建設(shè)施工物資租賃合同

建設(shè)施工物資租賃合同（精選28篇）

建設(shè)施工物資租賃合同篇1合同編號：________出租人：________________________承租人：________________________簽訂地點：______________________簽訂時間：________年____月____日根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量（詳見合同附件）：________。第二條租賃物資的用途及使用方法：________________。第三條租賃期限：自________年____月____日至________年____月____日，共計________天。承租人因工程需要延長租期，應(yīng)在合同屆滿前________日內(nèi)，重新簽訂合同。第四條租金、租金支付方式和期限：收取租金的標(biāo)準(zhǔn)：________。租金的支付方式和期限：________。第五條押金（保證金）：經(jīng)雙方協(xié)商，出租人收取承租人押金________元。承租人交納押金后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，承租人返還租賃物資后，押金退還承租人。第六條租賃物資交付的時間、地點及驗收方法：________。第七條租賃物資的保管與維修：一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的，要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》，由承租人向出租人償付賠償金。二、租賃期間，租賃物資的維修及費用由________人承擔(dān)。第八條出租人變更：一、在租賃期間，出租人如將租賃物資所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三人，應(yīng)正式通知承租人，租賃物資新的所有權(quán)人即成為本合同的當(dāng)然出租人。二、在租賃期間，承租人未經(jīng)出租人同意，不得將租賃物資轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。第九條租賃期滿租賃物資的返還時間為：________。第十條本合同解除的條件：________。第十一條違約責(zé)任：一、出租人違約責(zé)任：1.未按時間提供租賃物資，應(yīng)向承租人償付違約期租金________%的違約金。2.未按質(zhì)量提供租賃物資，應(yīng)向承租人償付違約期租金________%的違約金。3.未按數(shù)量提供租賃物資，致使承租人不能如期正常使用的，除按規(guī)定如數(shù)補齊外，還應(yīng)償付違約期租金________%的違約金。4.其他違約行為：________。二、承租人違約責(zé)任：1.不按時交納租金，應(yīng)向出租人償付違約期租金________%的違約金。2.逾期不返還租賃物資，應(yīng)向出租人償付違約期租金________%的違約金。3.如有轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租或?qū)⒆赓U物資變賣、抵押等行為，除出租人有權(quán)解除合同，限期如數(shù)收回租賃物資外，承租人還應(yīng)向出租人償付違約期租金________%的違約金。4.其他違約行為：________。第十二條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。第十三條其他約定事項：________________。第十四條本合同未作規(guī)定的，按照《中華人民共和國民法典》的規(guī)定執(zhí)行。第十五條本合同一式________份，合同雙方各執(zhí)________份。本合同附件________份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。出租人：________（簽章）承租人：________（簽章）建設(shè)施工物資租賃合同篇2甲方：_______________乙方：_______________上述雙方經(jīng)過友好協(xié)商，現(xiàn)就甲方處于____________________值班室建設(shè)，達成如下合同條款：第一條合同標(biāo)的物所處位置：___________;標(biāo)的物建設(shè)工期為________年____月____日至________年____月____日;值班室建設(shè)費用為_______元平方米;承包方式為全包方式。第二條甲方提出房屋建設(shè)基本布局、大致框架及尺寸，乙方須基于誠信及職業(yè)道德為甲方設(shè)計詳細的房屋結(jié)構(gòu)圖紙并負(fù)責(zé)技術(shù)及安全審核。乙方的最終設(shè)計圖紙經(jīng)甲方同意后方能開工建設(shè)。第三條值班室主體結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu)，乙方在建設(shè)過程中使用的所有施工材料需達到民用住房建設(shè)質(zhì)量要求，所有材料的使用、材料架構(gòu)符合行業(yè)通常慣例，同時，乙方建設(shè)行為嚴(yán)格落實建設(shè)民用住房的安全性、耐用性及方便性的條件。第四條值班室所有鋪設(shè)瓷磚之處，應(yīng)達到平整等美觀性要求。該類工程的質(zhì)量保質(zhì)期為________年，該期間內(nèi)脫落率及斷裂率不得超過面積的______%。超過約定面積時，乙方須無償負(fù)責(zé)將損壞部分修繕完整;若甲方因該脫落或斷裂遭受損失，乙方應(yīng)予以賠償。乙方若不及時返工，甲方可以扣除乙方的質(zhì)量保證金。第五條墻面的平整度須達到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和積極性行業(yè)慣例;標(biāo)的物管線等隱蔽工程的鋪設(shè)須符合安全、方便的要求，如電話、網(wǎng)線及電路線等應(yīng)分開走管，電路線應(yīng)與電視線等保持一定技術(shù)性距離。第六條需要使用混凝土的工程中，混凝土應(yīng)機器攪拌;頂層鋪設(shè)保溫層、澆注現(xiàn)澆，同時須做好房屋的防水及雨水排放工程。第七條值班室施工建設(shè)費的支付：完成工程建設(shè)，甲方預(yù)扣工程總費用的______%作為質(zhì)量保證金外一次性支付工程款，________年后乙方施工達到本合同各項條款時，甲方將質(zhì)保金全部支付乙方。第八條甲方的權(quán)利與義務(wù)：1.甲方對乙方施工可以隨時檢查及現(xiàn)場監(jiān)督，對不當(dāng)行為可以制止。2.在不影響乙方工期的情況下，甲方可以變更施工圖紙。3.甲方負(fù)責(zé)為乙方協(xié)調(diào)水電，但相關(guān)費用由乙方負(fù)擔(dān)。4.工程竣工后，甲方可以要求乙方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。第九條乙方的權(quán)利與義務(wù)：1.乙方各建設(shè)行為及建設(shè)用料均符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及積極性行業(yè)慣例并保證誠信;若工程質(zhì)量不符合本協(xié)議要求或相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)無償返工且應(yīng)承擔(dān)由此給甲方帶來的損失。2.乙方應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下按時完成建設(shè)任務(wù);逾期須承擔(dān)______元的違約金并應(yīng)承擔(dān)甲方由此遭受的其他損失。乙方不得將工程的施工建設(shè)轉(zhuǎn)包。3.乙方自備符合行業(yè)要求的施工工具及相關(guān)房屋建設(shè)工程所需器械，同時乙方保證所有施工人員均為具有施工資質(zhì)的相應(yīng)技術(shù)人員。4.乙方自負(fù)己方人員及相應(yīng)物品的安全責(zé)任，乙方人員出現(xiàn)的意外、傷亡等人身損害以及財產(chǎn)損失自負(fù)其責(zé)，甲方對此不負(fù)責(zé)任。5.乙方因施工不當(dāng)或未盡相應(yīng)注意義務(wù)給他人人身或財產(chǎn)帶來損害時，應(yīng)負(fù)相應(yīng)損害賠償責(zé)任，甲方對此不承擔(dān)責(zé)任。6.乙方對甲方提出的不符合安全標(biāo)準(zhǔn)或客觀上無法實現(xiàn)的施工要求有權(quán)拒絕。第十條甲方逾期支付施工費用時，應(yīng)向乙方支付______元的滯納金;乙方建設(shè)中違反本合同約定條款或建設(shè)工程不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及積極性行業(yè)慣例時，應(yīng)承擔(dān)______元的違約金，并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)損害賠償責(zé)任。第十一條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十二條本合同自雙方簽字之日起生效。合同正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。甲方(簽章)：___________電話：_________________________年____月____日簽訂地點：_____________乙方(簽章)：___________電話：_________________________年____月____日簽訂地點：_____________建設(shè)施工物資租賃合同篇3甲方：乙方：依據(jù)民法典、中華人民共和國建筑法及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設(shè)工程地下室防水施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。一、工程概況1)、工程地點：2)、工程名稱：3)、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚，-15176;)，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。二、承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進度、包文明施工。三、主材選用及工程價款等：1、選用材質(zhì)：“聚酯胎3厚，-15176;防水卷材，乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進場開工2、本合同價格包括材料現(xiàn)場轉(zhuǎn)運、垃圾的清運、清除(運離施工現(xiàn)場)3、施工厚度要求：采用外厚防水卷材4、全部包工包料，單價為元平方。6、面積：按甲方確認(rèn)的實做面積結(jié)算，此價格為含稅人民幣價格。四、工期：按甲方項目部所安排的進度施工。