加工合同六篇

加工合同合集六篇

加工合同篇1

加承合（）字第號

定作方：_______________（簡稱甲方）

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

承攬方：_______________（簡稱乙方）

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

依據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商全都，訂立以下條款，共同信守：

品名或工程

規(guī)格、型號

單位

數(shù)量

單價

價款或酬金元

金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的供應以及規(guī)格、數(shù)量、質量：________________________

三、履行的期限、地點和方式：_________________________

四、驗收標準和方法：_________________________

五、結算方式：_________________________

六、違約責任：除不行抗力的緣由外，任何一方不履行合同，都要擔當違約責任。

1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值___％或酬金總額____％的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》其次十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。

2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方供應原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方供應原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金_____％的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》其次十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。

七、雙方商定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。

九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應準時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同治理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政治理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

_______年______月_____日

加工合同篇2

甲方：______________________

乙方：______________________

第一條合同總則

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，現(xiàn)就______泥畫加工事宜達成如下協(xié)議。

其次條根本保證與要求

2．1乙方確保依據(jù)雙方確認的訂貨單為甲方產品加工，甲方保證向乙方回收乙方所加工的合格產品。

第三條加工權許可期限及合同期限

3．1本合同于______年_____月_____日簽訂，自簽訂之日起至________年_____月____日止，有效期一年。經(jīng)雙方協(xié)商同意，可延長本合同有效期。

第四條合同信譽金

4．1乙方獲得合同商定的產品加工權之前，需向甲方交納信譽保證金（￥：_____元），甲方免費為乙方加工人員代表進展產品制作培訓，本合同自乙方向甲方付清規(guī)定信譽保證金之日起生效，信譽保證金合同期滿如乙方無重大違約，信譽保證金全額退還。

第五條產品的結算方式

5．1甲方供應給乙方的加工品按統(tǒng)一加工價結算。甲方在貨到后當三日內將貨款匯入乙方銀行帳號。乙方負責按時發(fā)貨并代辦托運，費用自理。

5．2甲方憑清單驗貨，如有差異或有質量問題，應在收貨當天應告知乙方。

5．3自貨到三日內，如屬實是產品加工質量問題，該產品退回乙方。

5．4甲方建議乙方審慎加工，避開返工或者退回；在不影響銷售前提下，不做相應的懲罰，若影響銷售，將對乙方賜予該產品本錢10%懲罰，該產品發(fā)回乙方。

第六條雙方的權利和義務

6．1甲方要在接到乙方發(fā)來產品驗收后，三日將加工費注入乙方銀行帳號，如有違約賜予甲方該貨款的10%做為賠償。

6．2乙方應按時保質保量完成甲方賜予的訂單，如有違約賜予乙方該貨款的10%做為懲罰。連續(xù)三次違約取消其加工資格，信譽保證金不予退回。

第七條合同解除及終止

7．1本合同期滿時，乙方可提前二個月提出書面續(xù)約要求，雙方在正常履行本合同的前提下續(xù)訂該項代理合同，不再另收取加工信譽保證金。

7．2乙方如有以下行為之一，甲方有權單方提前解除本合同并追究乙方責任：

1）有損______泥畫形象的行為；乙方自行銷售同類產品而影響甲方利益；

2）擾亂甲方市場價格體系，破壞營運體系；

3）抄襲泥畫配方自行生產、銷售。

第八條爭議的解決

本合同有關的爭議，任何一方均可訴致本合同簽訂地人民法院裁決。

第九條保密條款

甲方供應給乙方的各種資料，其中涉及商業(yè)機密、加工技術、學問產權等內容，乙方有保密的義務；不得供應給乙方以外的第三者使用、參照，否則甲方要求乙方最高賠償金額_____元（_____元）。

