2023年整理一級建造師之一建工程法規(guī)高分通關題型題庫附解析答案

2023年整理一級建造師之一建工程法規(guī)高分通關題型題庫附解析答案

單選題（共50題）1、下列關于夜間施工說法正確的是（）。A.禁止夜間進行建筑施工作業(yè)B.因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須有縣級以上地方人民政府建設行政主管部門的證明C.因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須事先告知附近居民并獲得其同意D.禁止夜間進行產生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外【答案】D2、《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，未經環(huán)境保護行政主管部門批準，擅自拆除或者閑置環(huán)境噪聲污染防治設施，致使環(huán)境噪聲排放超過規(guī)定標準的，由()。A.縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門責令改正，并處罰款B.市級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門責令改正，并處罰款C.省級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門責令改正，并處罰款D.國務院環(huán)境保護行政主管部門責令改正，并處罰款【答案】A3、某跨海大橋建設項目，有甲、乙、丙、丁四家單位投標，招標人可以接收投標文件的情形是()A.甲未通過資格預審遞交投標文件B.乙的投標文件逾期送達C.丙的投標文件未按要求密封D.丁的投標文件有大幅度修改【答案】D4、國家一級建造師的主要執(zhí)業(yè)范圍是（）。A.擔任建設工程項目施工的項目經理B.擔任建設工程項目評估人員C.從事建設工程項目咨詢工作D.從事建設工程項目預算工作【答案】A5、某大型項貝由于未進行配套環(huán)境保護措施的技術論證,其環(huán)境影響評價文件未獲批準，關于該項目的立項和開工，下列說法中，正確的是（）。A.可以先批準立項，但建設單位不得開工B.不得批準立項，建設單位不得開工C.不得批準立項，但建設單位可以先開工D.可以先批準立項，建設單位可以先開工【答案】B6、甲公司與乙運輸公司簽訂了多式聯(lián)運合同，應甲要求，乙開具了可轉讓多式聯(lián)運單據。甲隱瞞了所運物品為危險物等相關信息，也未履行妥善包裝的義務，且不久就將這份合同轉讓給了丙公司。運輸期間該物品發(fā)生自燃，導致運輸工具損毀。對此，下列說法中正確的是（）。A.丙應對此承擔損害賠償責任B.乙應賠償甲的損失C.甲應對此承擔損害賠償責任D.乙應賠償丙的損失【答案】C7、甲與乙訂立了一份施工項目的材料采購合同，貨款為50萬元，乙向甲支付定金8萬元，如任何一方不履行合同應支付違約金10萬元。甲因生產問題無法按時交貨，在乙提出的如下訴訟請求中，既能最大限度的保護自己的利益，又能獲得法院支持的訴訟請求是（）。A.請求甲支付違約金10萬元B.請求甲雙倍返還定金16萬元C.請求甲支付違約金10萬元，同時請求返還支付的定金8萬元D.請求甲雙倍返還定金16萬元，同時請求甲支付違約金10萬元【答案】C8、關于建設工程依法實行工程監(jiān)理的說法，正確的是（）。A.建設單位應當委托該工程的設計單位進行工程監(jiān)理B.建設單位應當委托具有相應資質等級的工程監(jiān)理單位進行監(jiān)理C.工程監(jiān)理單位不能與建設單位有隸屬關系D.工程監(jiān)理單位不能與該工程的設計單位有利害關系【答案】B9、關于工程建設項目是否需招標的說法，正確的是（）。A.使用國有企業(yè)事業(yè)單位自有資金的工程建設項目必須進行招標B.涉及國家秘密、國家安全、搶險救災的項目一律不招標C.已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能自行建設的項目可以不進行招標D.項目技術復雜或有特殊要求，只有少量潛在投標人可供選擇的項目可以不進行招標【答案】C10、關于勞務派遣的說法，正確的是（）（2016）A.甲可以背勞務派遣公司派到某施工企業(yè)擔任安全員B.乙可以被勞務派遣公司派到某公司做臨時性工作1年以上C.丙在無工作期間，其所屬勞務派遣公司不再向其支付工資D.