2019年二級(jí)建造師法規(guī)知識(shí)重點(diǎn)習(xí)題及答案

2019年二級(jí)建造師法規(guī)知識(shí)重點(diǎn)習(xí)題及答案(2)二級(jí)建造師考試欄目為考生們整理了“2019年二級(jí)建造師法規(guī)知識(shí)重點(diǎn)習(xí)題及答案(2)”，希望能幫到大家，想了解考試資訊，請(qǐng)關(guān)注的及時(shí)更新哦。祝您考試大捷哦！

2Z204010建設(shè)工程合同制度【習(xí)題】根據(jù)《合同法》，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式的合同有()。

A.建筑工程勘察合同

B.委托合同

C.建筑工程施工合同

D.承攬合同

E.建筑工程設(shè)計(jì)合同

【答案】ACE

【解析】建設(shè)工程合同應(yīng)采用書(shū)面形式，建設(shè)工程合同包括勘察、設(shè)計(jì)、施工合同因此ACE正確法律未對(duì)委托合同和承攬合同的形式做強(qiáng)制性規(guī)定，可以采用書(shū)面形式，也可以采用口頭形式，所以，不選BD。

【習(xí)題】下列合同各項(xiàng)內(nèi)容中，不屬于合同主要條款的是()。

A.價(jià)款或者報(bào)酬

B.保險(xiǎn)條款

C.履行期限、地點(diǎn)和方式

D.當(dāng)事人的名稱(chēng)

【答案】B

【解析】根據(jù)《合同法》第十二條合同的內(nèi)容由當(dāng)事人約定，一般包括以下條款：(一)當(dāng)事人的名稱(chēng)或者姓名和住所;(二)標(biāo)的;(三)數(shù)量;(四)質(zhì)量;(五)價(jià)款或者報(bào)酬;(六)履行期限、地點(diǎn)和方式;(七)違約責(zé)任;(八)解決爭(zhēng)議的方法。

保險(xiǎn)條款不是合同的必備條款。因此應(yīng)當(dāng)選擇B。

【習(xí)題】建設(shè)工程施工合同中，承包人的主要義務(wù)有()。

A.自行完成建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)施工

B.及時(shí)驗(yàn)收隱蔽工程

C.提供必要的施工條件

D.交付竣工驗(yàn)收合格的建設(shè)工程

E.無(wú)償修理質(zhì)量不合格的建設(shè)工程

【答案】ADE

【解析】承包人的主要義務(wù)：(1)不得轉(zhuǎn)包和違法分包工程;(2)自行完成建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)施工;(3)接受發(fā)包人有關(guān)檢查;(4)交付竣工驗(yàn)收合格的建設(shè)工程;(5)建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的無(wú)償修理。

【習(xí)題】建設(shè)工程未經(jīng)驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，該工程竣工日期為()。

A.提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日

B.建設(shè)工程完工之日

C.占有建設(shè)工程之日

D.竣工驗(yàn)收合格之日

【答案】C

【解析】2004年10月發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》規(guī)定，當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的，按照以下情形分別處理：(1)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期;(2)承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期;(3)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。

【習(xí)題】承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，竣工日期是()。

A.以合同約定的竣工日期為準(zhǔn)

B.相應(yīng)順延

C.以承包人提交竣工報(bào)告之日為準(zhǔn)

D.以實(shí)際通過(guò)的竣工驗(yàn)收之日為準(zhǔn)

【答案】C

【解析】2004年10月發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》規(guī)定，當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的，按照以下情形分別處理：(1)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期;(2)承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期;(3)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。

【習(xí)題】建設(shè)工程施工合同對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明，則應(yīng)付款時(shí)間為()。

A.建設(shè)價(jià)款確定之日

B.建設(shè)工程已竣工驗(yàn)收的，為竣工驗(yàn)收合格之日

C.建設(shè)工程未交付的，工程款價(jià)也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日

D.建設(shè)工程未交付的，為竣工結(jié)算完成之日

【答案】C

【解析】當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明的，下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間：(1)建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日;(2)建設(shè)工程沒(méi)有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之曰;(3)建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日。

