委托人C.設備工程項目由政府單一投資的，其設立的公司是委托人D.委托人只負責項目籌資、項目建設E.設備工程項目由多方投資的，投資方設立的無限責任公司是委托人【答案】ABC24、依據《合同法》，法定解除合同的條件有()。A.合同履行過程中發(fā)生不可抗力B.合同履行期限屆滿之前當事人一方明確表示不履行C.當事人一方遲延履行主要債務D.當事人一方違約行為致使合同目的不能實現E.合同履行期限屆滿之前，當事人的行為表明不履行主要債務【答案】BD25、在設備工程設計合同中，未經設計人同意，委托人對設計人提交的設計資料及文件不得()。A.修改B.復制C.借閱D.向第三方轉讓E.用于本合同以外的項目【答案】ABD26、評標過程中，初步評審的主要內容包括()。A.投標人的合格性B.投標擔保C.資格證明文件D.業(yè)績E.報價的合理性【答案】ABCD27、按照《招投標法》的規(guī)定，()可以不進行招標，采用直接發(fā)包的方式委托建設任務。A.施工單項合同估算價150萬元人民幣B.重要設備的采購，單項合同估算價150萬元人民幣C.監(jiān)理合同，單項合同估算價150萬元人民幣D.項目總投資4000萬元，監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣E.項目總投資2000萬元，監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣【答案】A28、從業(yè)主角度講，設備工程合同總體策劃的內容一般包括()。A.確定每個合同的工作范圍B.確定合同中的重要條款C.選擇評標方法D.明確評標程序E.編制設備工程合同管理計劃【答案】AB29、導致承包商無法在合同規(guī)定的竣工時間內完成整個設備工程或單位工程，承包商有權要求延長竣工時間的情形有()。A.雨雪天氣不利于現場施工B.合同變更或某些工作量有大量變化C.流行病導致的無法預見的人員短缺D.當地政府原因導致的無法預見的物品短缺E.在現場的指定分包商造成的延誤【答案】BCD30、依據工作的性質不同，承包商在設備工程合同中應完成的全部工作范圍可劃分為()等主要部分。A.設計B.采購C.制造D.施工E.試運行【答案】ABD31、承包商在工程師的指導下對設備工程出現質量缺陷進行調查后，確定缺陷原因是由非承包商原因造成的，承包商有權得到()的補償。A.調查費用B.竣工時間C.合同價格D.合理利潤E.缺陷通知期【答案】AD32、設備工程合同有很強的不可預見性，導致合同價格變化的原因有()A.市場因素B.工程所在地法律、法規(guī)、條例、細則等發(fā)生變化C.工程變更D.誤期損害賠償費和提前竣工獎金E.不可抗力【答案】ABCD33、業(yè)主的設備工程合同總體策劃的內容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD34、為進行除竣工后試驗(如果有)以外的合同規(guī)定的所有試驗，承包商應提供試驗所需的()。A.試驗場地B.合格的人員，包括職員和勞務C.任何的試驗費用D.設施和儀器E.消耗品，包括電、燃料、材料等【答案】BD35、建設工程承包單位在向建設單位出具的質量保修書中，應當明確建設工程的()等。A.保修范圍B.保修總次數C.保修期限D.保修人員E.保修責任【答案】AC36、下列選項中，屬于行政責任方式的有()。A.罰款B.拘留C.管制D.責令停產停業(yè)E.消除危險【答案】AD37、根據《合同法》對相關合同的規(guī)定，下列說法正確的有()。A.建設工程合同分為工程咨詢合同、勘察合同、設計合同和施工合同B.委托合同無論是否有償，委托人都有義