徐州市工程造價管理法律法規(guī)知識競賽試題(含答案)

徐州市工程造價管理法律法規(guī)知識競賽試題（含答案）姓名身份證號得分工作單位手機一、單項選擇題（共60題，每題1分，共60分。每題的備選答案中，只有一個最符合題意）1、建設工程施工發(fā)包與承包價（C）。A.只可以采用工程量清單方式計價方式計價B.不可以采用工程定額方式計價C.可以采用工程量清單方式計價，也可以采用工程定額方式計價D.在政府宏觀調控下，由建設單位具體控制報價2、工程量清單計價規(guī)范包括正文和附錄兩大部分，二者的效力（

D）。 A．不等 B.正文優(yōu)先 C.附錄優(yōu)先 D.同等3、全部使用國有資金投資、國有資金投資占控股或者主導地位的工程建設項目，下列說法錯誤的是（B）。A.必須采用工程量清單方式計價。B.采用招標方式發(fā)包的，應當編制招標控制價，但政府財政性資金投資建設項目例外。C.應當依法接受審計監(jiān)督，被審計單位應當執(zhí)行審計機關依法作出的審計決定。D.經(jīng)投資主管部門審批或者核準的國有資金投資項目設計概算是該建設項目投資和造價控制的最高限額，未經(jīng)原項目審批部門批準不得隨意調整或者突破。4、建設工程造價成果文件（C）。A.只要加蓋注冊造價工程師執(zhí)業(yè)印章或者建設工程造價員專用章即有效B.只要加蓋編制單位公章即有效C.應當加蓋編制單位公章，并加蓋編制單位注冊造價工程師執(zhí)業(yè)印章或者建設工程造價員專用章。D.以上說法均不正確5、因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標準發(fā)生變化，當事人對該部分工程價款不能協(xié)商一致的，可以參照簽訂建設工程施工合同時當?shù)亟ㄔO行政主管部門發(fā)布的計價方法和（B）結算工程價款。A.計價定額B.計價標準C.計價依據(jù)D.計價原則6、08規(guī)范規(guī)定，實行招標的工程合同價款應在中標通知書發(fā)出之日起(A)內，由發(fā)、承包人雙方依據(jù)招標文件和中標人的投標文件在書面合同中約定。A.30天B.45天C.1個月D.28天7、分部分項工程量清單項目編碼為：040403003001，該項目為(D)工程項目。A.裝飾裝修工程B.建筑工程C.安裝工程D.市政工程8、實行招標的工程，合同約定不得違背招、投標文件中關于工期、造價、質量等方面的實質性內容。招標文件與中標人投標文件不一致的地方，以(C)為準。A.合同B.招標文件C.投標文件D.雙方協(xié)商9、08規(guī)范規(guī)定，工程計量時，若發(fā)現(xiàn)工程量清單中出現(xiàn)漏項、工程量計算偏差，引起工程量的增減，(C)。A.應以工程量清單為準。B.應由發(fā)包人看情況而定。C.應按承包人在履行合同義務過程中實際完成的工程量計算。D.雙方協(xié)商解決。10、08規(guī)范規(guī)定，承包人應發(fā)包人要求完成合同以外的零星工作或非承包人責任事件發(fā)生時，承包人應按合同約定及時向發(fā)包人提出(A)。A.現(xiàn)場簽證B.付款C.索賠D.結算11、08規(guī)范規(guī)定，招標工程以投標截止日前28天，非招標工程以合同簽訂前28天為基準日，其后國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策發(fā)生變化影響工程造價的，(C)。A.按合同執(zhí)行，不調整B.雙方協(xié)商解決C.應按省級或行業(yè)建設主管部門或其授權的工程造價管理機構發(fā)布的規(guī)定調整合同價款。D.上述說法都不正確12、08規(guī)范規(guī)定，若施工中出現(xiàn)施工圖紙與工程量清單項目特征描述不符的，(A)。A.發(fā)、承包雙方應按新的項目特征確定相應工程量清單的綜合單價。B.按照原工程量清單執(zhí)行，不調整清單的綜合單價C.雙方協(xié)商解決D.上述說法都不正確13、根據(jù)“蘇建價(2009)40號”文件，實行工程量清單招標的工程建設項目(A)。A.應當采用固定單價合同B.宜采用固定單價合同C.應當采用固定總價合同D.宜采用固定總價合同14、根據(jù)“蘇建價(2009)40號”文件，對招標人所列的措施項目，(C)。A.投標人不得因工程實際不同而進行增補B.投標人必須嚴格執(zhí)行，否則將被認定為廢標C.