五、工程質(zhì)量：1)、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2)、承包人施工質(zhì)量必須達到國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集和設(shè)計圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50208-)，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報告。并經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格，材料的品種、規(guī)格、性能符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求。不合格的嚴(yán)禁使用。工程質(zhì)量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。六、合同價款與支付方式按承包人實際完成的、且達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程量，每平方米鋪貼面積元，該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積，其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量，不再另計任何費用。在承包人承包的防水工程范圍內(nèi)的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔(dān)，不再另計任何費用。達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失的，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴(yán)重滯后時，由發(fā)包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā)包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。七、工程款支付辦法：1、當(dāng)?shù)叵率业装寮巴鈮Π逋鈧?cè)防水層全部施工完畢，經(jīng)質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位、發(fā)包人、承包人共同驗收達到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在主體施工單位施工完回填土方后，____日內(nèi)發(fā)包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時，承包人應(yīng)派專人在現(xiàn)場跟班作業(yè)，以防泥工施工時破壞防水層;2、在土方回填后____日內(nèi)的適當(dāng)時間，發(fā)包人組織承包人、監(jiān)理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間，承包人整理施工資料提交給發(fā)包人;初驗中沒有發(fā)現(xiàn)問題，資料提交齊全有效，發(fā)包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發(fā)現(xiàn)滲漏或超過規(guī)范規(guī)定的濕漬等質(zhì)量問題、或資料有缺陷時，順延本次工程款的支付時間，直至承包人解決好所發(fā)現(xiàn)的問題;3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結(jié)構(gòu)施工前后，承包人應(yīng)及時配合，完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的____日內(nèi)，經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理單位、承包人共同初驗合格后，發(fā)包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;4、承包人剩余5%的工程款轉(zhuǎn)作保修金，在保修期滿后的____日內(nèi)，由發(fā)包人無息退還給承包人。保修期間出現(xiàn)保修事件時，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。自行解決民工食宿。九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。十、隱蔽工程和中間驗收所有分部分項工程、工序的施工，必須經(jīng)發(fā)包人代表、監(jiān)理工程師檢查驗收并簽字認(rèn)可后，方可進入下道工序的施工。十一、安全施工文明施工安全生產(chǎn)，文明施工由承包人負(fù)責(zé)并承擔(dān)其費用;施工開始前，發(fā)包人為施工場地內(nèi)的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險，承包人施工人員發(fā)生工傷事故者，醫(yī)療費用由保險公司理賠，由發(fā)包人和承包人共同負(fù)責(zé)聯(lián)系保險公司，由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔(dān)。一旦發(fā)生重傷事故或傷亡事故者，發(fā)包人最終一次性賠付當(dāng)事人的最高賠償金以保險公司理賠的數(shù)額為最高封頂數(shù)額，其余由承包人承擔(dān)。十二、工程變更施工過程中，承包人無權(quán)擅自變更;承包人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計單位或發(fā)包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的，雙方另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。十三、工程轉(zhuǎn)包和分包本工程嚴(yán)禁分包和轉(zhuǎn)包;一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，發(fā)包人可立即與承包人解除合同，工程款不予支付。十四、不可抗力雙方關(guān)于不可抗力的約定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災(zāi)害;發(fā)生不可抗力，雙方的損失分別由各自承擔(dān)自身的損失。十五、保險承包人應(yīng)為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。十六、關(guān)于意外停工的約定因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環(huán)境因素的影響致使工程停工的，承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出，發(fā)包人一概不予補償;卻因特殊原因，停工時間可能相對較長時，經(jīng)承發(fā)包雙方協(xié)商同意并在確定再次復(fù)工的時間后，承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程，此費用均由承包人承擔(dān)。十七、工程質(zhì)量保修本防水工程的保修期為________年;承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任;屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起3天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理;發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達事故現(xiàn)場搶修;質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。十八、違約責(zé)任：1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發(fā)生任何安全事故均由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。2、乙方所提供的產(chǎn)品必須符合合同所規(guī)定且必須達到國家規(guī)范要求，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)所造成的損失由乙方承擔(dān)，甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴(yán)格施工，不得偷工減料。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同，且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。4、合同一經(jīng)簽訂，乙方不得單方面解除合同或中途停工，否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。5、在乙方施工期間，乙方工人必須服從甲方項目部的管理，不得有任何偷盜行為或損壞現(xiàn)場成品行為，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所造成的損失由乙方承擔(dān)，所損失的金額以甲方確認(rèn)的為準(zhǔn)，且此款甲方有權(quán)直接在乙方工程款中扣除。6、乙方必須按照合同所規(guī)定的時間完工，否則每延誤一天，乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金，如超過三天仍未滿足施工要求的，甲方可單方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的損失由乙方自行承擔(dān)。7、在保修期間(保修期為________年)，如發(fā)生任何質(zhì)量問題，乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權(quán)自行修復(fù)，所發(fā)生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認(rèn)的為準(zhǔn))甲方有權(quán)直接在乙方工程質(zhì)保金中扣除，不足部份可向乙方追索。8、在全部完工后，乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料，否則甲方有權(quán)不予驗收，所造成的損失由乙方自行負(fù)責(zé)。9、工程全部完工后，乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾，否則甲方有權(quán)不予驗收并有權(quán)自行處理，所造成的損失由乙方自行承擔(dān)，所發(fā)生的費用甲方有權(quán)直接在乙方工程款中扣除，所損失的金額以甲方確認(rèn)的為準(zhǔn)。