第十條其它

10．1合同的修改或補充，均須經(jīng)雙方同意后以書面協(xié)議形式修改或補充。

10．2本合同自乙方向甲方繳納相關費用之日起生效。

10．3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：__________________

甲方代表簽字：__________

甲方地址：______________

______年______月______日

身份證號碼：____________

乙方：__________________

乙方代表簽字：__________

乙方地址：______________

______年______月______日

身份證號碼：____________

加工合同篇3

托付方（甲方）：__________________________________

受托方（乙方）：__________________________________

甲方因生產經(jīng)營需要，托付乙方生產加工零部件，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下合同以資共同信守：

一、托付加工物品

零部件名稱

規(guī)格型號

單位

數(shù)量

交貨日期

二、甲方供應主要材料耗用定額

零部件名稱

規(guī)格型號

加工材料名稱

單位

材料耗用定額

三、加工費結算定額

零部件名稱

規(guī)格型號

單位

加工費定額（含稅）

四、加工費結算期限

在雙方確認掛帳結算后的________月內，甲方付清加工費。

五、生產規(guī)劃下達、加工撥料核銷及財務結算操作規(guī)定

1、單批次托付加工的，本合同即為加工規(guī)劃；多批次托付加工的業(yè)務，由甲方另行下達托付加工生產規(guī)劃書，明確規(guī)定加工期限，乙方必需保證在規(guī)定期限內交貨。

2、依據(jù)甲方下達的加工規(guī)劃，甲乙雙方辦理托付加工撥料手續(xù)，由交接雙方經(jīng)辦人在《托付加工撥料單》上簽證確認。

3、產品加工完畢后，甲乙雙方辦理完工產品交接手續(xù)，由交接雙方經(jīng)辦人在《加工產品入庫單》上簽字確認。

4、每月結算期，依據(jù)當月加工產品數(shù)量，甲乙雙方辦理加工費掛帳結算確認手續(xù)，并在本合同規(guī)定的付款前，乙方憑增值稅專用發(fā)票向甲方收取加工費。

六、質量要求

雙方另行簽訂質量技術協(xié)議予以明確規(guī)定。

七、延期交貨的懲罰規(guī)定

乙方延期交貨的，按每延遲一天處以2%的經(jīng)濟罰款。

八、未盡事宜雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有一樣的法律效率。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

簽訂日期：20年月日

加工合同篇4

承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費

定作物名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質量要求：_________

計量單位：_________

數(shù)量：_________

加工費：_________

單位總價：_________

其次條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用擔當定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費擔當。

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費擔當定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款擔當。

第四條乙方供應原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。

材料名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質量要求：_________

計量單位：_________

數(shù)量：_________

單價：_________

總價：_________

圖紙、技：_________

術資料及：_________

交付時間：_________

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱：_________

交付時間：_________

交付地點：_________

交付數(shù)量：_________

包裝要求：_________

檢驗方法：_________

運輸方法：_________

運費擔當：

第六條加工費結算方法與時間_________。

第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權懇求返還定金。甲方不履行合同的，除擔當違約責任外，必需如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并擔當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍舊需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的`損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方供應圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應擔當因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有力量履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行

為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有力量履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)隱秘(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)隱秘)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)隱秘的原供應方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)隱秘的全部或局部內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有商定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應擔當相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

第十二條不行抗力

本合同所稱不行抗力是指不能預見、不能克制、不能避開并對一方當事人造成重大影響的客觀大事，包括但不限于自然災難如洪水、地震、火災和風暴等以及社會大事如戰(zhàn)斗、動亂、政府行為等。

如因不行抗力大事的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不行抗力的一方應馬上將事故狀況書面告知另一方，并應在_________天內，供應事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或臨時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.依據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必需用書面形式，可采納_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可實行公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方擔當由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進展解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按以下第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進展，本合同的標題僅是為了閱讀便利而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不行分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

地址：_________地址：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

加工合同篇5

甲方(托付方)：

乙方(加工承攬方)：

身份證號：聯(lián)系電話：

雙方本著友好合作、公平互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。甲方以本合同為基準，把托付加工單規(guī)定的產品托付給乙方生產，乙方承受此托付，并保證將合格產品供應給甲方。

