關(guān)于承攬加工合同15篇

關(guān)于承攬加工合同15篇簽定日期：xx年xx月xx日

定作方（甲方）：xxxx

電話(huà)：xxxxxx

承攬方（乙方）：xxxx

電話(huà)：xxxxxx

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)厲履行。

品名

規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額

定作方供給原材料：

原材料

規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

1．技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法：xxxxxxxxxx。

2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：xxxxxxxxxxxx。

3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸方法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：xxxxxxxx。

4．貨款及費(fèi)用結(jié)算方法及期限：xxxxxxxxxxxx。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：xxxx

乙方（蓋章）：xxxx

關(guān)于承攬加工合同2

托付方：xx紡織器材廠(chǎng)（甲方）

承攬方：xxxx電鍍廠(chǎng)（乙方）

1．加工的工程、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期：

工程

產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬(wàn)xxxx萬(wàn)xx萬(wàn)淬火綜條支xx萬(wàn)萬(wàn)xx萬(wàn)合計(jì)

2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

乙方依據(jù)甲方供應(yīng)圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方供應(yīng)的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必需歸還甲方。

3．原料供給：

加工用鋅塊由甲方供給。

4．交貨方式：

由乙方負(fù)責(zé)來(lái)回運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

5．質(zhì)量驗(yàn)收方法：

完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

6．結(jié)算方式：

xxxx。

7．違約責(zé)任：

甲方托付乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

甲方：xx紡織器材廠(chǎng)

法定代表人：（蓋章）xxxx

地址：xxxxxx

銀行帳號(hào)：xxxx乙方：xxxx電鍍廠(chǎng)

法定代表人：（蓋章）xxxx

地址：xxxxxx

銀行帳號(hào)：xxxxxxxx年xxxx月xx日

關(guān)于承攬加工合同3

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、公平、公正的原則下，雙方就本建立工程施工事項(xiàng)協(xié)商全都，達(dá)成全都，特訂立本合同。

一、程概況

1、工程名稱(chēng)：輕型鋼架棚

2、工程地點(diǎn)：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，華宇塑料制品有限公司

二、工程承包范圍

1、面積：61.3×44.3=2715.59平方，附工程詳單，見(jiàn)-3

2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚全部材料允許誤差±0.3mm）含土建。

3、工程造價(jià)165元/㎡，總造價(jià)448072.35元。

4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價(jià)30%，柱子立起再付40%，驗(yàn)收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。

5、土建工程完畢后開(kāi)頭施工，天交工。（備注：除不行抗拒外因素）。年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。

6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險(xiǎn)，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險(xiǎn)金中解決，缺乏局部由乙方擔(dān)當(dāng)，甲方概不負(fù)責(zé)。

7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費(fèi)用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費(fèi)由乙方擔(dān)當(dāng)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f(wàn)元的違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

甲方：

乙方：

年月日

關(guān)于承攬加工合同4

加工定作承攬合同。

甲方：乙方：

地址：地址：

郵編：郵編：

電話(huà)：電話(huà)：

法定代表人（托付代理人）：法定代表人（托付代理人）：

開(kāi)戶(hù)行：開(kāi)戶(hù)行：

帳戶(hù)：帳戶(hù)

甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)進(jìn)展，滿(mǎn)意利益，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠(chéng)懇信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實(shí)際，協(xié)商全都，特簽訂本合同，以求共同遵守：

第一條：品種或工程、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限

定作物品名或工程規(guī)格

型號(hào)計(jì)量

單位數(shù)量?jī)r(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

單價(jià)總金額

合計(jì)

關(guān)于承攬加工合同5

承攬方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話(huà)：____________

法定代表人：____________

職務(wù)：____________

定作方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話(huà)：____________

法定代表人：____________

職務(wù)：____________

定作方托付承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

其次條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料,并承受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、削減價(jià)款或退貨。

2.（用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料,承攬方對(duì)定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

