設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同真題練習模考A卷附答案

設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同真題練習?？糀卷附答案

單選題（共100題）1、《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內容()，視為要約。A.包含價格內容的B.符合要約規(guī)定的C.詳細介紹商品的D.附加了期限的【答案】B2、承包商的設計、承包商文件、工程的實施和完成，均應遵守的相關法律法規(guī)、技術標準和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A.基準日期B.投標截止日期C.中標通知到達承包商D.開工日期【答案】A3、下列關于承包商暫停工作權利的說法，錯誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應公正確定對承包商的補償D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求【答案】A4、甲、乙兩企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A5、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時間已經超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請復工的通知后，工程師在()天內沒有給出許可，承包商即可采取相應的行動。A.14B.28C.56D.84【答案】B6、設備工程項目合同體系分析的重點在于()。A.不同合同間的工作協(xié)調B.檢核合同成立所必備的條款C.均衡雙方當事人的權利和義務D.設計特殊事件的處理機制【答案】A7、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，工程師應將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發(fā)臨時付款證書B.列入當月付款證書C.列入竣工結算報表D.簽發(fā)索賠付款證書【答案】B8、依據《合同法》的規(guī)定，出現()訂立的合同時，當事人可以向仲裁機構請求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對方當事人采用欺詐手段【答案】D9、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應當是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗的日期C.工程師簽發(fā)接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】D10、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險有效期限是()。A.設備起運日起，至設備離開現場B.設備運抵現場起，至使用該設備的工程竣工C.開工之日起，至頒發(fā)接收證書D.開工之日起，至竣工時間屆滿【答案】A11、與邀請招標相比，公開招標的特有程序有()。A.資格預審B.資格后審C.特別審查D.現場踏勘【答案】A12、設備工程完工后，()應組織對設備工程項目進行驗收。A.業(yè)主B.設備監(jiān)理工程師C.設計人D.承包人【答案】A13、根據《建設工程質量管理條例》，設備安裝工程的最低保修期限為()。A.設計文件規(guī)定的合理使用年限B.雙方約定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C14、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時間已經超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請復工的通知后，工程師在()天內沒有給出許可，承包商即可采取相應的行動。A.14B.28C.56D.84【答案】B15、根據《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應當先履行義務的一方當事人有確切證據證明對方經營狀況嚴重惡化時，可以()。A.行使同時履行抗辯權B.變更合同C.行使撤銷權D.中止履行合同【答案】D16、在因缺陷產品導致人身損害的產品責任法律關系中，權利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲者【答案】B17、設備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。A.具體合同事件B.設備工程進度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D18、我國解決合同爭議采取“或裁或審”制度，如果當事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調解C.行政復議D.訴訟【答案】D19、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負責人指示土方分包人將積水處理后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負責人C.分包人D.施工人員【答案】C20、有關組織或機構編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構成是()。A.履約保證和合同格式B.合同格式和合同數據C.合同格式和對擬招標合同的特殊條款規(guī)定D.合同數據和對擬招標合同的特殊條款規(guī)定【答案】D21、根據《民事訴訟法》，因設備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。A.原告住所地B.合同簽訂地C.合同標的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D22、基于現場保安，負責阻止未經授權的人員進入現場的是()。A.工程師B.承包商C.業(yè)主D.保安公司【答案】B23、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復議法》申請復議。A.行政立法行為B.國防、外交等國家行為C.對民事糾紛的仲裁、調解或處理D.行政機關就土地、礦產等資源的所有權或者使用權歸屬所做的行政裁決【答案】D24、根據我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A25、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當地同行業(yè)的標準B.高于當地同行業(yè)的標準C.低于本國同行業(yè)的標準D.高于本國同行業(yè)的標準【答案】A26、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應向承包商支付期中付款證書確認的款額，付款時間在()天內。