第一條、合同期間

本合同自雙方簽字蓋章的日期起生效，至完畢。

其次條、交貨期和加工費用

1、甲方以下《托付訂單》的方式，確定托付加工的數(shù)量及加工費，乙方同時確定加工及完成時間。

2、加工費用：以雙方協(xié)商所確認的《產品報價單》注明的價格為準。

第三條、合同內容

1、在每次生產前，甲方需開立詳細的托付加工訂單，其一般條款由本合同規(guī)定，補充條款在訂單中說明，經(jīng)雙方確認簽字蓋章后生效。

2、交貨期、開具增值稅發(fā)票的資料以及詳細的特定要求等，其經(jīng)雙方確認簽字蓋章后，與本合同具有同等法律效力。

3、產品報價單：由乙方依據(jù)加工本錢和利潤，提出報價單，經(jīng)甲方簽字確認。

4、甲、乙雙方的托付訂單一經(jīng)簽署即不行取消，如需變更，要雙方協(xié)商全都。乙方必需按規(guī)定的時間、數(shù)量、質量和要求向甲方供貨。

第四條、加工工程詳細商定

1、甲方托付乙方加工生產的產品為按雙方確定的托付訂單的要求進展交貨。

2、甲方負責加工產品的材料、產品生產工藝要求等產品加工所需的一切資料和材料，供應托付加工成品的品質檢驗標準和驗收方法。監(jiān)視乙方工作人員作業(yè)進程、質量抽檢以及供應必要的技術支持。

3、乙方應對甲方供應的原材料做加工前驗收，不符合要求的或數(shù)量缺乏的，應馬上書面通知甲方，未提出異議即視為甲方供應了符合要求的原材料。

4、乙方保證不向任何第三方公開或透露甲方產品與乙方的關聯(lián)，愛護甲方產品的獨立性，且不得將產品任何相關資料透露或轉予第三方，亦不行授權第三方代為加工。

5、乙方所承攬加工的產品，該產品技術全部權、學問產權、技術信息、商業(yè)信息、財務信息等全部權均屬甲方全部，乙方負有保密義務，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得抄襲、修改或復制，不得留存技術資料、復制品，不得自行加工銷售予第三方，亦不得利用甲方產品技術自行進展同類產品研發(fā)。不得在以后的工作中使用或以任何方式使第三方知悉。

6、乙方在甲方供應的場地進展加工生產，遵守甲方的制度和要求，聽從甲方指定人員的治理和監(jiān)視，嚴禁攜帶任何文件或物料出廠。

第五條、產品質量標準與責任

1、乙方應根據(jù)商定交付加工好的成品，提前留出肯定的檢驗或返工期限，由甲方按雙方確認的品質檢驗標準進展驗收，產品性能質量應與品質檢驗標準相符。凡不能到達檢驗標準的，乙方應無條件返工或重做。

2、乙方所交付的成品，材料損耗率為：，超標的局部由乙方負責按原價賠償。

3、乙方承諾，加工好的成品保質期為：質保期內由乙方負責修理或者擔當相應的修理費用。

4、由于乙方加工生產緣由造成產品返工或重做的，費用由乙方擔當。耽擱甲方出廠日期的，根據(jù)每天

5、若產品不達標屬于甲方供應的材料造成(乙方提出材料異議、甲方堅持使用的除外)，或是由于甲方設計緣由，或供應資料有誤，則由甲方支付返工等費用。

第六條、付款方式

1、甲、乙雙方的托付加工價格，以雙方簽字確認的《產品報價單》為準。

2、付款方式：經(jīng)甲方驗收合格后，。

3、預留報價單總額的5%為質保金，無質量問題的質保期滿后

第七條、違約責任

1、以上條款甲、乙雙方必需完全遵守，違約者應根據(jù)本合同或托付加工訂單商定的條款懲罰，未盡之處，雙方另行協(xié)商解決。

2、違約懲罰：違約方應無