【習(xí)題】根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》。關(guān)于解決工程價(jià)款結(jié)算爭(zhēng)議的說(shuō)法，正確的是()。

A.欠付工程款的利息從當(dāng)事人起訴之日起算

B.當(dāng)事人約定墊資利息，承包人請(qǐng)求按照約定支付利息的，不予支持

C.建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限自轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日起計(jì)算

D.當(dāng)事人對(duì)欠付工程款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有約定的，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的是同期同類(lèi)貸款利率計(jì)息

【答案】D

【解析】

A錯(cuò)誤。利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。

B錯(cuò)誤。D正確。《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》規(guī)定，當(dāng)事人對(duì)墊資和墊資利息有約定，承包人請(qǐng)求按照約定返還墊資及其利息的，應(yīng)予支持，但是約定的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)高于中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率的部分除外。當(dāng)事人對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理;沒(méi)有約定的，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率計(jì)息。

C錯(cuò)誤。建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為6個(gè)月，自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)工程合同約定的竣工之日起計(jì)算。

【習(xí)題】關(guān)于墊資的說(shuō)法，正確的是()。

A.法律、行政法規(guī)明確禁止墊資行為

B.墊資的法律性質(zhì)是工程欠款

C.當(dāng)事人對(duì)墊資利息未作約定的，法院不予支持利息

D.當(dāng)事人約定墊資利息的，其利率最高為同期銀行貸款利率的4倍

【答案】C

【解析】《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》規(guī)定，當(dāng)事人對(duì)墊資和墊資利息有約定，承包人請(qǐng)求按照約定返還墊資及其利息的，應(yīng)予支持，但是約定的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)高于中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率的部分除外。

當(dāng)事人對(duì)墊資沒(méi)有約定的，按照工程欠款處理。當(dāng)事人對(duì)墊贅利息沒(méi)有約定，承包人請(qǐng)求支付利息的，不予支持。

【習(xí)題】某建筑公司與某開(kāi)發(fā)公司簽訂了一份建設(shè)工程施工合同，合同約定由建筑公司預(yù)先墊付20%的工程款，但沒(méi)有約定利息的計(jì)算方法。后兩天公司就工程款支付發(fā)生爭(zhēng)議，建筑公司訴訟至人民法院，要求開(kāi)發(fā)公司支付工程款并償還墊付工程款的利息，人民法院應(yīng)()。

A.對(duì)該訴訟請(qǐng)求全部予以支持

B.對(duì)工程款請(qǐng)求訴訟予以支持，對(duì)利息訴訟請(qǐng)求不予支持

C.對(duì)該訴訟請(qǐng)求全部不予支持

D.對(duì)工程款請(qǐng)求訴訟不予支持，對(duì)利息訴訟請(qǐng)求予以支持

【答案】B

【解析】《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第六條規(guī)定，當(dāng)事人對(duì)墊資和墊資利息有約定，承包人請(qǐng)求按照約定返還墊資及其利息的，應(yīng)予支持，但是約定的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)高于中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率的部分除外。當(dāng)事人對(duì)墊資沒(méi)有約定的，按照工程欠款處理。當(dāng)事人對(duì)墊資利息沒(méi)有約定，承包人請(qǐng)求支付利息的，不予支持。

【習(xí)題】關(guān)于建設(shè)工程合同承包人工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的說(shuō)法，正確的是()。

A.承包人的優(yōu)先受償權(quán)可以對(duì)抗已經(jīng)交付夠買(mǎi)商品房大部分款項(xiàng)的消費(fèi)者

B.承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)