3.交（提）原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)展工作期間,發(fā)覺(jué)供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停頓工作,并準(zhǔn)時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作,假如定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金,根據(jù)國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)覺(jué)質(zhì)量缺陷的定作物或工程,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；托付運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必需留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有商定的,按商定的方法計(jì)算。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他商定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍舊需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交局部按逾期交付處理；少交、遲交局部定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等）,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無(wú)詳細(xì)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付局部的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部?jī)r(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_

___%（20%～60%）的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人）,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外,并擔(dān)當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對(duì)定作方供應(yīng)的原材料進(jìn)展檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方供應(yīng)原村料的,償付承攬方的未履行局部?jī)r(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方供應(yīng)原材料的,償付承攬方以未履行局部酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償缺乏局部；如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）,擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不行抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任,在定作方拖延承受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項(xiàng)處理：

1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨便變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份,交____________（如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____

關(guān)于承攬加工合同6

承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條

甲方加工定作物的名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱(chēng)

型號(hào)

規(guī)格

質(zhì)量要求

計(jì)量單位

數(shù)量

加工費(fèi)

單位

總價(jià)

其次條

加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用擔(dān)當(dāng)定作物名稱(chēng)

完工時(shí)間

檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法

包裝標(biāo)準(zhǔn)

包裝費(fèi)擔(dān)當(dāng)

第三條

加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)定作物名稱(chēng)

交付時(shí)間

交付地點(diǎn)

運(yùn)輸方法

運(yùn)輸價(jià)款擔(dān)當(dāng)

第四條

乙方供應(yīng)原材料名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱(chēng)

型號(hào)

規(guī)格

質(zhì)量要求

計(jì)量單位

數(shù)量

單價(jià)

總價(jià)

圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間

第五條

原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱(chēng)

交付時(shí)間

交付地點(diǎn)

交付數(shù)量

包裝要求

檢驗(yàn)方法

運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)

第六條

加工費(fèi)結(jié)算方法與時(shí)間

第七條

乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的，無(wú)權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。

第八條甲方的違約責(zé)任

1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍舊需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。

5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部?jī)r(jià)款總值xx％的違約金。

6．由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第九條乙方的違約責(zé)任

1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值xx％的違約金。

3．乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方供應(yīng)圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

4．乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5．乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。

第十條聲明及保證

（一）甲方：

1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有力量履行本合同。

2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。

4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

（二）乙方：

1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有力量履行本合同。

2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。

4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)隱秘（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)隱秘）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)隱秘的原供應(yīng)方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)隱秘的全部或局部?jī)?nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有商定的除外。保密期限為xx年。

一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

第十二條不行抗力

本合同所稱(chēng)不行抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克制、不能避開(kāi)并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀大事，包括但不限于自然災(zāi)難如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)大事如戰(zhàn)斗、動(dòng)亂、政府行為等。

如因不行抗力大事的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不行抗力的一方應(yīng)馬上將事故狀況書(shū)面告知另一方，并應(yīng)在xx天內(nèi)，供應(yīng)事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或臨時(shí)延遲合同的履行。

第十三條通知

1．依據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必需用書(shū)面形式，可采納xx（書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可實(shí)行公告送達(dá)的方式。

2．各方通訊地址如下：xx。

3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方擔(dān)當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

第十四條爭(zhēng)議的處理

1．本合同受xx國(guó)法律管轄并按其進(jìn)展解釋。

2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第xx種方式解決：

（1）提交xx仲裁委員會(huì)仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)展，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀便利而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

第十六條補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不行分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。

承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx

法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx

地址：xxxxxx地址：xxxxxx

xx年xx月xx日xx年xx月xx日

簽訂地點(diǎn)：xxxx簽訂地點(diǎn)：xxxx

關(guān)于承攬加工合同7

訂立合同雙方：

承攬方：縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

定作方：縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格(長(zhǎng)，寬，高cm)│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺(tái)│1304090│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│18010095│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│18010095│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│18040200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│18080200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│18050200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