投標人可根據(jù)工程實際與施工組織設計進行增補，但不應更改招標人已列措施項目的序號。D.投標人可根據(jù)工程實際與施工組織設計進行增補，可以更改招標人已列措施項目的序號。15、根據(jù)“蘇建價(2009)40號”文件，(A)應由受益方在合同約定時間內向合同的另一方提出工程價款調整要求，由承包人提出增加部分的工程量或減少后剩余部分的工程量的綜合單價調整意見，經(jīng)發(fā)包人確認后作為結算的依據(jù)，合同有約定的按合同執(zhí)行。A.當工程量清單項目工程量的變化幅度超過10%，且其影響分部分項工程費超過0.1%時B.當工程量清單項目工程量的變化幅度超過10%，且其影響分部分項工程費超過1%時C.只要工程量清單項目的工程量發(fā)生變化D.當工程量清單項目的工程量變化的幅度超過15%時16、08規(guī)范在江蘇省的執(zhí)行時間是(A)。A.2009年4月1日B.2008年12月1日C.2009年6月1日D.2008年7月1日17、根據(jù)“蘇建函價〔2010〕130號”文件，關于清單編碼下列說法正確的是(C)。A.同一招標工程的項目編碼不得有重復。B.同一標段工程的項目編碼不得有重復。C.同一單位工程的項目編碼不得有重復。D.同一單項工程的項目編碼不得有重復。18、根據(jù)“蘇建函價〔2010〕130號”文件，“08規(guī)范”附錄中部分清單項目的工程量計算規(guī)則表述不夠具體時的處理原則是(B)。A.原則上必須按照規(guī)范附錄的計算規(guī)則，不得更改。B.原則上可以參照規(guī)范附錄中相似項目的工程量計算規(guī)則及對應的江蘇省各專業(yè)計價表的工程量計算規(guī)則，并且應在工程量清單編制總說明中明確。C.原則上必須編制補充計算規(guī)則，并報建設部備案。D.原則上可以由編制人根據(jù)情況修改，并且應在工程量清單編制總說明中明確。19、根據(jù)“蘇建函價〔2010〕130號”文件，當招標人要求投標人對暫列金額或計日工進行報價，但投標人未填報暫列金額或計日工費用時，下列說法正確的是(C)。A.視作該費用已隱含在其它項目費用之中。B.由于暫列金額或計日工作為今后有可能發(fā)生也可能不發(fā)生的費用，因此投標人是否報價都無所謂。C.不能視作該費用已隱含在其它項目費用之中，應視同沒有響應招標文件要求。D.以上說法都不正確。20、根據(jù)“蘇建函價〔2010〕130號”文件，關于“08規(guī)范”附錄規(guī)定，部分分部分項工程量清單的項目特征中要求列出“品牌”，下列說法正確的是(D)。A.在列出品牌時，只能只列某一個廠家的產(chǎn)品品牌。B.在列出品牌時，不能只列某一廠家的產(chǎn)品品牌，必須列出三家以上符合要求的廠家品牌同檔次產(chǎn)品供投標人選擇。C.在列出品牌時，不能只列某一廠家的產(chǎn)品品牌，必須列出三家及三家以上符合要求的廠家品牌不同檔次產(chǎn)品供投標人選擇。D.在列出品牌時，不能只列某一廠家的產(chǎn)品品牌，必須列出三家及三家以上符合要求的廠家品牌同檔次產(chǎn)品供投標人選擇。21、經(jīng)過招標投標訂立的建設工程施工合同，工程雖經(jīng)驗收合格，但因合同約定的工程價款低于成本價而導致合同無效，發(fā)包人要求參照合同約定的價款結算的，人民法院(A)。A.應予支持B.不予支持C.應對雙方調解解決D.不受理此類情況22、法律、行政法規(guī)規(guī)定必須要經(jīng)過招標投標的建設工程，當事人實際履行的建設工程施工合同與備案的中標合同實質性內容不一致的，應當以(A)作為工程價款的結算根據(jù)；A.備案的中標合同B.實際履行的建設工程施工合同C.招標文件D.投標文件23、發(fā)包人未經(jīng)設計、規(guī)劃等部門同意自行變更工程規(guī)劃、設計，承包人按照發(fā)包人指令施工，由此造成發(fā)包人損失的由發(fā)包人自行承擔；造成第三人損失的(C)。A.由發(fā)包人獨立承擔B.由承包人獨立承擔C.由發(fā)包人與承包人承擔連帶責任D.由第三人承擔24、掛靠人以被掛靠人名義訂立建設工程施工合同，因履行該合同產(chǎn)生的民事責任，(D)。A.由掛靠人獨立承擔B.由被掛靠人獨立承擔C.法院不予受理D.掛靠人與被掛靠人應當承擔連帶責任25、合作開發(fā)房地產(chǎn)合同中的一方當事人作為發(fā)包人與承包人簽訂建設工程施工合同，承包人要求合作各方當事人對欠付的工程款承擔連帶責任的，人民法院(A)。A.應予支持B.