C.優(yōu)先受償?shù)姆秶ǔ邪艘虬l(fā)包人違約所造成的的損失

D.承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限為1年

【答案】B

【解析】

A錯(cuò)誤，消費(fèi)者交付購(gòu)買(mǎi)商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人就該商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)不得對(duì)抗買(mǎi)受人。

C錯(cuò)誤，建筑工程價(jià)款包括承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬、材料款等實(shí)際支出的費(fèi)用，不包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失。

D錯(cuò)誤，建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為6個(gè)月。

【習(xí)題】根據(jù)《合同法》，違約方承擔(dān)賠償損失的構(gòu)成要件包括()。

A.具有違約行為

B.具有違法目的

C.造成損失后果

D.違約方有過(guò)錯(cuò)，或雖無(wú)過(guò)錯(cuò)，但法律規(guī)定應(yīng)擔(dān)賠償

E.違約行為與損害后果之間存在因果關(guān)系

【答案】ACDE

【解析】承擔(dān)賠償損失責(zé)任的構(gòu)成要件是：(1)具有違約行為;(2)造成損失后果;(3)違約行為與財(cái)產(chǎn)等損失之間有因果關(guān)系;(4)違約人有過(guò)錯(cuò)，或者雖無(wú)過(guò)錯(cuò)，但法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)賠償因此，選擇ACDE。

【習(xí)題】關(guān)于建設(shè)工程合同一方違約后，另一方采取措施防止損失擴(kuò)大的說(shuō)法，正確的是()。

A.接到違約方的通知后，守約方應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施防止損失擴(kuò)大

B.守約方?jīng)]有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，可以就擴(kuò)大的損失要求賠償

C.當(dāng)事人因防止擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用，由自己承擔(dān)

D.未接到違約方的通知，守約方無(wú)需采取措施防止損失擴(kuò)大

【答案】A

【解析】《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人一方違約后，對(duì)方應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大;沒(méi)有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的損失要求賠償。當(dāng)事人因防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用，由違約方承擔(dān)。對(duì)于當(dāng)事人一方違反合同的，另一方不能任憑損失的擴(kuò)大，在接到對(duì)方的通知后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施防止損失擴(kuò)大，即使沒(méi)有接到對(duì)方通知，也應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施;如果沒(méi)有及時(shí)采取措施致使損失擴(kuò)大的，無(wú)權(quán)就擴(kuò)大的損失部分請(qǐng)求賠償。

【習(xí)題】下列建設(shè)工程合同中，屬于無(wú)效合同的有()。

A.施工企業(yè)超越資質(zhì)等級(jí)訂立的合同

B.發(fā)包人脅迫施工企業(yè)訂立的合同

C.沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義訂立的合同

D.供應(yīng)商欺詐施工單位訂立的采購(gòu)合同

E.施工企業(yè)與發(fā)包人訂立的重大誤解合同

【答案】AC

【解析】《合同法》規(guī)定，有下列情形之一的，合同無(wú)效：(1)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國(guó)家利益;(2)惡意串通，損害國(guó)家、集體或者第三人利益;(3)以合法形式掩蓋非法目的;(4)損害社會(huì)公共利益;(5)違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。

【習(xí)題】下列建設(shè)工程施工合同中，屬于無(wú)效的有()。

A.承包人對(duì)工程內(nèi)容有重大誤解訂立的

B.未取得相應(yīng)施工企業(yè)資質(zhì)的承包人訂立的

C.建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)訂立的

D.承包人脅迫發(fā)包人訂立的

E.總承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工分包給他人訂立的

【答案】BCE

【解析】《合同法》規(guī)定，有下列情形之一的，合同無(wú)效：(1)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國(guó)家利益;(2)惡意串通，損害國(guó)家、集體或者第三人利益;(3)以合法形式掩蓋非法目的;(4)損害社會(huì)公共利益;(5)違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。

建設(shè)工程施工合同無(wú)效的情形：(1)承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的;(2)沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的;(3)建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無(wú)效的。同時(shí)還規(guī)定，承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效。