其次條加工成品質(zhì)量要求：

一、材種：柜臺(tái)，貨架一律采納水曲柳。

二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

三、嚴(yán)格把握木制品的木材枯燥程度，榫縫、肩角構(gòu)造必需嚴(yán)密，結(jié)實(shí)、外表必需平坦光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝便利。

四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方供應(yīng)。

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)展工作期間，發(fā)覺(jué)供應(yīng)的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必需到廠(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局供應(yīng)檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必需在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20230元(貳萬(wàn)元)。甲方不履行合同時(shí)，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。

第十二條甲方的違約責(zé)任

一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍舊需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部?jī)r(jià)款總值20%的違約金。

六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第十三條乙方的違約責(zé)任

一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方供應(yīng)圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不行抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)實(shí)行積極措施，盡量削減損失，如不行抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方拖延承受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同治理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建立銀行各存一份。

甲方：縣木具廠(chǎng)(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話(huà)：66.8971

開(kāi)戶(hù)銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所

帳號(hào)：104750

乙方：縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關(guān)中山街5號(hào)

電話(huà)：33.7347

開(kāi)戶(hù)銀行：縣支行

帳號(hào)：003485

關(guān)于承攬加工合同8

訂立合同雙方：

承攬方：_________

定作方：_________

甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格（長(zhǎng)，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺(tái)│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

其次條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采納水曲柳．

二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做．

三，嚴(yán)格把握木制品的木材枯燥程度，榫縫、肩角構(gòu)造必需嚴(yán)密，結(jié)實(shí)、外表必需平坦光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝便利．

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)．

第三條原材料由甲方供應(yīng)．

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進(jìn)展工作期間，發(fā)覺(jué)供應(yīng)的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)．甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元．

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必需到廠(chǎng)驗(yàn)收．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)．雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局供應(yīng)檢驗(yàn)證明．

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必需在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)．

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按４元計(jì)算，共計(jì)９８０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．

第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按２元計(jì)算，共計(jì)４９０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)．

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款２００００元（貳萬(wàn)元）．甲方不履行合同時(shí)，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款．乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還．

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款．

第十二條甲方的違約責(zé)任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍舊需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價(jià)款總額的千分之一償付違約金．

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部?jī)r(jià)款總值２０％的違約金．

六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收．

第十三條乙方的違約責(zé)任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值３０％的違約金．

三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方供應(yīng)圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失．

四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．

五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用．

第十四條不行抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任．但甲方應(yīng)當(dāng)實(shí)行積極措施，盡量削減損失，如不行抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方拖延承受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失．

第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同治理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建立銀行各存一份．

甲方：_________

代表人：_________

地址：_________

電話(huà)：_________

開(kāi)戶(hù)銀行：_________

帳號(hào)：_________

乙方：_________

代表人：_________

地址：_________

電話(huà)：_________

開(kāi)戶(hù)銀行：_________

帳號(hào)：_________

日期：_________

關(guān)于承攬加工合同9

簽定日期：_______年____月____日

定作方（甲方）：______________

電話(huà)：________________________

承攬方（乙方）：______________

電話(huà)：________________________

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)厲履行。

品名

規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額

定作方供給原材料：

原材料

規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

1．技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法：______________________________________________。

2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________。

3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸方法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：__________________________________。

4．貨款及費(fèi)用結(jié)算方法及期限：____________________________________________。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：_______________