勞務派遣協(xié)議中應當載明社會保險費的數額【答案】D11、關于工程監(jiān)理的職責和權限，下列說法錯誤的是（）。A.未經監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用B.未經監(jiān)理工程師簽字，建設單位不得撥付工程款C.隱蔽工程驗收未經監(jiān)理工程師簽字，不得進入下一道工序D.未經總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不進行竣工驗收【答案】B12、工傷醫(yī)療的停工留薪期一般不超過（）個月。A.8B.10C.12D.15【答案】C13、根據《建設工程質量管理條例》，建設工程承包單位應當向建設單位出具質量保修書的時間是（）。(2015真題)A.竣工驗收時B.提交竣工驗收報告時C.竣工驗收合格后D.交付使用時【答案】B14、某建材購銷合同實行政府指導價，則下列表述中正確的是()。A.供貨商逾期交付標的物，遇價格上漲時，按照原價格執(zhí)行B.供貨商逾期交付標的物，遇價格下降時，按照原價格執(zhí)行C.購買方逾期付款的，遇價格下降時，按照新價格執(zhí)行D.購買方逾期提取標的物的，遇價格下降時，按照新價格執(zhí)行【答案】A15、根據《勞動合同法》，在勞務派遣用式方式中，訂立勞務派遣協(xié)議的主體是（）。A.派遣單位與用工單位B.用工單位與勞動者C.用工單位與當地人民政府D.派遣單位與勞動者【答案】A16、在訴訟中，無民事行為能力人、限制民事行為能力人的監(jiān)護人是他的()。A.指定代理人B.法定代理人C.委托代理人D.意定代理人【答案】B17、（2020年真題）下列情形中，不屬于違法分包的是（）。A.施工總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的B.專業(yè)承包單位將其承包工程中的勞務作業(yè)發(fā)包給勞務分包單位的C.施工總承包合同中未有約定，又未經建設單位認可，施工總承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成的D.施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位的【答案】B18、下列關于建設用地使用權的轉讓、互換、出資、贈與等相關規(guī)定的表述，錯誤的是()。A.當事人應當采取書面形式訂立相應的合同B.附著于該土地上的建筑物、構筑物及其附屬設施一并處分C.應當向登記機構申請變更登記D.住宅建設用地使用權期間屆滿的，需要依照法律規(guī)定辦理續(xù)期【答案】D19、未成年人所作的與其年齡和智力狀況不相當的證言()。A.不能單獨作為認定案件事實的依據B.經家長認可，可以作為認定案件事實的依據C.對方當事人提出異議但沒有足以反駁的相反證據，可以作為認定案件事實的依據D.人民法院可以確認其有證明力【答案】A20、根據《招標投標法》的規(guī)定，下列施工項目不屬于必須招標范圍的是（）A.企業(yè)投資的體育場B.企業(yè)投資的廉租住房C.企業(yè)投資的商品住房D.在資質等級許可范圍內施工企業(yè)建設的自用辦公樓【答案】D21、當事人申請撤銷仲裁裁決，應當向（）提出。A.仲裁委員會的上級主管機關B.仲裁委員會所在地的中級人民法院C.仲裁員委員會所在地的基層人民法院D.被告所在地的基層人民法院【答案】B22、承包人與材料供應商合同約定買賣鋼材500噸，由于施工內容的調整變化，承包人通知材料供應商可能要改變交貨數量，但一直沒有明確具體交貨數額。交貨期到達，供應商將500噸鋼筋交付承包人，承包人拒絕接受，理由是合同已協(xié)議變更，則正確的說法是（）。A.供應商應承擔由此給承包人造成的損失B.承包人可根據實際情況部分接受貨物C.由于雙方已變更合同，供應商應暫停送貨D.承包人拒絕接受，應承擔違約責任【答案】D23、向法院申請執(zhí)行的期間為()。A.3個月B.6個月C.1年D.2年【答案】D24、下列施工單位人員中，不必經建設主管部門考核合格即可任職的是（）。A.項目安全生產管理人員B.項目技術員C.企業(yè)主要負責人D.項目經理【答案】B25、某施工企業(yè)對建設行攻主管部門的行政處罰不服，向人民法院提起了行政訴訟。關于本案中的舉證責任，下列說法正確的是（）。A.舉證責任的分配原則是“誰主張，誰舉證”B.建設行政主管部門在訴訟過程中不得自行取證C.施工企業(yè)對沒有違法的事實負有舉證責任D.