鋼結構施工合同

協(xié)議編號：建設工程承攬安裝協(xié)議工程名稱：建設單位：施工單位：年月日協(xié)議書發(fā)包人（如下簡稱甲方）：承攬人（如下簡稱乙方）：根據中華人民共和國協(xié)議法，中華人民共和國建筑法及其他有關法律法規(guī)，在遵照平等公平和誠實的原則下乙方自愿承攬本工程鋼構造制安包工，雙方就本鋼構造屋面制作，安裝事宜協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。一．工程概況工程名稱：工程地點：工程內容：構造式鋼架建設面積：以滴水面積按實結算二．工程承攬方式承攬方式：包工不包料

三.承攬范圍：古建筑鋼構造的制作安裝、焊接、打磨、防銹處理、表面油漆兩遍、包安全、包驗收合格。四．協(xié)議工期月日開始進場制作，月日前竣工。結算方式：以滴水面積按實結算，有屋架部分按45元/㎡計算，無屋架部分按35元/㎡計算。六．質量原則：1．符合國家有關鋼構造的質量驗收原則；2．鋼構造鏈接部分必須滿焊；3．焊接處必須均勻打磨平整；4.防銹處理兩遍；5.表面油漆無淚流痕跡，無手刷痕跡，無焊接痕跡，油漆均勻平整。七．雙方的權利和義務1.甲方負責所需材料抵達屋面2.甲方按協(xié)議價約定及時支付協(xié)議價款，如甲方未能按協(xié)議約定支付協(xié)議價款，其導致的一切損失由甲方負責。3.乙方根據協(xié)議約定期間完畢施工項目，工程質量應當?shù)竭_協(xié)議書約定的質量原則。4.向發(fā)包人提供工程進度計劃及對應進度記錄報表。5.做好施工場地地下管線和臨近建筑物構筑物的保護工作。6.工程變更按實際發(fā)生工程量進行計算，工程款項由雙方協(xié)商決定。7.本項目由甲方供應材料，乙方包工，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方下料錯誤及材料的揮霍，發(fā)現(xiàn)一次按結算總價的5%進行賠償。八．付款方式工程量完畢50%后5個工作日內支付人民幣￥：元，大寫：元整，余款待工程所有竣工竣工驗收合格后5個工作日支付所有工程款。九．安全責任1.承攬人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全原則組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實行的監(jiān)督檢查，爭取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于承攬人安全措施不力導致事故的責任和因此發(fā)生的費用由承攬人自己承擔。2.發(fā)包人不得規(guī)定承攬人違法安全管理的規(guī)定進行施工，因發(fā)包人原因導致的安全事故由發(fā)包人承擔對應責任及發(fā)生的費用。十．違約責任1.因承攬人原因導致工程質量未到達約定原則的，承攬人承擔返工或收取加固措施的所有費用。2.因承攬方原因導致延誤工期，按工程總造價的千分之三賠償發(fā)包人。十一．本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商處理；協(xié)商不成則提交法院裁決。十二.本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。十三.本協(xié)議經雙方簽字生效，具有法律效力，雙方不得任意違反。甲方乙方身份證：電話