乙方（蓋章）：_______________

關(guān)于承攬加工合同10

承攬方：以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

定作方：以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

品名規(guī)格（長(zhǎng)，寬，高cm）單位數(shù)量備注

玻璃柜臺(tái)130x40x90件120

塑料臺(tái)面柜臺(tái)180x100x95件10其中不帶抽屜

玻璃臺(tái)面柜臺(tái)180x100x95件20

棉布貨架180x40x200件10

大百貨電器貨架180x80x200件5

小百貨貨架180x50x200件80

其次條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采納水曲柳．

二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做．

三，嚴(yán)格把握木制品的木材枯燥程度，榫縫、肩角構(gòu)造必需嚴(yán)密，結(jié)實(shí)、外表必需平坦光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝便利．

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)．

第三條原材料由甲方供應(yīng)．

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．

甲方在依照乙方的要求進(jìn)展工作期間，發(fā)覺(jué)供應(yīng)的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)．甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

第五條工程價(jià)款：

按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元．

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必需到廠(chǎng)驗(yàn)收．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)．雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局供應(yīng)檢驗(yàn)證明．

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：

一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必需在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)．

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按４元計(jì)算，共計(jì)９８０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．

第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按２元計(jì)算，共計(jì)４９０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)．

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款２００００元（貳萬(wàn)元）．

甲方不履行合同時(shí)，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款．乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還．

第十一條結(jié)算方式及期限：

乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款．

第十二條甲方的違約責(zé)任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

二，甲方交付定作物的`數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍舊需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價(jià)款總額的千分之一償付違約金．

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部?jī)r(jià)款總值２０％的違約金．

六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收．

第十三條乙方的違約責(zé)任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值３０％的違約金．

三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方供應(yīng)圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失．

四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．

五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用．

第十四條不行抗力：

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任．但甲方應(yīng)當(dāng)實(shí)行積極措施，盡量削減損失，如不行抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方拖延承受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失．

第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同治理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建立銀行各存一份．

甲方：（蓋章）

代表人：（簽名）

地址：

電話(huà)：

開(kāi)戶(hù)銀行：

帳號(hào)：

年月日

乙方：

代表人：

地址：

電話(huà)：

開(kāi)戶(hù)銀行：

帳號(hào)：

年月日

關(guān)于承攬加工合同11

定作人：

簽訂地點(diǎn)：

承攬人：

簽訂時(shí)間：年月日

第一條加工物、數(shù)量、酬勞、交貨期限

加工物規(guī)格計(jì)量、酬勞、交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱(chēng)、型號(hào)單位、單價(jià)金額合計(jì)

合計(jì)人民幣金額（大寫(xiě)）：

（注：空格如不夠用，可以另接）

其次條定作人供應(yīng)的材料

材料規(guī)格

計(jì)量

數(shù)量質(zhì)量

供應(yīng)日期

消耗定額

名稱(chēng)型號(hào)單位

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條承攬人對(duì)定作人供應(yīng)的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：

第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

第七條定作人供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、方法及保密要求：

第八條承攬人發(fā)覺(jué)定作人供應(yīng)的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點(diǎn)：

第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：

第十二條酬勞的結(jié)算方式及期限：

第十三條定作人在年月日前交定金（大寫(xiě)）元。

第十四條本合同解除的條件：

第十五條定作人未向承攬人支付酬勞的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

第十六條違約責(zé)任：

第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓卫聿块T(mén)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第種方式解決：

（一）提交仲裁委員會(huì)仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十八條其他商定事項(xiàng)：

定作人（章）：

承攬人（章）：

住宅：

住宅：

法定代表人：

法定代表人：

居民身份證號(hào)碼：

居民身份證號(hào)碼：

托付代理人：

托付代理人：

電話(huà)：

電話(huà)：

開(kāi)戶(hù)銀行：

開(kāi)戶(hù)銀行：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）

賬號(hào)：

賬號(hào)：

經(jīng)辦人：

郵政編碼：

郵政編碼：

監(jiān)制部門(mén)：

印制單位：

關(guān)于承攬加工合同12

定作單位：某某工程經(jīng)理部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

承攬單位：某某鋼構(gòu)造制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

依據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程風(fēng)口平臺(tái)出鐵場(chǎng)構(gòu)件加工制作托付給乙方承攬加工，結(jié)合詳細(xì)狀況，雙方本著公正合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商全都，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