【習(xí)題】關(guān)于無(wú)效施工合同工程款結(jié)算的說(shuō)法，正確的是()。

A.施工合同無(wú)效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的，不予支持

B.施工合同無(wú)效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持

C.施工合同無(wú)效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，承包人請(qǐng)求支付工程價(jià)款的，不予支持

D.施工合同無(wú)效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，發(fā)包人請(qǐng)求承包人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用的，不予支持

【答案】C

【解析】《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》規(guī)定，建設(shè)工程施工合同無(wú)效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持。建設(shè)工程施工合同無(wú)效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的，按照以下情形分別處理：

(1)修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，發(fā)包人請(qǐng)求承包人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用的，應(yīng)予支持;

(2)修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，承包人請(qǐng)求支付工程價(jià)款的，不予支持。

【習(xí)題】乙施工企業(yè)租用甲建設(shè)單位的設(shè)備后擅自將該設(shè)備出售給了丙公司，甲知悉此事后，與乙商議以該設(shè)備的轉(zhuǎn)讓價(jià)格抵消了部分工程款。關(guān)于乙丙之間設(shè)備買(mǎi)賣(mài)合同效力的說(shuō)法，正確的是()。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤銷(xiāo)

【答案】B

【解析】本題考查的是效力待定合同中的無(wú)權(quán)處分后取得處分權(quán)的問(wèn)題。無(wú)處分權(quán)的人處分他人財(cái)產(chǎn)，經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)或者無(wú)處分權(quán)的人訂立合同后取得處分權(quán)的，該合同有效。

【習(xí)題】乙施工企業(yè)向甲建設(shè)單位主張支付工程款，甲以工程質(zhì)量不合格為由拒絕支付。乙將其工程款的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙并通知了甲。丙向甲主張?jiān)搨鶛?quán)時(shí)，甲仍以質(zhì)量原因拒絕支付。關(guān)于該案中債權(quán)轉(zhuǎn)讓的說(shuō)法，正確的是()。

A.乙的債權(quán)屬于法定不得轉(zhuǎn)讓的債權(quán)

B.甲可以向丙行使因質(zhì)量原因拒絕支付的抗辯

C.乙轉(zhuǎn)讓債權(quán)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)甲同意

D.乙轉(zhuǎn)讓債權(quán)的通知可以不用通知甲

【答案】B

【解析】《合同法》規(guī)定，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)通知債務(wù)人。未經(jīng)通知，該轉(zhuǎn)讓對(duì)債務(wù)人不發(fā)生效力。債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知不得撤銷(xiāo)，但經(jīng)受讓人同意的除外?！逗贤ā芬?guī)定，債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后，債務(wù)人對(duì)讓與人的抗辯，可以向受讓人主張。

【習(xí)題】下列施工合同中，屬于可撤銷(xiāo)合同的有()。

A.施工合同訂立時(shí)，工程款支付條款顯失公平

B.另行簽訂的與備案中標(biāo)合同的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容不一致

C.承包人對(duì)工程價(jià)款有重大誤解的

D.發(fā)包人脅迫承包人簽訂的

E.承包人將部分工程違法分包的

【答案】AC

【解析】A、C正確、D錯(cuò)誤當(dāng)事人一方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷(xiāo)：(1)因重大誤解訂立的。(2)在訂立合同時(shí)顯失公平的。(3)一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下訂立的合同，受損害方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷(xiāo)。

B錯(cuò)誤，當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過(guò)備案的中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價(jià)款的根據(jù)。招標(biāo)人與中標(biāo)人另行簽訂合同的行為屬違法行為，所簽訂的合同是無(wú)效合同。

E錯(cuò)誤，承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效。

【習(xí)題】根據(jù)《合同法》，合同權(quán)利義務(wù)終止的情形為()。

A.債務(wù)人依法將標(biāo)的物抵押

B.合同解除

C.債務(wù)相互抵消

D.債權(quán)人依法將標(biāo)的物提存

E.債權(quán)人免除債務(wù)