十九、廉潔條款1、嚴(yán)禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。2、嚴(yán)禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務(wù)宴請，如果出現(xiàn)乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經(jīng)濟活動，一經(jīng)查實，甲方有權(quán)單方面終止合同，且乙方必須承擔(dān)由此造成的工期延誤、退場等一切經(jīng)濟損失，所損失的金額以甲方確認(rèn)的為準(zhǔn)，并且甲方有權(quán)從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據(jù)顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為，則乙方可保留合同的權(quán)利和義務(wù)。二十、其他事項：1、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。2、本合同一式貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：甲方負(fù)責(zé)人簽字：乙方負(fù)責(zé)人簽字：簽約日期：________年____月____日簽約日期：________年月建設(shè)施工物資租賃合同篇4尊敬的審判長、審判員：受某集團有限公司的委托，經(jīng)廣東某律師事務(wù)所指派，我們擔(dān)任本案上訴人代理人，經(jīng)查閱案卷材料，參加庭審，現(xiàn)發(fā)表如下代理意見，供合議庭參考。關(guān)于《支付款及扣除款項確認(rèn)表》的意見一、《支付款及扣除款項確認(rèn)表》無效，不應(yīng)據(jù)此扣除上訴人工程款408991.2元。第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委托書》，委托“江蘇某建設(shè)集團有限公司深圳分公司”“負(fù)責(zé)該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設(shè)集團有限公司深圳分公司”才能確認(rèn)，被上訴人明知或應(yīng)知黃某并不是收款信息的知情人，黃某無權(quán)也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進行支付款的確認(rèn)，顯然具有過錯。黃某明知自己無權(quán)收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認(rèn)，也具有過錯。黃某簽署確認(rèn)表的行為屬于超越代理權(quán)限的無權(quán)代理行為，且被上訴人明知屬于無權(quán)代理行為，上訴人對該確認(rèn)表從不知情，且從未追認(rèn)，因此，該確認(rèn)表應(yīng)認(rèn)定為無效。第二、“扣除款項”對于上訴人而言，首先是“應(yīng)收工程款”，只有先確認(rèn)這些款項是上訴人應(yīng)收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書》中，上訴人已經(jīng)明確委托“江蘇某建設(shè)集團有限公司深圳分公司”負(fù)責(zé)“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應(yīng)收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非深圳分公司的代理人，被上訴人未經(jīng)通知“江蘇某建設(shè)集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應(yīng)授權(quán)的黃某進行確認(rèn)，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權(quán)相悖。因此，同理，黃某的無權(quán)代理行為應(yīng)認(rèn)定為無效。第三、黃某的代理權(quán)限是“以我單位名義在洽談業(yè)務(wù)過程中處理與之有關(guān)的事務(wù)，進行合同的商談，以及代理本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事宜?！秉S某簽署該《確認(rèn)表》的行為已經(jīng)超出了上訴人根據(jù)《授權(quán)委托書》對他的授權(quán)，同樣屬于無權(quán)代理行為。1、黃某在行使代理權(quán)時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權(quán)范圍內(nèi)。而在確認(rèn)表中，黃某在“確認(rèn)人”處簽字時沒有標(biāo)明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設(shè)集團有限公司”名稱并沒有在“確認(rèn)人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認(rèn)人”處簽字，并不在授權(quán)委托書授權(quán)范圍內(nèi)，屬于其個人行為，不應(yīng)約束上訴人。黃某行使代理權(quán)，在其他法律文書上簽字時，就嚴(yán)格遵照了《授權(quán)委托書》的要求，被上訴人也明知這一點。例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》時，就嚴(yán)格遵守了《授權(quán)委托書》的要求。首先，黃某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權(quán)委托書》中已明確授予給黃某簽署合同的權(quán)限，黃某在合同上的簽署屬于有權(quán)代理行為。但值得注意的是，黃某簽署《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》的行為是行使《授權(quán)委托書》權(quán)限的行為，《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》本身并沒有授予黃某任何權(quán)利。一審認(rèn)為“在雙方簽訂的《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》中，確認(rèn)黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人，故其行為應(yīng)視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。2、“支付款及扣除款項的確認(rèn)”既不屬于“洽談業(yè)務(wù)過程中的事務(wù)”，也不屬于“進行合同的商談”，在已經(jīng)明確將所有工程款的收取授權(quán)給深圳分公司的情況下，更不屬于“本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事項”。綜上，黃某超越代理權(quán)限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認(rèn)表》，屬于無權(quán)代理行為，且被上訴人也明知黃某屬于無權(quán)代理，事后上訴人不知情，也從未追認(rèn)，因此，該《支付款及扣除款項確認(rèn)表》依法應(yīng)認(rèn)定為無效，不應(yīng)據(jù)此扣除工程款。二、現(xiàn)場監(jiān)理員無權(quán)在《支付款及扣除款項確認(rèn)表》中簽署，其簽署行為無效，不能證明確認(rèn)表的真實性和合法性。根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(GB50319-20xx)》3.2.6的規(guī)定，監(jiān)理員應(yīng)履行以下職責(zé)：“1在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下開展現(xiàn)場監(jiān)理工作;2檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設(shè)備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄;3復(fù)核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計量的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑證;4按設(shè)計圖及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進行記錄;5擔(dān)任旁站工作，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師報告;6做好監(jiān)理日記和有關(guān)的監(jiān)理記錄?！鄙鲜雎氊?zé)中并沒有包括對工程款進行核實和證明的內(nèi)容。更何況，項目監(jiān)理員應(yīng)當(dāng)在業(yè)主委托范圍內(nèi)開展工作，本案中，也沒有任何證據(jù)證明該監(jiān)理員獲得了業(yè)主的相應(yīng)授權(quán)。該監(jiān)理員的行為還違反了《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》5.5.9條的規(guī)定，“未經(jīng)監(jiān)理人員質(zhì)量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規(guī)定的工程量，監(jiān)理人員應(yīng)拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據(jù)施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔(dān)費用，根據(jù)合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此，“滿鋪施工平臺”的工程量不應(yīng)計入上訴人應(yīng)完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應(yīng)只計量上訴人的施工量，而該監(jiān)理員卻不顧自己的職責(zé)，超越自己的權(quán)限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。三、僅根據(jù)《支付款及扣除款項確認(rèn)表》，并不能證明被上訴人有權(quán)扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統(tǒng)計數(shù)字，而不能證明這些項目費用是應(yīng)該扣除的款項。第二、這個確認(rèn)表并沒有確認(rèn)這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權(quán)扣除，這個確認(rèn)表也沒有確認(rèn)上訴人是義務(wù)承擔(dān)主體，因此，不能證明應(yīng)該從上訴人處扣除。