作出該行政處罰的依據應當由施工企業(yè)提供【答案】B26、發(fā)生下列()情形的，安全生產許可證頒發(fā)管理機關應當暫扣或吊銷企業(yè)的安全生產許可證。A.主管部門發(fā)現(xiàn)企業(yè)不再具備安全生產條件的B.超越法定職權頒發(fā)安全生產許可證的C.違反法定程序頒發(fā)安全生產許可證的D.工作人員濫用職權、玩忽職守頒發(fā)安全生產許可證的【答案】A27、關于注冊商標有效期的說法，正確的是（）。A.10年，自申請之日起計算B.10年，自核準注冊之日起計算C.20年，自申請之日起計算D.20年，自核準注冊之日起計算【答案】B28、某工程施工合同約定承包人對基礎工程墊資，時間為3個月，發(fā)包人對墊付資金按照銀行定期3個月存款利率的2倍支付利息，后發(fā)包人未按照合同約定支付利息，承包人將其訴至法院。銀行3個月定期存款利息為2.4%，同期貸款利率為6%，則法院對墊資利息的處理正確的是（）。A.不予支持B.按照2.4%支付利息C.按照4.8%支付利息D.按照6%支付利息【答案】C29、下列主體中屬于法人的是（）。A.某施工企業(yè)項目部B.某施工企業(yè)分公司C.某大學建筑學院D.某鄉(xiāng)人民政府【答案】D30、無權代理主要包括沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后的行為。對于無權代理，如果未經被代理人追認，則應由（）承擔責任。A.被代理人B.代理人C.第三人D.行為人【答案】D31、某劇院工程，建設單位在領取施工許可證后滿一年才開工，則開工時()。A.建設單位應當向發(fā)證機關報告B.應當報發(fā)證機關核驗施工許可證C.應當報發(fā)證機關申請延期D.施工許可證已自行作廢【答案】D32、甲與乙訂立了一份施工項目的材料采購合同，貨款為40萬元，乙向甲支付定金4萬元，如任何一方不履行合同應支付違約金6萬元。甲因將施工材料另賣他人而無法向乙完成交付，在乙提出的如下訴訟請求中，既能最大限度保護自己的利益，又能獲得法院支持的訴訟請求是（）。(2015真題)A.請求甲支付違約金6萬元B.請求甲雙倍返還定金8萬元C.請求甲支付違約金6萬元，同時請求返還支付的定金4萬元D.請求甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元【答案】C33、根據《環(huán)境噪聲污染防治法》，關于建設項目環(huán)境噪聲污染防治的說法，正確的是（）。A.建設項目可能產生環(huán)境噪聲污染的，施工企業(yè)必須提出環(huán)境影響報告書B.環(huán)境影響報告書應當報生態(tài)環(huán)境主管部門批準C.環(huán)境影響報告書中應當有施工企業(yè)的意見D.環(huán)境影響報告書應當征得該建設項目所在地單位和居民的同意【答案】B34、某企業(yè)以其辦公樓作為抵押物向銀行貸款，并辦理了抵押登記。該抵押合同生效的時間為（）之日。A.抵押合同簽字、蓋章B.房產行政主管部門登記C.到公證部門辦理公證D.貸款合同生效【答案】A35、國家實行有利于節(jié)能的()政策，引導單位和個人節(jié)約和合理利用水、電、氣等資源性產品。A.稅收B.信貸C.價格D.獎勵【答案】C36、工程監(jiān)理單位與建設單位串通，弄虛作假、降低工程質量并造成損失的，賠償責任應當由（）承擔。A.監(jiān)理單位B.施工單位C.監(jiān)理單位和建設單位連帶D.建設單位【答案】C37、某工程項目于2009年3月1日通過竣工驗收，并于2009年3月12日辦理了備案。根據規(guī)定，建設單位向有關部門移交工程檔案的最后時限為（）。A.2009年4月1日B.2009年6月1日C.2009年3月12日D.2009年6月12日【答案】B38、根據《環(huán)境噪聲污染防治法》，在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內，不能在夜間進行產生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)的是（）作業(yè)。A.搶修B.搶險C.搶工期D.生產工藝要求必須連續(xù)【答案】C39、甲、乙雙方訂立的合同經人民法院判決認定為無效合同，則該合同自（）時起不具有法律效力。A.合同訂立B.合同生效C.當事人提起訴訟D.法院判決生效【答案】A40、關于建設工程未經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后又以使用部分質量不符合約定為由主持權利的說法，正確的是（）。