A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計量后的56C.工程師收到報表和證明文件后的56D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56【答案】C27、中標通知書對招標人和中標人具有()效力。A.要約B.要約邀請C.行政D.法律【答案】D28、在()后，承包商應仔細檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎資料，并將發(fā)現的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標通知C.進駐現場D.提供設計文件【答案】A29、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，雙方應在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。A.14B.28C.56D.84【答案】C30、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C31、憑樣品買賣的設備，出賣人交付的設備應當與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質量C.封存的樣品及其法律規(guī)定D.封存的樣品及其品質擔保【答案】B32、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】D33、承包商未遵守對履約保證的相關要求而導致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B34、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責任方【答案】C35、甲方向乙方購買10臺設備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應了5臺設備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權行使的權利是()。A.同時履行抗辯權B.先履行抗辯權C.不安抗辯權D.合同撤銷權【答案】A36、如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應付款的根據是()條款。A.不可抗力B.索賠C.風險與保險D.竣工結算【答案】A37、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應至少指派一名稱職的()，負責現場的安全和預防事故工作，并賦予其發(fā)布指示和采取各種措施預防事故發(fā)生的職權。A.專職安全員B.施工監(jiān)督員C.應急救援人員D.專職醫(yī)護人員【答案】A38、檢核表的核心思想是()。A.確定事件的邏輯關系B.持續(xù)改進C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全過程【答案】B39、下列關于設備工程設計合同委托人違約責任的敘述，錯誤的是()。A.委托人不履行合同，無權請求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設計修改，應依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.委托人超過合同約定的日期付費時應向設計人償付逾期違約金D.政府主管部門對設計文件不審批，委托人也應支付設計費【答案】D40、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，承包商應提前21天發(fā)出其可進行每項竣工試驗的日期通知。該通知應發(fā)給()。A.工程師B.監(jiān)理公司C.業(yè)主D.安全生產主管部門【答案】A41、如果工程師的指示導致承包商因提供合作發(fā)生了某些不可預見費用，則該項指示應構成()。A.合同文件B.索賠C.爭議D.變更【答案】D42、設備工程合同文件一般包括()。A.投標保函、合同條件及附件B.合同條件及投標保函C.合同協(xié)議書及招標文件D.合同條件、技術文件和附件【答案】D43、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，承包商應提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C44、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。A.對施工現場侵權賠償糾紛進行的調解B.撤銷施工單位資質證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質證書而給與的行政處分D.關于資質證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B45、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C46、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D47、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司?，F乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導致丙公司遭受損失。乙公司應承擔的責任是()。A.向丙公司承擔違約責任B.向甲公司承擔違約責任C.向丙公司承擔賠償責任D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任【答案】B48、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B49、采用數據電文形式訂立合同的，合同成立的地點是()。A.發(fā)件人的主營業(yè)地B.發(fā)件人的經常居住地C.收件人的主營業(yè)地D.收件人的經常居住地【答案】C50、根據《物權法》，物權分為()。A.所有權、債權和用益物權B.動產物權、不動產物權和權利質權C.所有權、用益物權和擔保物權D.抵押權、質權和留置權【答案】C51、承包商執(zhí)行工程師恢復施工的指示后，對暫停期間設備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應負責修復并承擔由此產生的費用B.承包商應負責修復，由此產生的費用由責任方承擔C.責任方應負責修復并承擔由此產生的費用D.責任方應負責修復，由此產生的費用由承包商承擔【答案】B52、下列有關合同解除的敘述，錯誤的是()。A.合同解除包括約定解除和法定解除B.合同解除后，不影響合同中結算和清理條款的效力C.當事人協(xié)商一致，可以解除合同D.當事人單方行使解除權的，合同自通知到達對方時解除，對方有異議的，解除權消滅【答案】D53、下列關于投標保證金的說法，符合《招標投標法實施條例》規(guī)定的是()。A.投標保證金不得超過投標總價的2%B.招標人不得挪用投標保證金C.投標保證金不得以支票形式提交D.投標保證金有效期應超出投標有效期15天【答案】B54、對于業(yè)主按照合同規(guī)定免費提供的材料，承包商在接收時，應進行()，并將結果通知工程師。