第三、確認(rèn)表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔(dān)的維修費，尚且還有結(jié)算單、發(fā)票相佐證，而此處卻單純幾個數(shù)字，其真實性顯然無法令人相信。第四、根據(jù)合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權(quán)變更合同的價款。依據(jù)合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔(dān)費用，根據(jù)《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應(yīng)該由被上訴人承擔(dān)，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應(yīng)金額，顯然違背了“包死價”的約定。同理，“鋁塑板施工”根據(jù)合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍，包括在工程總價里，根據(jù)被上訴人自己提交的證據(jù)，被上訴人已確認(rèn)鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據(jù)證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應(yīng)費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。關(guān)于維修義務(wù)及維修款的意見一、本案訟爭的維修事項屬于合同第八條約定的“質(zhì)量保修”范圍。根據(jù)一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規(guī)定：“建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。”因此從20xx年4月8日開始，工程進入保修期，即使認(rèn)可被上訴人在20xx年7月19日曾發(fā)函，上訴人也只應(yīng)承擔(dān)“質(zhì)量保修”的義務(wù)二、上訴人積極履行了保修義務(wù)。根據(jù)被上訴人提交的證據(jù)18，上訴人已經(jīng)明確答復(fù)被上訴人，上訴人于7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會于7月16日開幕(證據(jù)17的內(nèi)容)，因此，被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現(xiàn)場巡邏，以便及時維修。被上訴人并未對上訴人的此一回復(fù)提出任何異議，應(yīng)認(rèn)定為被上訴人認(rèn)可了上訴人陳述的事實。三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質(zhì)的施工隊進行維修，屬于違法無效的行為，其支付的費用和由此導(dǎo)致的后果應(yīng)由被上訴人自行承擔(dān)。被上訴人分包的工程是專業(yè)工程，屬于專業(yè)分包，在被上訴人提交的證據(jù)11、12里也進行了確認(rèn)。這種專業(yè)工程必須由取得專業(yè)資質(zhì)的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質(zhì)，更沒有證據(jù)證明這兩個班組取得了網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)的施工資質(zhì)，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據(jù)解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的”應(yīng)認(rèn)定合同無效的規(guī)定，這一承包行為顯屬無效。根據(jù)解釋第四條：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得?！奔词贡簧显V人已按證據(jù)20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應(yīng)當(dāng)被收繳，而不應(yīng)將該費用轉(zhuǎn)嫁到上訴人身上。四、即使上訴人需承擔(dān)保修義務(wù)，需要支付因保修產(chǎn)生的費用，根據(jù)合同第8條的規(guī)定，也應(yīng)先從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除，不足部分才由上訴人支付。關(guān)于提供施工圖紙和竣工資料的意見一、依據(jù)被上訴人提交的證據(jù)14及上訴人提交的證據(jù)3，均能證明上訴人已經(jīng)將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據(jù)14第10點的內(nèi)容為：“屋頂彩鋼板鋪設(shè)與圖紙不符，施工工藝較差……?！睆脑搩?nèi)容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經(jīng)拿到了施工圖紙。上訴人提交的證據(jù)3，一審已經(jīng)認(rèn)可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。爭議工程施工完畢并得到被上訴人認(rèn)可的事實，證明了圖紙已經(jīng)得到包括被上訴人在內(nèi)的各方的認(rèn)可。二、組織審核施工圖紙的義務(wù)主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經(jīng)審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經(jīng)審核的施工圖紙。依據(jù)《合同》第五條雙方責(zé)任第(一)款第2項內(nèi)容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務(wù)?！逗贤返谖鍡l第(二)款第2項約定圖紙須經(jīng)原設(shè)計單位、建設(shè)方和海南省審圖中心三方審核通過。在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后，被上訴人依照合同約定，本應(yīng)組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經(jīng)組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經(jīng)審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監(jiān)理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經(jīng)完工并由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經(jīng)一致同意變更了合同的原約定。如果被上訴人執(zhí)意要求上訴人交付經(jīng)審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務(wù)，否則，這一義務(wù)就是無本之木。綜上，一審判決扣除上訴人應(yīng)得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經(jīng)審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據(jù)，請二審法院依法予以改判。代理人：建設(shè)施工物資租賃合同篇5建設(shè)方：(以下簡稱甲方)投資運營方：(以下簡稱乙方)為了響應(yīng)泗縣縣委、縣政府加快新農(nóng)村建設(shè)號召，促進農(nóng)民致富，發(fā)展泗縣農(nóng)村經(jīng)濟，，進一步落實招商引資工作，加快城鎮(zhèn)化項目進程，甲乙雙方愿意為劉圩鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府啟動新農(nóng)村建設(shè)項目精誠合作。甲乙雙方本著優(yōu)勢互補，平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)反復(fù)協(xié)商，就劉圩鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)合作建設(shè)事宜，達成如下合作協(xié)議，以資共同遵守。一、總則甲方同意以甲方自有新農(nóng)村建設(shè)項目用地：規(guī)劃之四山村約100畝(附圖)，以實際丈量為準(zhǔn)。新農(nóng)村建設(shè)用地價格及使用年限，甲方根據(jù)有關(guān)新農(nóng)村建設(shè)政策規(guī)定的價格執(zhí)行規(guī)劃用地性質(zhì)為新農(nóng)村建設(shè)用地，土地使用年限50年格執(zhí)行。甲方負(fù)責(zé)以甲方的名義申報各項建設(shè)手續(xù)，并在所有手續(xù)完善后，交乙方建設(shè)開發(fā)，費用由乙方承擔(dān)。其他任何規(guī)費及稅金乙方概不負(fù)責(zé)。雙方協(xié)商，為便于今后工作，成立新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)班子，甲方履行法律手續(xù)，乙方全權(quán)負(fù)責(zé)投資建設(shè)及銷售。二、合作范圍甲乙雙方合作的范圍：四山村新農(nóng)村建設(shè)項目用地范圍內(nèi)房屋及配套設(shè)施的施工建設(shè)，以及通過有關(guān)部門批準(zhǔn)規(guī)劃范圍內(nèi)。為本項目服務(wù)的配套設(shè)施的項目建設(shè)，和建設(shè)用地范圍內(nèi)的拆遷及青苗補償。四山村新農(nóng)村建設(shè)用地范圍內(nèi)土地的平整。四山村新農(nóng)村建設(shè)用地范圍內(nèi)修建道路，及其他公共設(shè)施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網(wǎng)、廣播電視線路接入、郵電等服務(wù)設(shè)施的建設(shè)。雙方依據(jù)政府最終批準(zhǔn)的規(guī)劃，按地方政府要求進行實施。雙方依據(jù)政府最終批準(zhǔn)的規(guī)劃確定的綠化及其他公共服務(wù)設(shè)施的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。拆遷村莊的土地復(fù)墾平整。新農(nóng)村建設(shè)單體的定向銷售。新農(nóng)村建設(shè)過程中的政策宣傳及執(zhí)行，及在實施過程中的執(zhí)行問題。三：責(zé)任范圍甲乙雙方的合作方式及責(zé)任范圍甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)建設(shè)用地，落實政策實施要求。甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政策落實，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)新農(nóng)村建設(shè)地塊的地質(zhì)勘探工作費用有乙方承擔(dān)。甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)四山村新農(nóng)村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買合同簽訂事宜。四：乙方責(zé)任：乙方負(fù)責(zé)四山村新農(nóng)村建設(shè)資金投入。乙方負(fù)責(zé)四山村新農(nóng)村該項目的土地測量圖紙設(shè)計，銷售宣傳施工實施，及工程驗收。乙方嚴(yán)格按劉圩鎮(zhèn)政府上報批準(zhǔn)后的四山村新農(nóng)村建設(shè)方案要求實施，如有變動必須經(jīng)劉圩鎮(zhèn)政府批準(zhǔn)后方案實施。乙方在實施過程中，若甲方需要乙方配合的，乙方應(yīng)積極態(tài)度對政策的落實宣傳，國家各項扶持資金的到位都應(yīng)努力去做。乙方在實施過程中。應(yīng)遵守當(dāng)?shù)孛耧L(fēng)民俗，不做違規(guī)違法之事，交付一個合格工程。五;甲方的權(quán)利及義務(wù)依據(jù)本協(xié)議精神，按國家政策享受泗縣新農(nóng)村建設(shè)的及獎勵政策。同時將本協(xié)議交由四山村村民委員會討論通過。通過后本協(xié)議正是生效。本協(xié)議生效后，將本協(xié)議上報縣新農(nóng)村建設(shè)辦公室規(guī)劃局國土、建設(shè)部門通過并獲得建設(shè)所需的各項批文及政策支持。責(zé)成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協(xié)議，落實國家對拆遷戶的政策補貼及時到位，落實過度費按時分發(fā)確保拆遷戶平穩(wěn)過度。辦理建設(shè)房屋產(chǎn)權(quán)證明，確保搬遷村民獲得合法產(chǎn)權(quán)。本協(xié)議簽訂后應(yīng)嚴(yán)格保守商業(yè)秘密，不得向第三方泄露商業(yè)機密，更不得將約定給乙方項目擅自交由第三方合作開發(fā)。如因少數(shù)村民因客觀原因不能購買開發(fā)房屋的，甲方負(fù)責(zé)將銷售尾盤的不動產(chǎn)無償過戶至乙方名下。確保乙方合法利益。六、乙方的權(quán)利及義務(wù)乙方的權(quán)利和義務(wù)乙方的權(quán)利：按本協(xié)議精神，分享甲方利益以外的開發(fā)收益。未經(jīng)甲方同意，不得將本協(xié)議約定的出資義務(wù)或合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓第三方。協(xié)同甲方完成開發(fā)建設(shè)前的各項文件報批及拆遷過程的輔助工作。按計劃開工建設(shè)，并保證新建房屋及配套設(shè)施驗收合格。在開發(fā)建設(shè)過程中遵守國家的相關(guān)法規(guī)。七、實施步驟本協(xié)議簽訂后，甲乙雙方須將本協(xié)議約定事項交由四山村民委員會討論通過，獲得通過后本協(xié)議正式生效。本協(xié)議生效后，乙方組織規(guī)劃方案設(shè)計等工作，需要上報縣國土、規(guī)劃及縣新農(nóng)村建設(shè)主管部門備案，同意后方可實施。獲得前述各項批準(zhǔn)后，應(yīng)及時成立共建辦公室，及開工前各項準(zhǔn)備，以便于工作順利開展，共建辦公室成立后，乙方負(fù)責(zé)拆遷政府補貼外的資金及前期建設(shè)準(zhǔn)備工作、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設(shè)辦原則上以村民委員會為主，遇到原則情況，甲方應(yīng)積極主動協(xié)調(diào)解決和強力解決建設(shè)過程中實際問題。八、違約責(zé)任本協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，全面履行合同約定，因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發(fā)時間和進度的，每延期一天按履約保證金的0.5%支付甲方違約金，延期達三個月以上的加倍支付違約金，延期達六個月以上的，甲方可終止合同，乙方不得異議。因乙方建設(shè)工程驗收不合格，致使無法整改補救，乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任。九、其他第九條在本協(xié)議簽訂生效后，項目啟動后將前期工作經(jīng)費貳拾萬元，匯至甲方指定的雙控賬戶或則合同終止。甲方在協(xié)議簽約生效7日，向乙方全面提供前期所需各項資料及場地，以便于乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農(nóng)村建設(shè)用地必須在合同生效10日內(nèi)手續(xù)辦理完畢，同時提供相應(yīng)合法文件。本協(xié)議生效后，不得擅自變更，如需變動有其他未進事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決，另簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效應(yīng)。本協(xié)議一式八份，雙方各執(zhí)四份。政府其他部門需要備案之合同，由雙方共同提供。未盡事宜雙方另行協(xié)商。甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)代表：(簽字)代表：(簽字)日期：日期：建設(shè)施工物資租賃合同篇6甲方(委托方)：______________乙方(施工方)：______________為規(guī)范住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、建設(shè)部令第110號《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。一、工程概況1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記，并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。2.裝飾施工地點：_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(單元)_____室。3.住房結(jié)構(gòu)：_____室_____廳_____結(jié)構(gòu)，建筑面積_____平方米。4.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《施工內(nèi)容表》。5.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。6.本工程由_____設(shè)計。7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。二、工程價款及結(jié)算方式1.總價款：_____(大寫)元(其中：設(shè)計費__元，管理費(_____%)元，稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的，變更部分的工程款按實另計。2.合同簽訂后，甲方支付總價款的_____%，計_____元。________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后____日內(nèi)一次付清。三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)甲方工作1.甲方開工前，應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后，領(lǐng)取住宅裝修許可單。2.甲方應(yīng)在開工前_____天，向乙方進行現(xiàn)場交底?？辗课荩宄绊懯┕さ恼系K物，對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項。3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。4.指派為甲方代表，負(fù)責(zé)合同履行，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。乙方工作1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。2.指派為乙方代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。5.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。四、材料的供應(yīng)甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經(jīng)書面認(rèn)可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備，并應(yīng)得到甲方認(rèn)可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。五、安全生產(chǎn)：甲方提供的施工圖紙或做法說明以及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝修過建設(shè)施工物資租賃合同篇7甲方：__________負(fù)責(zé)人：__________乙方：__________負(fù)責(zé)人：__________依照《民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：一、工程概況及承包方式1、工程名稱：網(wǎng)吧室內(nèi)裝修工程。2、工程地點：中心小學(xué)附近3、工程承包方式：包工包料4、工程概況：建筑面積1700.00平方米。二、工程裝修內(nèi)容室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。三、工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);工程造價為：X元。(以甲方認(rèn)定的單價為準(zhǔn)，工程量竣工后以審計為準(zhǔn))四、工程期限工程開工日期：________年____月____日工程竣工日期：________年____月____日五、質(zhì)量要求按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)G73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責(zé)任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。六、付款方式1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的40%。