第一條加工構(gòu)件品名與價(jià)款

一、加工品名：某某高爐大修工程鋼構(gòu)造工程風(fēng)口平臺(tái)出鐵場(chǎng)構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不承受甲方托付加工的構(gòu)件。

二、承攬方式：本加工構(gòu)件采納包人工、包輔材、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干、完工結(jié)算的承攬方式。

三、加工單價(jià)：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）

四、本加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定，不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調(diào)價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的全部加工內(nèi)容及費(fèi)用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。

五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場(chǎng)地進(jìn)展防腐涂裝，乙方免費(fèi)供應(yīng)構(gòu)件機(jī)械翻身。

六、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi)，乙方開(kāi)具發(fā)票。

其次條加工成品期限與交付

一、加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工挨次和出廠(chǎng)時(shí)間準(zhǔn)時(shí)交付加工構(gòu)件。詳細(xì)交付日期甲方提前五天通知乙方。

二、交付狀態(tài)：按甲方供應(yīng)的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付，并協(xié)作防腐涂裝。

三、交付地點(diǎn)：運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地，甲方負(fù)責(zé)卸車(chē)。

第三條加工材料供給與選購(gòu)

一、甲方負(fù)責(zé)供給的材料：本加工構(gòu)件的全部工程鋼材由甲方供給，并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn)，乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專(zhuān)人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料，排幅員必需經(jīng)過(guò)甲方確認(rèn)前方可下料切割，超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除；如因乙方緣由超領(lǐng)用料或鋪張材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費(fèi)。

二、乙方負(fù)責(zé)供給的材料：本加工構(gòu)件的全部輔材、措施用料均由乙方自行選購(gòu)；采納甲控乙供形式；全部材料必需符合施工圖設(shè)計(jì)要求。

三、乙方自行選購(gòu)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒(méi)有合格證書(shū)，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過(guò)試驗(yàn)定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

四、具有合格證書(shū)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn)，其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時(shí)內(nèi)清理出場(chǎng)。

五、材料代用，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，乙方方可使用代用材料；因乙方緣由使用時(shí)，由乙方擔(dān)當(dāng)發(fā)生的費(fèi)用。

第四條加工成品質(zhì)量與驗(yàn)收

一、依據(jù)設(shè)計(jì)施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說(shuō)明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國(guó)家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、《建立工程質(zhì)量治理方法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。

二、質(zhì)量等級(jí)：一次驗(yàn)收合格

三、保修期限：保修壹年。

四、技術(shù)資料：由甲方供應(yīng)壹套加工圖紙及加工技術(shù)說(shuō)明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必需按甲方貫標(biāo)程序記錄整理，格式采納甲方供應(yīng)的表格格式。

關(guān)于承攬加工合同13

需方:

(甲方)

供方：

(乙方)合同編號(hào)：NO（門(mén)窗）03________________________________________________________________

簽訂日期：年月日

為了標(biāo)準(zhǔn)建筑門(mén)窗購(gòu)銷(xiāo)行為，愛(ài)護(hù)供需雙方合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)，明確雙方技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，保證工程建立正常進(jìn)展，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，全都同意簽訂本合同，以便共同遵守。

1、建筑門(mén)窗用途概況

工程名稱(chēng)：_____________________建筑構(gòu)造：__________________工程地址：_____________________使用層次：__________________

2、建筑門(mén)窗供給要求

2.1本合同中的單價(jià)是指門(mén)窗到________________________交貨的價(jià)格。

2.2交貨點(diǎn)具體地址：____________________________________。

2.3其它要求：___________________________________________

3、結(jié)算和付款方式

3.2結(jié)算方式：

3.2付款方式與期限：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4、技術(shù)要求

4.1乙方供給的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行并符合__________標(biāo)準(zhǔn)，(標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng))________________________________________________________________________________________________________________________________。