A.目視檢查B.化學試驗C.物理實驗D.性能檢查【答案】A55、根據《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。A.投標單位董事長的父親B.投標單位總經理的同學C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標項目所在地統(tǒng)計局局長【答案】A56、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B57、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人對開標有異議的，應當在()提出。A.開標前B.提交投標書時C.開標現場D.確定招標人前【答案】C58、生產者對其產品缺陷造成的人身傷害應當向受害人承擔的法律責任是()。A.刑事責任B.瑕疵擔保責任C.行政責任D.產品責任【答案】D59、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，工程的照管責任由承包商轉移至業(yè)主的時間是()之日。A.進行工程竣工試驗B.簽發(fā)接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B60、設備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。A.混凝土試塊檢驗B.鋼筋強度檢驗C.工程材料試驗D.試運行【答案】D61、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人對開標有異議的，應當在()提出。A.開標前B.提交投標書時C.開標現場D.確定招標人前【答案】C62、某水泥廠因技術問題致使生產的水泥達不到國家規(guī)定的標準，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購方簽訂水泥供應合同。則該合同屬于()簽訂的合同。A.采取欺詐手段B.采取脅迫手段C.因重大誤解D.超越代理權限【答案】A63、依據《合同法》的規(guī)定，出現()訂立的合同時，當事人可以向仲裁機構請求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對方當事人采用欺詐手段【答案】D64、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B65、招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標項目估算價的10%B.中標合同金額的10%C.招標項目估算價的5%D.中標合同金額的2%【答案】B66、某建設項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內，予以退還投標保證金。A.開標后30B.完成評標后15C.發(fā)出中標通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D67、某建設工程施工總承包單位經建設單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現電氣線路安裝質量不符合工程設計要求，存在安全隱患，導致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。A.建設單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質量不承擔責任B.電氣線路安裝不符合工程設計要求導致工程竣工延誤，應由分包人向建設單位承擔工程竣工延誤的責任C.分包人應當向建設單位承擔電氣線路安裝的返修、保修責任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔維修責任，還應承擔由此導致的工期延誤的責任【答案】D68、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D69、保險合同訂立后，投保人向保險人支付一定保險費，在()遭遇特定災害事故造成其財產損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔經濟補償或給付保險金的責任。A.投保人B.受益人C.被保險人D.保險人【答案】C70、根據招標投標的法律規(guī)定，在我國境內進行的下列工程建設項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術采用特定的專利技術的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C71、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務，受托人應向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責任。委托人的這一權利為()。A.代理權B.介入權C.追認權D.代位權【答案】B72、按照《安全生產法》規(guī)定：特別重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失【答案】C73、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數量以及每類施工設備的數量的時間周期是()。A.1周B.2周C.1個月D.2個月【答案】C74、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C75、根據《產品質量法》，下列產品中，屬于該法所稱“產品”的是()。A.鍋爐輔機B.天然氣C.軍工產品D.鐵礦石【答案】A76、在設備工程合同中，承包商擬雇傭的設計分包商應獲得()的同意。A.業(yè)主B.項目經理C.工程師D.工程師代表【答案】C77、如果一方因不可抗力事件將或已經使其履行合同義務受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務的期限是，()。A.覺察到該不可抗力事件的14天內B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內C.覺察到該不可抗力事件的28天內D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內【答案】A78、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應在()之前。A.開工日期B.簽發(fā)付款證書C.簽發(fā)接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C79、承包商將運達現場的承包商的主要設備移出現場時，應經()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師助理D.項目經理【答案】B80、FIDIC新黃皮書對扣除保留金的規(guī)定是()。A.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%B.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10%C.