2017A.發(fā)包人以裝飾工程質量不符合約定主張索賠的，應予支持B.凡不符合合同約定或者驗收規(guī)范的工程質量問題，承包人均應當承擔責任C.承包人應當在工程的合理使用壽命內對地基基礎和主體結構質量承擔責任D.承包人的保修責任可以免除【答案】C41、關于招標文件的說法，正確的是（）。2018真題A.招標文件的要求不得高于法律規(guī)定B.潛在投標人對招標文件有異議的，招標人作出答復前，招標投標活動繼續(xù)進行C.招標文件中載明的投標有效期從提交投標資格預審文件之日起算D.招標人修改已發(fā)出的招標文件，應當以書面形式通知所有招標文件收受人【答案】D42、某建筑公司的采購員未經授權以公司的名義簽訂了水泥采購合同，當水泥運到工地時正值工地需要，項目經理就同意使用了。后建筑公司以該合同未經授權為由不予確認，則供應商應當就未付的材料款向()主張。A.采購員B.項目經理部C.項目經理D.建筑公司【答案】D43、2015年9月15日，甲公司與丙公司訂立書面協(xié)議轉讓其對乙公司的30萬元債權，同年9月25日甲公司將該債權轉讓通知了乙公司。關于該案的說法，正確的是（）。2016A.甲公司與丙公司之間的債權轉讓協(xié)議于2015年9月25日生效B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主張30萬元的債權C.甲公司和乙公司就30萬債務的清償對丙公司承擔連帶責任D.甲公司和丙公司之間的債權轉讓行為于2015年9月25日對乙公司發(fā)生效力【答案】D44、王某自2010年1月至2016年5月一直在某安裝工程公司工作，2016年5月公司提出解除勞動合同并與王某協(xié)商一致后解除勞動合同，王某離職前月工資8000元，所在城市上年度職工月平均工資2000元，該公司應向王某支付（）元的經濟補償。A.3.1萬B.3.9萬C.4.2萬D.5.2萬【答案】B45、根據民用建筑節(jié)能管理規(guī)定，關于各單位執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標準說法錯誤的是（）A.經審查不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得頒發(fā)施工許可證B.對不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得出具竣工驗收合格報告C.在具備太陽能利用條件的地區(qū)，必須采用太陽能、地熱能等可再生能源。D.建設單位不得以任何理由要求施工單位修改經審查合格的節(jié)能設計文件【答案】C46、某建筑工程公司委托其業(yè)務員甲某外出采購水泥，甲某以建筑工程公司的名義與乙公司簽訂一份鋼材購銷合同，根據我同《民法典》的規(guī)定，該鋼材購銷合同是（）。A.有效合同B.無效合同C.可撤銷合同D.效力待定合同【答案】D47、甲居住的房屋,乙認為并非甲所有,而對其主張所有權。根據《民法典》的規(guī)定,乙可以請求法院()。A.返還原物B.排除妨礙C.恢復原狀D.確認物權【答案】D48、下列關于安全專項施工方案的實施的說法，正確的是（）。A.施工單位發(fā)現(xiàn)專項施工方案有錯誤的，立即予以修改、調整B.因規(guī)劃調整、設計變更等原因確需調整的，修改后的專項方案應當按規(guī)定重新審核和論證C.建設單位應派專人對專項方案實施情況進行現(xiàn)場監(jiān)督和按規(guī)定進行監(jiān)測D.專項施工方案驗收需經監(jiān)理工程師簽字后，方可進入下一道工序【答案】B49、下列關于仲裁，說法正確的是（）。A.仲裁裁決書經雙方簽收具有法律效力B.仲裁協(xié)議只需包含仲裁事項和選定的仲裁委員會C.仲裁協(xié)議中約定兩個以上的仲裁結構，仲裁協(xié)議無效D.申請仲裁執(zhí)行的期間為2年【答案】D50、關于工程再分包的說法，正確的是（）。2017真題A.專業(yè)分包單位可將其承包的專業(yè)工程再分包B.專業(yè)分包單位不得將其承包工程中的非勞務作業(yè)部分再分包C.勞務分包單位可以將其承包的勞務工作再分包D.專業(yè)分包單位可以將非主體、非關鍵性的工作再分包給他人【答案】B多選題（共30題）1、勞動爭議仲裁委員會的組成成員應有（）。A.工會代表B.律師C.同級人民法院代表D.企業(yè)方面代表E.