七、雙方責(zé)任1、甲方：負(fù)責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場地要平整。2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。八、其它事宜經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認(rèn)定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)，并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認(rèn)可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。)3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準(zhǔn)。4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。甲方：__________乙方：__________日期：______________日期：__________建設(shè)施工物資租賃合同篇8發(fā)包方：(簡稱甲方)承包方：(簡稱乙方)依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家工商行政管理局和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)工程施工合同GF–1999–0201示范文本》結(jié)合天津市有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：1.3工程內(nèi)容：(詳見工程項目一覽表)1.2工程地點：1.4承包范圍：1.6合同價款：本工程造價元。金額大寫：第二條工程期限2.1全部工程開工日期：本工程定于年月日開工。2.2全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。2.3全部工程總?cè)諝v天數(shù)天。2.4各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。第三條工期延誤與工期獎罰3.1延期開工。乙方因故不能按時開工，應(yīng)在約定的開工日期提前五天，向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方代表應(yīng)在三天內(nèi)書面答復(fù)乙方。甲方同意延期要求或三天內(nèi)不予答復(fù)，工期相應(yīng)順延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延。3.2暫停施工。甲方代表認(rèn)為必要時，可提出暫停施工要求并在停工后48小時內(nèi)提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見后，應(yīng)及時提出復(fù)工要求，甲方代表在24小時內(nèi)予以答復(fù)。甲方未能在規(guī)定時間提出處理意見，或收到乙方復(fù)工要求時限內(nèi)未予答復(fù)，乙方可自行復(fù)工，停工責(zé)任在甲方的，由甲方承擔(dān)經(jīng)濟支出，工期相應(yīng)順延。停工責(zé)任在乙方的，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用。因甲方代表不及時做出答復(fù)，施工無法進行，乙方可認(rèn)為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。1.5承包方式：3.3工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的，經(jīng)甲方代表確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。3.3.1工程量變化和設(shè)計變更。3.3.2一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。3.3.3施工中遇到不可預(yù)見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。3.3.4甲方未按約定時間供應(yīng)材料，甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認(rèn)同意給予順延的情況。3.3.5不可抗力(指戰(zhàn)爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災(zāi)，以及協(xié)議條款約定的等級以上的風(fēng)、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災(zāi)害。)乙方在以上情況發(fā)生后五天內(nèi)向甲方提出報告，甲方在收到報告后五天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)，逾期不答復(fù)，乙方即可視為延期要求已被確認(rèn)。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.4工期獎罰。根據(jù)工期定額標(biāo)準(zhǔn)雙方約定的工期完成日期，工程提前或延誤的獎罰費用，雙方應(yīng)擬定如下條款：第四條甲方工作4.1辦理施工所需證件、批件，清理場地，修復(fù)現(xiàn)場干道，保證運輸通暢。4.2將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現(xiàn)場雙方商定地點，并保證施工期間的需要。4.3將水準(zhǔn)點與坐標(biāo)控制點以書面形式交給乙方，并進行現(xiàn)場交驗。4.4甲方在開工前15天將工程施工圖八份及有關(guān)技術(shù)資料提供乙方。4.5組織設(shè)計院、乙方進行圖紙會審，并向乙方進行設(shè)計交底。4.6協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護要求，并承擔(dān)有關(guān)費用。甲方不按合同約定完成工作造成施工損失，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任，工期相應(yīng)順延。第五條乙方工作5.1按雙方約定日期，向甲方提供年、季、月工程進度計劃及統(tǒng)計報表和工程事故報告，并提供施工用電、用水計劃。5.2乙方應(yīng)在年月日前將施工組織設(shè)計(或施工方案)交與甲方，甲方應(yīng)在日內(nèi)批準(zhǔn)或提出修改意見，逾期即可認(rèn)為已經(jīng)批準(zhǔn)。5.3乙方必須按批準(zhǔn)的進度計劃組織施工，接受甲方對進度的檢查監(jiān)督。5.4已竣工程在驗收之前，負(fù)責(zé)對已完工程的成品保護。保護期間發(fā)生損壞系乙方責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，系甲方提前使用后發(fā)生損壞的修理費用由甲方承擔(dān)。5.5按約定的要求做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護工作。5.6嚴(yán)格執(zhí)行我市關(guān)于施工現(xiàn)場管理的有關(guān)規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場達到建筑物無污染，現(xiàn)場無建筑垃圾。乙方不按合同約定完成工作，造成工程損失，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。第六條價款支付與調(diào)整6.1工程預(yù)付款：在合同簽訂后，按天津市有關(guān)文件規(guī)定，三日內(nèi)甲方按工程合同造價%，計人民幣元，支付給乙方。6.2工程進度款按天津市關(guān)于工程進度款撥付辦法的規(guī)定。6.3合同價款的調(diào)整。在合同簽定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生以下情況之一的可以調(diào)整。6.3.1甲方同意的設(shè)計變更及工程量增減。6.3.2工程造價管理部門公布的價格調(diào)整。6.3.3雙方約定的其它增減或調(diào)整。6.4甲方不按合同規(guī)定的付款方式撥付工程款時，乙方可向甲方發(fā)出付款要求通知，甲方在收到乙方通知天內(nèi)仍不能按要求支付時，甲方應(yīng)承擔(dān)從拖欠之日起的違約責(zé)任。第七條材料設(shè)備供應(yīng)7.1甲供材料設(shè)備(見附表二)。甲方應(yīng)向乙方提供所供材料設(shè)備產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證書。7.2甲供材料設(shè)備甲方委托乙方保管時，保管費用元由甲方承擔(dān)。保管期間材料設(shè)備發(fā)生損壞丟失，乙方負(fù)責(zé)賠償。7.3甲供材料應(yīng)按雙方約定時間、地點供應(yīng)，未按要求時間供貨所造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。甲供材料設(shè)備品種、數(shù)量、規(guī)格與清單不符時，由甲方重新采購并補齊數(shù)量。7.4乙方采購的材料設(shè)備應(yīng)符合設(shè)計和規(guī)范要求，并附有合格證。7.5根據(jù)工程需要，經(jīng)甲方批準(zhǔn)，乙方可使用代用材料。7.6甲方委托乙方采購的材料設(shè)備，采購前，在價格、質(zhì)量方面應(yīng)取得甲方同意簽證，價差由甲方承擔(dān)。第八條質(zhì)量與驗收8.1乙方應(yīng)認(rèn)真按照國家頒布的施工驗收規(guī)范及工程設(shè)計圖紙要求進行施工，接受甲方監(jiān)督，質(zhì)量驗收必須達到合格。對不合格的分項工程，乙方應(yīng)按規(guī)范要求，承擔(dān)返修工作及費用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的經(jīng)濟支出由甲方承擔(dān)。甲方要求優(yōu)良工程，其增加費用雙方商定納入補充條款。8.2隱蔽工程驗收。工程具備復(fù)蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位，乙方自檢合格后在隱蔽施工前24小時通知甲方驗收，驗收合格后方可進行隱蔽工程施工。8.3工程具備竣工驗收條件，雙方根據(jù)國家工程竣工有關(guān)規(guī)定進行驗收。8.4乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告后5天內(nèi)組織驗收，無正當(dāng)理由不組織驗收或驗收后5天內(nèi)不予批準(zhǔn)且不能提出修改意見，可視為竣工驗收報告已被批準(zhǔn)。8.5已竣工未驗收工程，交工前由乙方保管，甲方不得動用。甲方如需提前使用，即視為通過竣工驗收。8.6乙方在驗收后天內(nèi)向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖套。