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10c%D.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%【答案】B81、國內設備工程合同的生效時間是()。A.經公證B.經批準C.雙方對合同條款取得一致意見D.雙方簽署【答案】D82、下列所有權的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈B.收益C.繼承D.受讓【答案】B83、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃氣罐發(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個最能支持某廠立場()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應由其自負D.該戶居民應向提供給其爐具的人索賠【答案】A84、如果承包商遇到了不可預見的物質條件，承包商有權索賠()。A.工期、費用和利潤B.費用和利潤C.工期和費用D.工期和利潤【答案】C85、下列關于設備承攬合同的說法，正確的是()。A.設備承攬合同的標的是特定的工作成果B.設備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應當分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A86、根據《仲裁法》，一方當事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應當裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行【答案】C87、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，招標人在招標文件中載明的投標有效期，起算時間是()之日。A.投標人發(fā)出投標文件B.招標人收到投標文件C.提交投標文件截止D.提交投標保證【答案】C88、下列()財產可以抵押。A.土地所有權B.抵押人依法承包但未經發(fā)包人同意的荒山的土地使用權C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經營權D.有爭議的財產【答案】C89、如果工程未能通過竣工試驗導致工程價值降低，但合同價格應予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經雙方協(xié)商確定后，承包商應在()前將扣減金額支付給業(yè)主，或根據業(yè)主的索賠約定支付。A.重新試驗B.承包商提交試驗報告C.工程師認可試驗結果D.簽發(fā)接收證書【答案】D90、下列關于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應商應取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應提前28天通知工程師C.承包商應當對指定分包商的行為負責D.承包商可將整個工程分包給他人【答案】C91、下列()財產可以抵押。A.土地所有權B.抵押人依法承包但未經發(fā)包人同意的荒山的土地使用權C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經營權D.有爭議的財產【答案】C92、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應當認定()。A.尚無合同關系B.合同沒有成立C.合同已經成立D.由于法律規(guī)定建設工程合同應當采用書面形式，故發(fā)包人不承擔責任【答案】C93、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權代理終止【答案】B94、根據《產品質量法》，下列情形中，屬于“產品缺陷”的是()。A.不具備產品應當具備的使用性能而事先未作說明B.產品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標準C.產品的結構、配方等方面存在不合理的危險D.產品不符合以實物樣品等方式表明的質量狀況【答案】C95、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復議C.和解D.訴訟【答案】C96、大中型工程從發(fā)出中標通知書后的()天內，雙方應按照招投標文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A97、設備采購合同中，因出賣人原因導致不能全部或部分交貨，應依照()的違約金數額支付違約金。A.法律規(guī)定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受【答案】B98、根據《民事訴訟法》，證據必須符合()要求。A.真實性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關聯(lián)性D.真實性、關聯(lián)性、公正性【答案】C99、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復議法》申請復議。A.行政立法行為B.國防、外交等國家行為C.對民事糾紛的仲裁、調解或處理D.行政機關就土地、礦產等資源的所有權或者使用權歸屬所做的行政裁決【答案】D100、質量技術監(jiān)督部門對許可證獲準企業(yè)進行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A.日常監(jiān)督檢查B.定期監(jiān)督檢查C.產品質量監(jiān)督抽查D.產品自查自檢【答案】D多選題（共40題）1、根據《物權法》，下列財產中可以設定抵押的有()。A.正在建造的建筑物、船舶、航空器B.交通運輸工具C.公立學校的教育設施D.依法被查封、抵押、監(jiān)管的財產E.以招標方式取得的土地承包經營權【答案】AB2、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，承包商在收到履約證書后56天內，向工程師提交的最終報表草案，應詳細列出()。A.根據合同完成的所有工作的價值B.承包商認為根據合同或其他規(guī)定應支付給他的任何其他款額C.最終應支付的款額D.雇主應付給承包商的余額E.承包商還應付給雇主的余額【答案】AB3、判斷生產設備所有權歸屬業(yè)主的時間界限的情況有()。A.生產設備起運B.生產設備運至現場C.承包商向制造商付款D.業(yè)主向承包商付款E.生產設備經工程師檢驗認可【答案】BD4、如果工程師發(fā)出了暫停指示，承包商在遵守該指示或在復工時招致了費用損失和工期延誤，承包商無權獲得補償的情形有()。A.由于承包商提供的設計存在缺陷造成的暫停B.由于承包商提供的材料存在缺陷造成的暫停C.由于承包商提供的設備存在缺陷造成的暫停D.承包商未能在工程暫停時，按合同規(guī)定提供相應的安全保護措施E.承包商已經遵守了地方政府部門制定的程序【答案】ABCD5、設備工程合同有很強的不可預見性，導致合同價格變化的原因有()A.市場因素B.工程所在地法律、法規(guī)、條例、細則等發(fā)生變化C.工程變更D.