防火門制作安裝工程合同(樣本)

防火門承攬合同合同簽訂日期：年月日甲方（定作方）：__xxxxxx有限公司_________乙方（承攬方）：__xxxxxxxxxxxxxxxxx________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，本著平等互利、等價有償、誠實守信的原則，定作方委托承攬方就xxx市xxxxx工程項目的防火門的制作與安裝事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條：序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格（M）數(shù)量（樘）面積（㎡）單價（元/㎡）金額（元）寬高1鋼質(zhì)防火門暫定0002生態(tài)防火門暫定0003…………合計暫定00合同暫定總金額：xxxxx元整說明：1）上述產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、面積僅供參考，具體按定作方提供的建筑施工圖紙生產(chǎn)制作，實際安裝的數(shù)量與合同訂貨數(shù)量不同的，應(yīng)以實際安裝的規(guī)格、數(shù)量、面積與合同相關(guān)單價決算確定總工程款。單個門不足1.2㎡的按1.2㎡計算。2）此單價包含制作、運輸、安裝、門框灌漿、鎖具、稅金（提供普通國稅發(fā)票）等費用。不含防火玻璃、門洞調(diào)整修補、門邊塞縫、吊機(jī)、水電等現(xiàn)場配合費用?，F(xiàn)場出現(xiàn)二次搬運或吊機(jī)拆除等特殊情況，費用按現(xiàn)場發(fā)生費用另算。3）材質(zhì)要求：按樣品門制作第二條：承攬范圍：包材料、包制作、包運輸、包安裝。第三條：圖紙?zhí)峁┺k法1.甲方應(yīng)當(dāng)在合同簽訂后三個工作日內(nèi)提供施工安裝門所需圖紙，乙方按圖紙生產(chǎn)制作并安裝。2.如乙方在現(xiàn)場勘察時發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙與實際門洞不符，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知之日起十個工作日內(nèi)提供與圖紙相符的門洞；如甲方需更改圖紙，必須在乙方安排生產(chǎn)前15日以上向乙方發(fā)出書面通知。甲方未在前述規(guī)定的時間內(nèi)提供或通知，乙方有權(quán)停止工作，由此給甲方造成的損失，乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任；由此給乙方造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)賠償。第四條:產(chǎn)品交貨地點：xxxxxxx工地第五條：驗收標(biāo)準(zhǔn)和時間：甲方在乙方全部安裝完畢后五個工作日內(nèi)完成驗收,否則視為合格；并在30天內(nèi)組織消防驗收，超過30天未組織消防驗收或工程一經(jīng)投入使用都視為消防驗收合格。第六條：付款方式和時間：以轉(zhuǎn)帳方式付款，具體時間要求如下：1、合同簽訂后五個工作日內(nèi)，甲方支付合同總額的30%作為預(yù)付款（或定金）。2、門框分批進(jìn)場開始安裝（不具備安裝條件的部分門框未到場除外）完成五個工作日內(nèi)，甲方再支付該批貨物總額的30%作為門框貨款。3、門扇分批進(jìn)場開始安裝（不具備安裝條件的部分門扇未到場除外）完成五個工作日內(nèi)，甲方再支付該批貨物總額的30%作為門扇貨款。4、甲方驗收合格或視為合格后五個工作日內(nèi)，甲乙雙方按乙方實際制作并安裝工程量決算確定總工程款。甲方支付至總工程款的90%后，乙方向甲方提供產(chǎn)品合格證及相關(guān)消防驗收資料。5、消防驗收合格或視為消防驗收合格后五個工作日內(nèi)，甲方必須付清總工程款的97%。預(yù)留3%作為質(zhì)量保證金。6、質(zhì)保期從甲方驗收合格或視為合格后次日起計算壹年，壹年期滿后五個工作日內(nèi)付清。第七條：交貨期限乙方收到甲方預(yù)付款后，接到甲方門框進(jìn)場通知之日起三十天內(nèi)門框進(jìn)場安裝；現(xiàn)場具備條件并接到甲方門扇進(jìn)場通知之日起三十天內(nèi)門扇進(jìn)場安裝。甲方要求乙方進(jìn)場安裝前，甲方必須做好門洞灰餅、標(biāo)高、水平線，具備安裝電源及堆放防火門場地；如甲方不具備上述安裝條件，導(dǎo)致工期延誤及安裝質(zhì)量等問題的，乙方概不負(fù)責(zé)。第八條：違約責(zé)任1、按合同供貨及結(jié)算時間要求，甲乙雙方均不得（除雙方事先達(dá)成書面協(xié)議外）以任何理由拖延交貨或付款。逾期將支付每天合同總金額的5‰違約金給對方。2、乙方根據(jù)甲方提供的施工安裝門圖紙的規(guī)格、型號、數(shù)量進(jìn)行制作，如因甲方原因中途變更規(guī)格、型號、數(shù)量給乙方造成損失的，應(yīng)由甲方賠償相應(yīng)損失。3、經(jīng)雙方協(xié)商一致可以變更、解除或終止合同，任何一方均不得單方以任何理由擅自變更、解除或終止合同。一方違約的應(yīng)賠償給對方造成的所有損失，另支付合同總金額的20%的違約金給對方。第九條：其它1、本合同自雙方簽字蓋章之日起成立并生效，結(jié)清貨款后終止。在合同執(zhí)行過程中，根據(jù)實際情況，對合同內(nèi)容有修改或增加防火門數(shù)量，按雙方授權(quán)代表簽字確認(rèn)的工程聯(lián)系單執(zhí)行。該聯(lián)系單可作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。2、合同簽訂后甲乙雙方均需提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章給對方。3、本合同一式貳份，定作方和承攬方各執(zhí)壹份。具有同等法律效力。4、在履行本定作承攬合同過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向原告方所在地人民法院起訴。定作方（蓋章）：____________承攬方（蓋章）：______________代表人（簽字）：____________代表人（簽字）：電話：