不予支持C.應對雙方調解解決D.不受理此類情況26、當事人采用合同書形式訂立合同的，應當簽字或者蓋章。當事人在合同書上摁手印的，(B)。A.人民法院應當認定其手印無效B.人民法院應當認定其具有與簽字或者蓋章同等的法律效力。C.人民法院應當認定其合同屬于無效合同D.人民法院應當認定其合同具有部分效力。27、因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標準發(fā)生變化，當事人對該部分工程價款不能協(xié)商一致的，(A)。A.可以參照簽訂建設工程施工合同時當?shù)亟ㄔO行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標準結算工程價款。B.可以參照類似工程結算工程價款。C.應當按照承包人提出的辦法接受工程價款D.應當按照發(fā)包人提出的辦法接受工程價款。28、根據(jù)08規(guī)范的規(guī)定，實行工程量清單計價的工程(D)。A.應采用總價合同B.應采用單價合同C.宜采用總價合同D.宜采用單價合同29、采用書面形式訂立合同，合同約定的簽訂地與實際簽字或者蓋章地點不符的，人民法院應當認定（A）為合同簽訂地。A.約定的簽訂地B.實際簽字地點C.實際蓋章地點D.施工行為地30、建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為（A）。A.順延工期期間B.施工工期期間C.根據(jù)實際情況確定D.不能確定31、江蘇省現(xiàn)行費用定額(2009)在我省的執(zhí)行時間是(B)。A.2009年4月1日B.2009年5月1日C.2009年6月1日D.2009年12月1日32、遞交投標文件截止日(A)天前，招標人或其委托的造價咨詢人應將招標控制價及有關資料報送工程所在地造價管理機構備查。A.10B.1533、根據(jù)江蘇省規(guī)定，“意外傷害保險”列入(C)中。A.規(guī)費B.措施費C.企業(yè)管理費D.其他項目費34、招標控制價應在遞交投標文件截止日(D)天前發(fā)給投標人。A.7B.1535、根據(jù)江蘇省規(guī)定，“社會保障費”應包括(D)。A.勞動保險補助費B.建筑工程一切險C.管理費D.失業(yè)保險36、根據(jù)江蘇省規(guī)定，“環(huán)境保護費”作為一種措施項目費(B)。A.單獨計算B.合并在現(xiàn)場安全文明施工費中C.合并在管理費中D.包含在規(guī)費中37、工程造價咨詢企業(yè)在本省設立分支機構的，應當自領取分支機構營業(yè)執(zhí)照之日起(A)日內，到省住房和城鄉(xiāng)建設行政主管部門辦理備案。A.30B.1538、發(fā)包人或者承包人應當自施工合同簽訂之日起(D)日內，將合同副本報送工程所在地建設行政主管部門備案。A.30B.1539、預算定額（計價表）、勞動定額、施工機械臺班定額、工期定額由(B)制定。A.國家住房和城鄉(xiāng)建設行政主管部門B.省住房和城鄉(xiāng)建設行政主管部門C.省住房和城鄉(xiāng)建設行政主管部門會同省發(fā)展和改革、財政等行政主管部門D.國家住房和城鄉(xiāng)建設行政主管部門會同省發(fā)展和改革、財政等行政主管部門40、從事工程造價活動應當遵循合法、客觀公正、(D)的原則。A.保守機密B.誠實公正C.政府指導D.誠實信用41、經(jīng)投資主管部門審批或者核準的國有資金投資項目(A)是該建設項目投資和造價控制的最高限額。A.設計概算B.投資估算C.設計預算D.施工預算42、分部分項工程量清單的綜合單價，應根據(jù)本規(guī)范規(guī)定的綜合單價組成，按設計文件或參照附錄A、附錄B、附錄C、附錄D、附錄E中的（B）確定。A.“工程特征”B.工程內容”C.“項目編碼”D.“項目名稱”43、工程量清單漏項或設計變更引起新的工程量清單項目，其相應綜合單價由承包人提出，經(jīng)（A）確認后作為結算的依據(jù)。A.發(fā)包人B.監(jiān)理工程師C.業(yè)主D.審計單位44、工程量清單、招標控制價、投標報價、工程價款結算等工程造價文件的編制與審核（核對）應由具有相應資格的(C)承擔。A.工程造價咨詢機構B.審計部門C.工程造價專業(yè)人員D.造價工程師45、暫估價材料的單價由招標人提供，材料單價組成中應包括場外運輸與（A）。A.采購保管費B.包裝費C.供銷部門手續(xù)費D.