誤期損害賠償費和提前竣工獎金E.不可抗力【答案】ABCD6、根據《侵權責任法》，生產者承擔懲罰性賠償責任的條件有()。A.惡意行為所造成了重大財產損失的嚴重后果B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡C.產品使用者無過錯D.主觀上存在故意E.產品缺陷與嚴重的損害后果之間存在因果關系【答案】BD7、某建設工程實施階段，建設單位分別與勘察設計院、監(jiān)理企業(yè)、施工企業(yè)簽訂了該工程的設計合同、委托監(jiān)理合同、施工承包合同；施工承包單位經建設單位同意，將供熱與供冷系統(tǒng)分包給分包單位，施工承包單位還與建材供應商簽訂了施工所需電料的采購合同。根據《建筑法》的規(guī)定，該工程的參與各方，不得與該建設工程的監(jiān)理企業(yè)有隸屬關系或者其他利害關系的有()。A.施工承包單位B.電料供應單位C.建設單位D.分包單位E.設計單位【答案】ABD8、根據《民法通則》，下列承擔法律責任的方式中，屬于承擔民事責任的方式有()。A.返還財產B.排除妨礙或消除危險C.罰金D.支付違約金E.賠償損失【答案】ABD9、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，工程師在收到承包商提交的()后，應向業(yè)主發(fā)出最終付款證書。A.最終報表草案B.最終報表C.竣工結算報表D.設備維修和操作手冊E.結清證明【答案】B10、買賣合同屬于()。A.雙務合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC11、在我國，判斷產品缺陷的標準有()。A.有無產品合格證明B.有無危及人身、財產安全的不合理的危險C.是否使用注冊商標D.是否符合保障人體健康及人身、財產安全的國家標準、行業(yè)標準E.是否造成人身傷害【答案】BD12、承包商應向業(yè)主方提供保障責任的情況有()。A.因承包商的工程設計、施工、竣工以及修補缺陷等活動引起的任何人員的人身傷害、疾病或死亡B.由于承包商違約行為造成的任何財產損失C.由于承包商及其人員的疏忽行為造成的任何財產損失D.承包商履行其合同義務導致的不可避免的損害E.不包括在保險中的業(yè)主風險所引起的損害【答案】ABC13、理論上對產品缺陷進行分類時，產品缺陷包括()。A.設計缺陷B.制造缺陷C.包裝缺陷D.指示缺陷E.使用缺陷【答案】ABD14、某建設項目招標人組建的評標委員會是：兩名招標人代表和三名技術、經濟等方面的專家。為確保評標委員會的組成符合《招標投標法》的規(guī)定，下列關于該評標委員會改組的做法，正確的有()。A.減少一名招標人代表，專家不再增加B.減少一名招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿∫幻麑＜褻.減少一名招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿擅麑＜褼.不減少招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿∫幻麑＜褽.不減少招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿擅麑＜摇敬鸢浮緽15、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，業(yè)主的風險有()。A.戰(zhàn)爭、敵對行動(不論宣戰(zhàn)與否)、入侵、外敵行動B.承包商使用爆炸性物質、輻射或放射性活動C.應由業(yè)主負責并提供的工程任何部分的設計D.非合同事先約定的業(yè)主提前占用永久工程的某一部分E.一個有經驗的承包商不可預見且無法合理防范的自然力的作用【答案】ACD16、根據《合同法》，受要約人對要約內容中的下列條款作出了變更，屬于實質性變更的有()。A.合同標的B.價款或者報酬C.履行期限D.違約責任E.履約擔保【答案】ABCD17、根據有關規(guī)定，依法必須招標的項目，評標委員會推薦三名中標候選人的，排名第一的中標候選人有下列情形的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人的有()。A.資質等級由二級晉升一級B.因不可抗力提出不能履行合同C.參與其他同類工程項目投標D.投標期間與另一投標人協(xié)商投標報價E.放棄中標【答案】BD18、在設備工程合同履行過程中，也會發(fā)生業(yè)主索賠。下列關于業(yè)主索賠權利的說法，正確的有()。A.業(yè)主應在發(fā)生索賠事件后的28天內，提交索賠報告B.業(yè)主索賠的內容包括有權得到的付款、缺陷通知期延長C.業(yè)主索賠的內容包括費用、利潤和竣工時間D.業(yè)主要求延長缺陷通知期的，應在缺陷通知期期滿前發(fā)出通知E.業(yè)主的索賠額確定后，可從合同價格和支付證書中扣除【答案】BD19、下列關于不安抗辯權的敘述，正確的有()。A.不安抗辨權是先履行義務一方當事人享有的權利B.不安抗辨權是后履行義務一方當事人享有的權利C.不安抗辨權的行使方式是中止履行合同義務D.不安抗辨權的行使方式是終止履行合同義務E.不安抗辨權的適用條件是對方當事人死亡或喪失行為能力【答案】AC20、在設備工程安裝合同中，如果由采購人負責安裝調試，供貨人現場服務人員的職責有()。A.指導組建安裝隊伍B.指導安裝調試C.處理設備質量問題D.參加試車E.參加驗收【答案】BCD21、理論上對產品缺陷進行分類時，產品缺陷包括()。A.設計缺陷B.制造缺陷C.包裝缺陷D.指示缺陷E.使用缺陷【答案】ABD22、建筑施工企業(yè)取得安全生產許可證應具備()條件。A.制定完備的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程B.設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員C.保證施工安全防護用具所需資金的投入D.管理人員和作業(yè)人員每兩年進行一次安全生產教育培訓并考核合格E.依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費【答案】AB23、承攬合同是承攬人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人給付報酬的合同，下列合同屬于承攬合同的有()。A.加工合同B.定做合同C.修理合同D.測試合同E.互易合同【答案】ABCD24、承包商應當重新任命承包商代表并獲得工程師同意的情況有()。A.工程師不同意承包商擬任命的承包商代表B.工程師隨后撤銷了對承包商代表的同意C.承包商代表需要回公司述職D.擬被任命的人員不能擔任承包商代表E.承包商代表暫離現場【答案】ABD25、買賣合同屬于()。A.雙務合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC26、下列關于仲裁的說法，正確的有()。A.仲裁行為是國家行政行為B.仲裁機構對案件的管轄權來自于當事人的協(xié)議C.仲裁機構是司法機關D.刑事、行政案件不能作為仲裁的對象E.仲裁是民間性質的民事、經濟糾紛化解方式【答案】BD27、擔保的方式包括()。A.保證B.抵押C.質押D.預付款E.定金【答案】ABC28、下列專項施工方案中，施工單位應當組織專家進行論證、審查的有()。A.起重吊裝工程B.地