第九條設(shè)計變更9.1施工中如需設(shè)計變更，須由甲方取得以下批準(zhǔn)：超過原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模時，經(jīng)原設(shè)計和規(guī)劃審查部門批準(zhǔn)，送原設(shè)計單位審查后，取得相應(yīng)圖紙和說明。9.2乙方對原設(shè)計進行變更，須經(jīng)甲方同意。甲方對原設(shè)計進行變更，須向乙方發(fā)出正式變更通知，乙方按通知進行變更。9.3由于設(shè)計變更導(dǎo)致的經(jīng)濟支出，由雙方以補充協(xié)議方式予以明確。第十條竣工結(jié)算10.1已完工程竣工驗收后，乙方在天內(nèi)將工程結(jié)算書送交甲方，甲方在天內(nèi)審核完畢，并簽署審核意見。雙方無爭議時，甲方負(fù)責(zé)向乙方支付工程結(jié)算款，乙方收到工程款后天內(nèi)將工程交付甲方。如雙方意見不一致時，可報請有關(guān)部門調(diào)解。若甲方在收到結(jié)算后天內(nèi)未提出審查意見，工程結(jié)算視為批準(zhǔn)。10.2由于甲方違反有關(guān)規(guī)定，經(jīng)辦行不能支付工程款，乙方可將部分或全部工程妥善保護，保護費由甲方承擔(dān)。10.3甲方無正當(dāng)理由在批準(zhǔn)竣工報告后30天內(nèi)不辦理結(jié)算，從第31天起按施工企業(yè)計劃外貸款的利率支付拖欠工程款利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。第十一條工程保修11.1保修金。甲方從應(yīng)付乙方工程款內(nèi)，按合同工程價款的%預(yù)留工程保修費用。待保修期過后，退還乙方本金及利息。11.2保修項目及保修期限11.3保修期間，因施工質(zhì)量問題，甲方提出要求，乙方應(yīng)在接到修理通知后10天內(nèi)派人修理。否則，甲方可委托其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內(nèi)扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經(jīng)濟支出由甲方承擔(dān)。第十二條爭議、仲裁12.1甲乙雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，當(dāng)事人應(yīng)本著協(xié)商的原則解決，協(xié)商不成時，可按下列第種方法解決:①向仲裁委員會申請仲裁;②向人民法院起訴。第十三條甲、乙方駐工地代表13.1甲方駐工地代表姓名：(委派人員和職責(zé)附后)。13.2甲方委托監(jiān)理工程師姓名：被授權(quán)范圍13.3乙方駐工地代表姓名：(有關(guān)人員名單和職責(zé)附后)。第十四條合同附件14.1在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準(zhǔn)備工程協(xié)議書。14.2招標(biāo)文件14.3工程項目一覽表14.4甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料設(shè)備一覽表。14.5全部施工圖紙(合同正本及審查標(biāo)底部門有此附件)14.6有關(guān)協(xié)議條款及補充合同：第十五條合同份數(shù)及有效期15.1本合同一式份。甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本份，甲方份，乙方份，由甲方送經(jīng)辦銀行，合同管理辦公室一份備案。15.2本合同自雙方簽訂之日起生效。合同簽訂時間：年月日合同簽訂地點：發(fā)包方(蓋章)：承包方(蓋章)：單位地址：單位地址：建設(shè)施工物資租賃合同篇9承包人：發(fā)包人：依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內(nèi)容：建筑面積：m2，建筑高度m或跨度m，結(jié)構(gòu)類型：，層數(shù)，其它群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準(zhǔn)文號：資金來源：二、工程承包范圍承包范圍：三、合同工期開工日期：竣工日期：合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：五、合同價款金額(大寫)：元(人民幣)￥：元六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：1、本合同協(xié)議書2、中標(biāo)通知書3、投標(biāo)書及其附件4、本合同專用條款5、本合同通用條款6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預(yù)算書雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。十、合同生效合同訂立時間：年月日合同訂立地點：本合同雙方約定后生效。發(fā)包人：(公章)承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：電話：電話：建設(shè)施工物資租賃合同篇10原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。法定代表人：______________。案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛訴訟請求：_________________1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。事實與理由：______________________________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程?！豆こ坛袛堌?zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。為維護自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。此致____________區(qū)人民法院具狀人：______________________________年__________月__________日建設(shè)施工物資租賃合同篇11發(fā)包人：(以下簡稱甲方)承包人：(以下簡稱乙方)依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定、遵循平等、自愿、公平和誠信原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內(nèi)容：建筑面積約960平方米資金來源：自籌、集資建戶二、工程承包范圍承包范圍：設(shè)計圖紙范圍內(nèi)(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外墻普通涂料裝飾、內(nèi)墻粉刷粗到、室內(nèi)排污排水系統(tǒng)、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。三、合同工期開工日期：竣工日期：合同工期總?cè)諝v天數(shù)：天。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格，并保證房頂不滲水。五、合同價款金額(大寫)：約壹佰肆拾貳萬零捌佰元整(￥：1420800元)，按1480元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。六、合同付款方式：乙方第貳層封頂后(含基礎(chǔ))，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以后每現(xiàn)澆一層按造價80%付款。七、承包人向發(fā)包人承諾：按合同約定進行施工，竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。九、相關(guān)合同條款(未用條款)：(一)甲方將水、電在開工前接入施工現(xiàn)場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負(fù)責(zé)。(二)甲方提代承擔(dān)人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內(nèi)助分理施工過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題。(三)甲方負(fù)責(zé)處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建筑物、建筑物的保護工作，乙方不承擔(dān)一切稅費。(四)乙方承擔(dān)所有施工使用的水、電費用。(五)工程所需繳納的建筑營業(yè)稅及其他各種稅費由甲方負(fù)責(zé)，乙方不負(fù)責(zé)任。其他的所有報建費用由甲方負(fù)責(zé)。(六)乙方負(fù)責(zé)施工過程中的所有保衛(wèi)、安全工作責(zé)任，并對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負(fù)全部責(zé)任，甲方不需承擔(dān)任何責(zé)任。(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應(yīng)按完成進度進行結(jié)算，并承擔(dān)與工程直接相關(guān)的經(jīng)濟損失。(八)相關(guān)施工要求及計算方法、違約責(zé)任：l、出檐、走廊、陽臺折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。2、工程所需的所有用材必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負(fù)全責(zé)，甲方還可要求返工。3、排污排水系統(tǒng)必須布局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。十、1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標(biāo)號325#。十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日建設(shè)施工物資租賃合同篇12甲方：_________________法定地址：_____________乙方：_________________法定地址：_____________依照國家相關(guān)規(guī)定，在平等自愿和互惠互利的基礎(chǔ)上，甲方和乙方共同簽訂_____________信息網(wǎng)施工協(xié)議(以下稱協(xié)議)。1.合作內(nèi)容甲方受乙方委托為第三方提供接入_____________信息網(wǎng)通信服務(wù)所需結(jié)構(gòu)化布線工程的施工。甲方代乙方與第三方洽談并收取入網(wǎng)費。2.雙方的權(quán)利和義務(wù)甲方負(fù)責(zé)第三方入網(wǎng)工程的結(jié)構(gòu)化布線施工及工程所需的輔料，并保證工程的質(zhì)量。