【答案】BCE

【解析】《合同法》規(guī)定，有下列情形之一的，合同的權(quán)利義務(wù)終止：(1)債務(wù)已經(jīng)按照約定履行;(2)合同解除;(3)債務(wù)相互抵消;(4)債務(wù)人依法將標(biāo)的物提存;(5)債權(quán)人免除債務(wù);(6)債權(quán)債務(wù)同歸于一人;(7)法律規(guī)定或者當(dāng)事人約定終止的其他情形因此，選擇BCE。

債務(wù)人依法將標(biāo)的物進(jìn)行抵押不是合同終止的情形，不選A。

D選項(xiàng)錯(cuò)在應(yīng)該是債務(wù)人依法將標(biāo)的物提存，不是債權(quán)人。

【習(xí)題】關(guān)于合同解除的說(shuō)法，正確的是()。

A.合同約定的期限內(nèi)承包人沒(méi)有完工，發(fā)包人可以解除

B.承包人將承包的工程轉(zhuǎn)包，發(fā)包人可以解除

C.發(fā)包人未按約定支付工程價(jià)款，承包人可以解除

D.承包人已經(jīng)完工的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，發(fā)包人可以解除

【答案】B

【解析】承包人具有下列情形之一，發(fā)包人請(qǐng)求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：(1)明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的;(2)合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工的;(3)已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的;(4)將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的。

發(fā)包人具有下列情形之一，致使承包人無(wú)法施工，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人請(qǐng)求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：(1)未按約定支付工程價(jià)款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的;(3)不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的。

【習(xí)題】甲施工企業(yè)有一輛里程表存在故障的工程用車(chē)，該車(chē)實(shí)際行駛里程8萬(wàn)公里，市場(chǎng)價(jià)格約為16萬(wàn)元，里程表顯示行駛里程為4萬(wàn)公里。甲明知上述情況存在，仍將該車(chē)以23萬(wàn)元價(jià)格賣(mài)給了乙施工企業(yè)，乙知情后訴至法院。乙的下列訴訟請(qǐng)求可以獲得支持的是()。

A.請(qǐng)求減少價(jià)款至16萬(wàn)元

B.以欺詐為由請(qǐng)求解除合同

C.以重大誤解為由請(qǐng)求撤銷(xiāo)合同

D.請(qǐng)求甲承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任

【答案】A

【解析】一方以欺詐手段所簽訂的合同屬于可變更、可撤銷(xiāo)合同。

A正確，A屬于請(qǐng)求變更合同。

B錯(cuò)誤，當(dāng)事人可以請(qǐng)求撤銷(xiāo)合同，但撤銷(xiāo)合同不等于解除合同。

C錯(cuò)誤。《合同法》規(guī)定，下列合同，當(dāng)事人一方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷(xiāo)：(1)因重大誤解訂立的。(2)在訂立合同時(shí)顯失公平的。一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下訂立的合同，受損害方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷(xiāo)。本條情形是欺詐而非重大誤解。

D錯(cuò)誤。本題也不屬于締約過(guò)失的情形。締約過(guò)失是指在合同訂立過(guò)程中，一方當(dāng)事人因違背其依據(jù)誠(chéng)實(shí)信用原則所應(yīng)負(fù)有的義務(wù)，而使另一方當(dāng)事人信賴(lài)的利益遭受損失，而應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

【習(xí)題】甲與乙訂立了一份施工項(xiàng)目的材料采購(gòu)合同，貨款為40萬(wàn)元，乙向甲支付定金4萬(wàn)元，如任何一方不履行合同應(yīng)支付違約金6萬(wàn)元。甲因?qū)⑹┕げ牧狭碣u(mài)他人而無(wú)法向乙完成交付，在乙提出的如下訴訟請(qǐng)求中，既能最大限度保護(hù)自己的利益，又能獲得法院支持的訴訟請(qǐng)求是()。