運雜費46、對于全部使用國有資金投資或國有資金投資為主的工程建設招標項目，應編制（B）。A.標底B.招標控制價C.投標報價D.工程造價47、通常情況下，暫列金額不宜超過分部分項工程費的（C）。A.1%B.8%C.10%D.15%48、招標控制價的編制應遵循客觀、公正的原則，嚴格執(zhí)行清單計價規(guī)范，合理反映擬建工程項目（A）水平。A.市場價格B.企業(yè)價格C.計劃價格D.建設成本49、在編制招標控制價時，材料價格按工程所在地造價管理機構發(fā)布的（B）取定。A.預算價格B.指導價C.材料原價D.材料單價50、措施項目費用考慮工程所在地常用的（B）和施工方案計取。A.施工技術B.施工組織C.施工方法D.技術措施51、根據(jù)蘇建價站（2009）7號文件，復核確認招標控制價誤差范圍在（C）的，原招標控制價有效，復核費用由投訴人承擔。A.±1%以內B.±2%以內C.±2%以內（含±2%）D.±3%以內52、加工廠完成制作，到施工現(xiàn)場安裝的鋼結構工程（包括網(wǎng)架屋面），安全文明施工措施費標準調整為（B）標準執(zhí)行。A.三類工程B.按單獨發(fā)包的構件吊裝C.二類工程D.一類工程53、實行工程量清單計價，(B)。A.業(yè)主承擔工程價格波動的風險，承包商承擔工程量變動的風險B.業(yè)主承擔工程量變動風險，承包商承擔工程價格波動的風險C.業(yè)主承擔工程量變動和工程價格波動的風險D.承包商承擔工程量變動和工程價格波動的風險54、對于在工程量清單計價中發(fā)現(xiàn)的問題，請及時向工程所在地(C)咨詢和反映。A.造價協(xié)會B.咨詢公司C.造價管理機構D.建設主管部門55、當清單項目部分特征內容要求投標人自行確定并自主報價時，除施工合同另有約定外，該部分項目特征費用應以（B）中的項目特征為依據(jù)進行竣工結算。A.招標文件B.投標書C.施工合同D.工程量清單56、對于可撤銷的建設工程施工合同，當事人有權請求(D)撤銷該合同。A.建設行政主管部門B.工商行政管理部門C.合同管理部門D.人民法院57、建設工程施工合同無效，但建設工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，（A）。A.應予支持B.不應予支持C.根據(jù)實際情況確定D.承包人與發(fā)包人協(xié)商58、實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或(C)為本案當事人。A.發(fā)包人B.承包人C.違法分包人D.監(jiān)理人59、建設工程施工合同中明確約定發(fā)包人收到竣工結算文件后，在合同約定的期限內不予答復視為認可竣工結算文件，當事人要求按照竣工結算文件進行工程價款結算的，人民法院(D)。A.根據(jù)情況確定B.予以調解C.不予以支持D.應予支持60、在基礎施工中發(fā)現(xiàn)地下障礙物，需對原工程設計進行變更，變更導致合同價款的增減及造成的承包商損失應由(A)承擔。A.建設單位B.建設單位與承包商共擔C.承包商D.勘察設計單位二、多項選擇題（共40題，每題2分，共80分。每題的備選答案中，有2個或2個以上符合題意。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）1、2010年11月1日起施行《江蘇省建設工程造價管理辦法》，本省行政區(qū)域內建設工程造價的確定與控制，以及相關的監(jiān)督管理活動，這里所稱建設工程，是指（A、B）。A.各類房屋建筑工程 B.市政基礎設施C.交通工程 D.水利工程E.電力工程2、建設工程計價是指對建設工程造價進行確定與控制的活動，主要包括（A、C、D、E）。A.編制和審核投資估算、初步設計概算、施工圖預算、工程量清單、招標標底、招標控制價、投標報價;B.建設工程施工合同的簽訂與履行;C.實施工程計量與支付工程價款D.辦理工程索賠與變更簽證、工程結算和決算;E.處理建設工程造價爭議和進行建設工程造價鑒定3、工程造價咨詢企業(yè)在建設工程造價執(zhí)業(yè)活動中不得有下列行為（A、B、C、D）A.涂改、倒賣、出租、出借資質證書或者以其他形式非法轉讓資質證書；B.超越資質等級承接建設工程造價咨詢業(yè)務；C.同時接受招標人和投標人或者兩個以上投標人對同一工程項目的造價咨詢業(yè)務；D.以給予回扣、賄賂等方式進行不正當競爭；E.因自身過錯造成委托人經(jīng)濟損失的，按照合同約定予以賠償。4、按照我國目前的規(guī)定，在工程量清單計價過程中，分部分項工程綜合單價包括(ABD)。