乙方負(fù)責(zé)提供入網(wǎng)工程所需的線纜和主要設(shè)備的安裝和調(diào)試。3.收益來源及向使用_____________信息網(wǎng)的用戶收取開戶費，開戶費定為_____________/戶。開戶費收入由甲、乙方依照_____________：_________________的比例進行分配。雙方各自繳納各自應(yīng)繳稅費。4.合作期限甲乙雙方合作期限暫定為_____________年。5.財務(wù)結(jié)算______________。6.日常維護在系統(tǒng)正常使用前，由甲乙雙方配合對線路和設(shè)備進行綜合的調(diào)試。在系統(tǒng)正常使用后，由乙方對系統(tǒng)進行日常維護。7.法律責(zé)任甲方應(yīng)對所施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，如果因甲方的工程質(zhì)量問題而引起的一切爭議和法律糾紛，應(yīng)由甲方承擔(dān)。乙方應(yīng)對所提供的設(shè)備和服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.協(xié)議生效本協(xié)議一式兩份，雙方簽字蓋章后生效。9.其它本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________授權(quán)代表(簽字)：_____________授權(quán)代表(簽字)：_______________________年__________月__________日建設(shè)施工物資租賃合同篇13委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲方委托乙方承擔(dān)下列工程的施工圖設(shè)計文件審查任務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)規(guī)定，雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條工程概況1、工程名稱：2、報建編號：3、工程建設(shè)地點：4、總建筑面積：5、建筑類型：□住宅□公建□工業(yè)□其它6、工程總投資：7、勘察單位：8、設(shè)計單位：第二條施工圖設(shè)計文件審查依據(jù)1、國家和(1)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》;(2)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計文件審查管理辦法》;(3)《實施工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》;2、建設(shè)項目批準(zhǔn)文件和各主管部門的審批意見;3、甲方提供的勘察、設(shè)計單位完成的本工程地質(zhì)詳勘報告和施工圖設(shè)計文件。第三條施工圖設(shè)計文件審查主要內(nèi)容根據(jù)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計文件審查管理辦法》的規(guī)定，施工圖設(shè)計文件審查的主要內(nèi)容為：1、是否符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn);2、地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)的安全性;3、是否符合民用建筑節(jié)能強制性標(biāo)準(zhǔn)，對執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)的項目，還應(yīng)當(dāng)審查是否符合綠色建筑標(biāo)準(zhǔn);4、勘察設(shè)計企業(yè)和注冊執(zhí)業(yè)人員以及相關(guān)人員是否按規(guī)定在施工圖設(shè)計文件上加蓋相應(yīng)的圖章和簽字;5、其他法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須審查的內(nèi)容。第四條施工圖設(shè)計文件審查周期根據(jù)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計文件審查管理辦法》的規(guī)定，施工圖設(shè)計文件審查原則上不超過下列時限：大型建筑工程、大型市政工程為15個工作日，中型及以下建筑工程、市政工程為10個工作日。工程勘察文件，甲級項目為7個工作日，乙級及以下項目為5個工作日。以上時限不包括勘察設(shè)計單位修改的時間。第五條甲方向乙方提供的有關(guān)資料和文件上述材料在合同簽訂生效后的工作日內(nèi)由甲方提供給乙方。第六條審查結(jié)果由甲方向乙方提供本合同第五條有關(guān)資料和文件，具備審查條件后，乙方開始審查工作。1、審查結(jié)果合格的：(1)乙方及時編制審查報告，并報有關(guān)部門備案。(2)乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節(jié)能登記表。(3)甲方收到審查合格書后的個工作日內(nèi)向乙方提供套審查合格的施工圖，經(jīng)乙方審核無誤后在施工圖上加蓋審查專用章。2、審查結(jié)果不合格的：(1)乙方將施工圖退建設(shè)單位并出具審查意見告知書，說明不合格原因。同時，應(yīng)當(dāng)將審查意見告知書及審查中發(fā)現(xiàn)的建設(shè)單位、勘察設(shè)計企業(yè)和注冊執(zhí)業(yè)人員違反法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的問題，報有關(guān)部門備案。(2)甲方負(fù)責(zé)對施工圖設(shè)計文件進行修改，并及時將修改的施工圖設(shè)計文件交由乙方重新進行審查。(3)乙方收到修改后的施工圖設(shè)計文件后應(yīng)及時告知有關(guān)部門。第七條施工圖設(shè)計文件審查費收取1、經(jīng)甲乙雙方商定本工程收取施工圖設(shè)計文件審查費總額為人民幣萬元整(含稅，大寫：萬元)，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付到乙方以下銀行賬號：賬號：戶名：開戶行：2、支付方法為：(1)本合同生效后天內(nèi)，甲方首付施工圖設(shè)計文件審查費計人民幣萬元作為定金(本合同履行后，定金抵作施工圖設(shè)計文件審查費);乙方完成施工圖設(shè)計文件審查且審查結(jié)果為合格的，甲方應(yīng)支付施工圖設(shè)計文件審查費余額，計人民幣萬元整。(2)審查不合格的，乙方出具施工圖審查意見書后的個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付審查費用總額的%。當(dāng)重新審查時，雙方約定按以下方式處理：。(3)在甲方支付上述費用后的五個工作日內(nèi)乙方應(yīng)提供等額的有效發(fā)票。第八條甲方責(zé)任1、按本合同第五條規(guī)定的內(nèi)容，在審查工作開始前甲方應(yīng)向乙方提供審查所需的全部資料和文件，并對其完整性、準(zhǔn)確性和時效性負(fù)責(zé)。因甲方提供的資料和文件存在錯誤引致審查成果發(fā)生事故的，與乙方無關(guān)。2、負(fù)責(zé)指派時處理本工程在施工圖設(shè)計文件審查過程中涉及的有關(guān)問題。3、按照乙方的審查意見及時進行修改。4、甲方應(yīng)按本合同第七條的約定向乙方支付施工圖設(shè)計文件審查費用。第九條乙方責(zé)任1、乙方應(yīng)是政府認(rèn)定的施工圖設(shè)計文件審查機構(gòu)，具備相應(yīng)的資質(zhì)條件。2、乙方委派進行本項目施工圖設(shè)計文件審查的人員應(yīng)是經(jīng)省建設(shè)廳批準(zhǔn)的有資格從事施工圖設(shè)計文件審查的審查工程師。3、乙方按本合同的約定提交審查成果文件，對施工圖審查工作負(fù)責(zé)，承擔(dān)審查責(zé)任。4、查工作完成后，除上報、送審和應(yīng)存檔的圖紙資料外，乙方應(yīng)將甲方提供的其他資料歸還甲方，并負(fù)保密義務(wù)。第十條違約責(zé)任1、因甲方過錯逾期支付審查費用的，每延誤一天，按逾期支付審查費用的%向乙方支付違約金。2、乙方延誤審查工作的，每延誤一天，應(yīng)按審查費用的向甲方支付違約金，因不可抗力因素導(dǎo)致延誤審查的除外。3、施工圖設(shè)計文件審查合格后，仍有違反法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的問題，給建設(shè)單位造成損失的，乙方依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4、建設(shè)工程經(jīng)施工圖設(shè)計文件審查后因勘察設(shè)計原因發(fā)生工程質(zhì)量問題，乙方承擔(dān)審查失察的責(zé)任，賠償甲方的損失。5、乙方違反第十條第三項的約定，向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓甲方提供的資料和文件，乙方應(yīng)向甲方支付審查費用%違約金并賠償甲方因此受到的損失。4、在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方尚未開始施工圖設(shè)計文件審查工作的，不予退還甲方已付的定金，已開始施工圖設(shè)計文件審查工作的，甲方按實際工作量向乙方支付相應(yīng)的施工圖設(shè)計文件審查費用。第十一條其他1、按相關(guān)規(guī)定，施工圖設(shè)計文件一經(jīng)審查合格，不得擅自進行修改，如遇特殊情況，需進行涉及審查主要內(nèi)容的修改時，必須報請乙方重新進行審查，甲方應(yīng)與乙方重新簽訂審查合同。2、因甲方原因，在工作過程中增加本合同范圍外受審項目的工程量，甲方與乙方另行簽訂審查合同。3、建設(shè)單位或者勘察設(shè)計單位對施工圖審查意見如有重大分歧，甲乙雙方同意按下述方式處理：4、本合同在履行過程中發(fā)生糾紛，甲方與乙方應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方同意向甲方所在地人民法院提起訴訟。5、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)6、本合同經(jīng)甲乙雙方法定代表人或法人委托代理人簽字并加蓋公章后生效。7、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日建設(shè)施工物資租賃合同篇14甲方：乙方：為明確施工中甲乙雙方的安全責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本安全協(xié)議。乙方自愿參加甲方的工民建工程施工，變電站的新建、擴建、改造工程的施工等。一、甲方的安全責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)：1、向工程派