4.2乙方應(yīng)隨每批產(chǎn)品供應(yīng)《產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)》。

4.3產(chǎn)品運(yùn)輸方式及包裝標(biāo)準(zhǔn)_____________________________________。

5、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限

5.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按該產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，如尚無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的則按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或已經(jīng)主管部門(mén)備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

5.2甲方在驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)覺(jué)產(chǎn)品的品種、型號(hào)、規(guī)格、顏色和質(zhì)量不合規(guī)定，應(yīng)妥當(dāng)保管，并在天內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議；在托收承付期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定局部的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質(zhì)

量下降的，不得提出異議。

5.3如發(fā)覺(jué)產(chǎn)品有嚴(yán)峻質(zhì)量問(wèn)題，甲方應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)向上海市建材業(yè)質(zhì)量監(jiān)視治理中心和門(mén)窗分中心報(bào)告，同時(shí)用書(shū)面通知乙方準(zhǔn)時(shí)分析解決。在問(wèn)題未查清之前該批產(chǎn)品必需封存不能使用。甲方因此受到的損失，由乙方按違約責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

6、違約責(zé)任

6.1甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的各項(xiàng)條款，如合同一方違約，由違約方擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并參照合同法有關(guān)條款及雙方的商定，向?qū)Ψ絻敻哆`約局部貨款的％的違約金。

6.2如另行商定責(zé)任賠償規(guī)定的，應(yīng)在8.5“其他商定”一欄中予以寫(xiě)明賠償方式、方法與金額。

7、解決爭(zhēng)議的方式

7.1本合同在履行過(guò)程如產(chǎn)生爭(zhēng)議，甲、乙雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進(jìn)展協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可提請(qǐng)分中心進(jìn)展調(diào)解或通過(guò)有關(guān)法律程序解決。

8、其他商定事項(xiàng)

8.1乙方在門(mén)窗運(yùn)抵交貨點(diǎn)后，甲方應(yīng)提從堆放場(chǎng)地，并準(zhǔn)時(shí)做好相應(yīng)的驗(yàn)收工作，如消失問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)協(xié)商解決。

8.2乙方如遇特別緣由不能正常供貨時(shí)，應(yīng)提前天通知甲方協(xié)商解決，否則造成后果乙方負(fù)責(zé)。

8.3甲方如遇特別緣由不能按合同規(guī)定繳付貨款時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)主動(dòng)通知乙方協(xié)商解決，否則造成后果由甲方負(fù)責(zé)。

8.4如遇人為不行抗拒因素（如臺(tái)風(fēng)、洪水等）和其他不行預(yù)見(jiàn)事故發(fā)生而不能履行合同時(shí)，免除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。

8.5其他商定：

9、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方印章后生效，如有未盡事宜，須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。

本合同一式五份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，上海市建立工程交易治理中心建筑門(mén)窗分中心備案一份。

甲方：乙方：

單位名稱(chēng)：（蓋章）單位名稱(chēng)：（蓋章）

帥氣的小編精選推舉

購(gòu)房合同電子版|購(gòu)房合同模板|購(gòu)房合同范本|購(gòu)房合同免費(fèi)模板大全

關(guān)于承攬加工合同14

甲方：_______________公司

法定代表人：_____________乙方：___________有限公司

代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號(hào)）達(dá)成如下和解協(xié)議：

1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過(guò)程中未得到乙方的托付授權(quán)，事后乙方已出具聲明對(duì)無(wú)權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。

2、甲方打算對(duì)該案撤回上訴，為彌補(bǔ)甲方的損失，乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。

3、雙方無(wú)其它經(jīng)濟(jì)糾紛。

4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日

關(guān)于承攬加工合同15

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格（長(zhǎng)，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺(tái)│130x40x90│件│120││

├──────────┼─