勞動行政部門代表【答案】AD2、甲、乙、丙三家企業(yè)組成聯(lián)合體參與某工程投標，其中，甲為一級土建企業(yè)，乙為二級安裝企業(yè)，甲、乙均具有法人資格；丙為勞務企業(yè)，不具有法人資格；甲為牽頭企業(yè)。根據《招標投標法》的規(guī)定，下列關于該聯(lián)合體的表述中，錯誤的是（）。A.丙企業(yè)不能作為聯(lián)合體的成員B.在丙企業(yè)不參加聯(lián)合體的情況下，該聯(lián)合體的資質等級為二級C.聯(lián)合體的共同投標協(xié)議應當同投標文件一并提交招標人D.若該聯(lián)合體中標，應當由甲企業(yè)與招標人簽訂合同E.聯(lián)合體各方就中標項目向招標人承擔連帶責任【答案】ABD3、某工程設備安裝階段，需要使用起吊能力為10噸的吊車進行大型永久設備的吊裝。承包商與設備租賃1司簽訂施工機械租賃合同時，應依據《安全生產管理條例》，要求該設備租賃公司提供（）。A.生產廠家的吊車制造許可證B.吊車出廠的產品合格證明C.機械燃油消耗定額證明D.租賃公司自行測試的安全性能檢測記錄E.具有資質檢驗檢測機構出具的安全性能檢測合格證明【答案】AB4、某施工保修合同中約定了對各部位的保修期限都是3年，其中沒有違反最低保修期限規(guī)定的是（）。A.基礎設施工程B.有防水要求的衛(wèi)生間C.供熱系統(tǒng)D.給排水管道E.裝修工程【答案】CD5、關于工程監(jiān)理職責和權限的說法，正確的有（）。2017真題A.未經監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用B.未經監(jiān)理工程師簽字，施工企業(yè)不得進入下一道工序的施工C.未經專項監(jiān)理工程師簽字，建設單位不得撥付工程款D.未經總監(jiān)簽字，建設單位不得進行竣工驗收E.未經監(jiān)理工程師，建筑構配件不得在工程上使用【答案】ABD6、下列工程項目中無須辦理施工許可證的是（）。A.建筑面積為350平方米采暖改造工程B.工程投資額38萬元的節(jié)能工程C.農民在宅基地上建造的二層自建房屋D.防洪堤汛期搶修工程E.外資工程【答案】CD7、用人單位應當向勞動者按月支付2倍工資的情況包括（）。A.自用工之日超過1個月不滿1年，未與勞動者訂立書面勞動合同B.符合法定條件時，拒絕與勞動者訂立無固定期限合同C.拖欠勞動者工作報酬D.法定節(jié)假日安排勞動者加班E.違法與勞動者解除或終止勞動合同【答案】AB8、關于工程建設缺陷責任期確定的說法，正確的有（）。A.發(fā)包人導致竣工遲延的，在承包人提交竣工驗收報告后進入缺陷責任期B.缺陷責任期一般為6個月，12個月或24個月C.發(fā)包人導致竣工遲延的，在承包人提交竣工報告后60天后，自動進入缺陷責任期D.缺陷責任期一般從工程通過竣（交）工驗收之日起計E.承包人導致竣工遲延的，缺陷責任期從實際通過竣工驗收之日起計【答案】BD9、工程質量監(jiān)督機構對竣工驗收程序實施的監(jiān)督包括（）。A.驗收程序是否合法B.施工單位質量行為是否合法C.竣工驗收資料是否齊全D.實體質量是否存有嚴重缺陷E.竣工結算是否完成【答案】ACD10、承諾應當以通知的方式作出，但根據（）表明可以通過行為作出承諾的除外。A.法律規(guī)定B.交易習慣C.承諾內容D.交易的性質E.要約【答案】B11、根據《建設工程安全生產管理規(guī)定》，施工企業(yè)對作業(yè)人員進行安全生產教育培訓，應在()之前。A.作業(yè)人員進入新的崗位B.作業(yè)人員進入新的施工現(xiàn)場C.企業(yè)采用新技術D.企業(yè)采用新工藝E.企業(yè)申請辦理資質延續(xù)手續(xù)【答案】ABCD12、根據《招標投標法實施條例》，國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，可以邀請招標的有（）。A.技術復雜，只有少量潛在投標人可供選擇的項目B.國務院發(fā)展改革部門確定的國家重點項目C.受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇的項目D.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大的項日E.省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點項目【答案】ACD13、關于施工招標資格審查的說法，正確的有（）。