私人家裝工程施工合同

私人家裝工程施工合同甲方（業(yè)主）：身份證號(hào)碼：地址：聯(lián)系方式：乙方（承包方）：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：地址：聯(lián)系方式：根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商，就甲方將家裝工程承包給乙方事宜達(dá)成本協(xié)議：一、工程概況工程名稱：工程地址：

家裝工程

；。二、承包范圍及內(nèi)容1、水電:包括電線,線管,蠟管,彎頭,直接,水管,彎頭,直接等一期工程所須材料以及安裝費(fèi)(不包括開關(guān),插座,配電箱,燈具,電器,龍頭,閥門,潔具,掛件等。2、瓦工:包括水泥,沙子,打墻做墻抹灰,鋪磚,找平及人工費(fèi)(不包括瓷磚)3、木工:包括:主臥衣柜,衣帽間衣柜,次臥衣柜,酒柜,玄關(guān),鞋柜,電視柜,客廳吊頂,餐廳吊頂,大陽臺(tái)門套,小陽臺(tái)門套,衛(wèi)生間門套,儲(chǔ)藏間包門做門,主臥包門做門,次臥包門做門,書房包門做門,廚房包門做門,所須的木工材料及人工費(fèi)(不包括門鎖,五金件)。4、油漆:包括清水漆,強(qiáng)面漆,所須材料及人工費(fèi)。三、工期1、必須保證在開工后兩個(gè)半月內(nèi)完工。2、如因初人力不可抗拒的原因(停電,停水,及其它原因)而影響工程進(jìn)度,工期給予順延，其他的工期不順延。四、工程造價(jià)及費(fèi)用1、工程為包干制，即包工包料包人工，所需總價(jià)為 ，具體價(jià)格明細(xì)，見收費(fèi)預(yù)算單。五、工程款的支付與結(jié)算：1、分期結(jié)算，第一期，在開工1天付整個(gè)工程款的%，第二期，木工進(jìn)廠時(shí)付到%，第三期全部完工驗(yàn)收后一次付清余款。六、甲乙雙方的責(zé)任1、甲方應(yīng)積極做好乙方進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備，確保乙方正常施工。2、乙方在開工前積極做好施工前的項(xiàng)準(zhǔn)備工作，作好施工人員安全教育工作，乙方承擔(dān)施工過程中一切安全責(zé)任事故責(zé)任；3、乙方應(yīng)清潔施工，安全文明施工。4、如因質(zhì)量，工期達(dá)不到要求，其損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。因甲方資金不到位而影響工程進(jìn)度，其損失由甲方負(fù)責(zé)。七、違約責(zé)任1、甲方逾期支付工程款的，每逾期一天，按照逾期金額的千分之三承擔(dān)違約金。1、乙方延誤工期的，按照每延誤一天，工程總價(jià)款的千分之三承擔(dān)違約金。八、其它1、甲乙雙方因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議的，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，任何一方可向原告方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽字或蓋章后成立并生效。3、本協(xié)議書一式二份,雙方各執(zhí)一份