A.請(qǐng)求甲支付違約金6萬(wàn)元

B.請(qǐng)求甲雙倍返還定金8萬(wàn)元

C.請(qǐng)求甲支付違約金6萬(wàn)元，同時(shí)請(qǐng)求返還支付的定金4萬(wàn)元

D.請(qǐng)求甲雙倍返還定金8萬(wàn)元，同時(shí)請(qǐng)求甲支付違約金6萬(wàn)元

【答案】C

【解析】本題考查的是違約責(zé)任及違約責(zé)任的免除。當(dāng)事人既主張約定違約金，又主張定金的，一方違約時(shí)，對(duì)方可以選擇適用違約金或定金條款。而違約后，選擇定金條款，可以索賠雙倍的定金，為8萬(wàn)，選擇違約金條款，可以要求返還定金，為10萬(wàn)、所以選擇違約金條款更能保護(hù)自己的利益。

【習(xí)題】甲公司與乙公司訂立了一份建材買(mǎi)賣(mài)合同，乙按約定向甲支付了定金4萬(wàn)元，合同約定如任何一方不履行合同應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金6萬(wàn)元。交貨日期屆滿(mǎn)，甲無(wú)法支付該建材，乙訴至法院提出的如下訴訟請(qǐng)求中，既能最大的限度保護(hù)自己的利益，又能獲得支持的是()。

A.請(qǐng)求甲雙倍返還定金8萬(wàn)元

B.請(qǐng)求甲雙倍返還定金8萬(wàn)元，同時(shí)請(qǐng)求甲支付違約金6萬(wàn)元

C.請(qǐng)求甲支付違約金6萬(wàn)元

D.請(qǐng)求甲支付違約金6萬(wàn)元，同時(shí)請(qǐng)求甲返還支付的定金4萬(wàn)元

【答案】D

【解析】既約定定金又約定違約金的，一方違約時(shí)，對(duì)方可以選擇適用違約金或者定金條款(只能二選一)。甲方是違約方，同時(shí)是收受定金的一方。如乙方選擇定金，甲方應(yīng)雙倍返還定金，即8萬(wàn)元;如乙方選擇違約金，甲方應(yīng)向乙方支付6萬(wàn)元違約金，同時(shí)向乙方返還收受的4萬(wàn)元定金，共計(jì)10萬(wàn)元。因此，乙方如想最大限度保護(hù)自己的利益，應(yīng)選擇主張違約金。

【習(xí)題】關(guān)于定金的說(shuō)法，正確的是()。

A.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金不可抵作價(jià)款

B.訂金與定金的法律效果相同

C.定金超過(guò)合同金額的20%，則定金無(wú)效

D.定金的法律性質(zhì)是擔(dān)保

【答案】D

【解析】A錯(cuò)誤，債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r(jià)款或者收回;B錯(cuò)誤，定金具有擔(dān)保效力，訂金沒(méi)有擔(dān)保效力，只是作為預(yù)付款使用;C錯(cuò)誤，超過(guò)20%部分的定金，沒(méi)有雙倍返還的擔(dān)保效力，但是可以作為預(yù)付款使用;20%以?xún)?nèi)的訂金，具有擔(dān)保效力;D正確，定金的法律性質(zhì)是擔(dān)保。

【習(xí)題】某施工企業(yè)與材料供應(yīng)商訂立的合同中約定了違約金5萬(wàn)元，同時(shí)約定由施工企業(yè)支付供應(yīng)商定金4萬(wàn)元。后來(lái)供應(yīng)商未能交貨，施工企業(yè)為最大限度維護(hù)自身利益，可以要求供應(yīng)商支付()萬(wàn)元。

A.13

B.9

C.8

D.5

【答案】B

【解析】此題是案例計(jì)算題。當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時(shí)，對(duì)方可以選擇適用違約金或