A.依法必須進行招標的項目提交資格預審申請文件的時間，自資格預審文件停止發(fā)售之日起不得少于5日B.國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，應當由評標委員會審查資格預審申請文件C.資格預審應當按照資格預審文件載明的標準和方法進行D.通過資格預審的申請人少于3個的，應當重新招標E.招標人采用資格后審辦法對投標人進行資格審查的，應當在開標后由評標委員會按照招標文件規(guī)定的標準和方法對投標人的資格進行審查【答案】ACD14、關于工程建設缺陷責任期的確定，下列說法中正確的是（）。A.缺陷責任期一般為1年，最長不超過2年B.缺陷責任期從工程通過竣工驗收之日起計C.由于承包人原因導致工程無法按規(guī)定期限進行竣工驗收的，缺陷責任期從實際通過竣工驗收之日起計D.發(fā)包人導致竣工遲延的，在承包人提交竣工驗收報告后進入缺陷責任期E.發(fā)包人導致竣工遲延的，在承包人提交竣工驗收報告后60天，自動進入缺陷責任期【答案】ABC15、甲將一設備出租給乙，租期3個月。乙未經甲同意便將這一設備轉租給丙。在租賃設備還有20天屆滿時，甲通過其他渠道得知這個情況后，便解除了與乙的租賃合同，收回了設備，由此給丙帶來了損失。按照租賃合同的法律規(guī)定，下列說法中正確的是（）。A.甲可以解除合同B.甲提前解除合同要承擔違約責任C.甲和乙應共同承擔給丙造成的損失D.丙只能自認倒霉E.乙應當承擔給丙造成的損失【答案】A16、根據《注冊建造師管理規(guī)定》，下列情形中，不予注冊的有（）。A.錢某取得資格證書3年后申請注冊B.趙某因工傷喪失了民事行為能力C.孫某與原單位解除勞動關系后申請變更注冊D.周某申請在兩個單位分別注冊E.李某已滿60歲但仍擔任單位的咨詢顧問【答案】BD17、施工企業(yè)采購、租賃的防護用具、機械設備、施工機具及配件，應當具有（），并在進入施工現(xiàn)場前進行查驗。A.生產（制造）許可證B.使用維修說明書C.產品銷售許可證D.設備登記卡E.產品合格證【答案】A18、某療養(yǎng)院投資3100萬元，工程為框架結構5層，設計合理使用年限50年。施工企業(yè)起草的《工程質量保修書》中，下列保修期限符合《建設工程質量管理條例》要求的有（）。A.衛(wèi)生間防水工程：6年B.供熱系統(tǒng)工程：1年C.外墻防滲漏：3年D.裝修工程：2年E.給水排水管道工程：2年【答案】AD19、關于工程建設中債的說法，正確的有（）。2016A.建立單位要求存在重大安全隱患的工程暫停施工構成侵權之債B.投標人給招標人巨額賄賂騙取中標成不當得利之債C.勞務人員按照規(guī)定維修施工工具構成無因管理之債D.施工中的建筑物上墜落的磚塊造成他人損害構成侵權之債E.施工企業(yè)向設備商租賃起重機械構成合同之債【答案】D20、《民法典》規(guī)定，要約邀請包括（）等。A.拍賣公告B.招標公告C.遞交投標文件D.招股說明書E.寄送價目表【答案】ABD21、下列符合《綠色施工導則》對非傳統(tǒng)水源利用要求的是()。A.優(yōu)先采用中水攪拌、中水養(yǎng)護,有條件的地區(qū)和工程應收集雨水養(yǎng)護B.現(xiàn)場機具、設備、車輛沖洗、噴灑路面、綠化澆灌等用水,盡量不使用市政自來水C.大型工程的不同單項工程、不同標段、不同分包生活區(qū),凡具備條件的應分別計量用水量D.施工現(xiàn)場分別對生活用水與工程用水確定用水定額指標,并分別計量管理E.力爭施工中非傳統(tǒng)水源和循環(huán)水的再利用量大于20%【答案】AB22、某省轄區(qū)某市市區(qū)內發(fā)現(xiàn)的古文化遺址被確定為全國重點文物保護單位，則其建設控制地帶由()來劃定。A.省文物行政主管部門B.市文物行政主管部門C.省城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門D.市城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門E.國家文物局【答案】AC23、《侵權責任法》規(guī)定，建筑物、構筑物或者其他設施倒塌,塌陷造成他人損害的，在不能證明自己沒有過錯的情況下，應當承擔侵權責任的有()。A.所有人B.設計人C.管理人D.監(jiān)督人E.使用人【答案】AC24、甲施工企業(yè)收到水泥廠寄發(fā)的最新價目表，甲按照價目表標明的價格向水泥廠訂購100噸325#水泥