A.利潤B.風險因素C.規(guī)費D.管理費5、招標人在工程量清單中提供了暫估價的材料和專業(yè)工程，下列說法正確的是(A、B、C、D)。A.屬于依法必須招標的，由承包人和招標人共同通過招標確定材料單價與專業(yè)工程分包價。B.若材料不屬于依法必須招標的，經(jīng)發(fā)、承包雙方協(xié)商確認單價后計價。C.若專業(yè)工程不屬于依法必須招標的，由發(fā)包人、總承包人與分包人按有關計價依據(jù)進行計價。D.投標人在報價時，材料暫估價應按招標人在其他項目清單中列出的單價計入綜合單價；專業(yè)工程暫估價應按招標人在其他項目清單中列出的金額填寫；E.以上說法都不正確6、關于招標控制價，下列說法正確的是(A、B、D、E)。A.國有資金投資的工程建設項目應實行工程量清單招標，并應編制招標控制價。B.招標控制價應由具有編制能力的招標人，或受其委托具有相應資質的工程造價咨詢人編制。C.招標控制價的編制依據(jù)包括08規(guī)范、工程量清單、企業(yè)定額、工程造價管理機構發(fā)布的工程造價信息等。D.分部分項工程量清單的綜合單價中應包括招標文件中要求投標人承擔的風險費用。E.招標控制價應在招標時公布，不應上調或下浮，招標人應將招標控制價及有關資料報送工程所在地工程造價管理機構備查。7、關于投標價，下列說法正確的是(A、B、C、D)。A.投標價應由投標人或受其委托具有相應資質的工程造價咨詢人編制。B.投標人應按招標人提供的工程量清單填報價格。填寫的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量必須與招標人提供的一致。C.投標總價應當與分部分項工程費、措施項目費、其他項目費和規(guī)費、稅金的合計金額一致。D.除08規(guī)范強制性規(guī)定外，投標價由投標人自主確定，但不得低于成本。E.投標人必須依據(jù)行業(yè)建設主管部門頒發(fā)的計價定額進行報價。8、08規(guī)范規(guī)定，因不可抗力事件導致的費用，發(fā)、承包雙方應按以下原則分別承擔并調整工程價款。(A、B、C、D)。A.工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工現(xiàn)場用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發(fā)包人承擔；B.發(fā)包人、承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用；C.承包人的施工機械設備的損壞及停工損失，由承包人承擔；D.停工期間，承包人應發(fā)包人要求留在施工現(xiàn)場的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的工費用，由發(fā)包人承擔；E.工程所需清理、修復費用，由承包人承擔。9、根據(jù)08規(guī)范，關于竣工結算，下列說法正確的是(A、B、D、E)。A.工程竣工結算由承包人或受其委托具有相應資質的工程造價咨詢人編制，由發(fā)包人或受其委托具有相應資質的工程造價咨詢人核對。B.承包人應在合同約定時間內編制完成竣工結算書，并在提交竣工驗收報告的同時遞交給發(fā)包人。C.發(fā)包人在收到承包人遞交的竣工結算書后，核對時間應根據(jù)發(fā)包人的實際情況確定。D.同一工程竣工結算核對完成，發(fā)、承包雙方簽字確認后，禁止發(fā)包人又要求承包人與另一個或多個工程造價咨詢人重復核對竣工結算。E.發(fā)包人應對承包人遞交的竣工結算書簽收，拒不簽收的，承包人可以不交付竣工工程。10、以下活動人民法院應予以支持的是(BCD)A.建設工程價款進行鑒定的，承包人出具的工程簽證單等工程施工資料有瑕疵，鑒定機構未予認定，承包人要求按照工程簽證單等工程施工資料給付相應工程價款的。B.建設工程價款進行鑒定的，承包人出具的工程簽證單等工程施工資料有瑕疵，鑒定機構未予認定，當事人有證據(jù)證明工程簽證單等工程施工資料載明的工程內容確已完成，要求按照工程簽證單等工程施工資料給付相應工程價款的。C.由國家財政投資的建設工程，當事人未在合同中約定以國家財政部門或國家審計部門的審核、審計結果作為工程價款結算依據(jù)的，承包人要求按照合同約定結算工程價款的。D.承包人根據(jù)建設工程施工合同要求發(fā)包人支付工程款，發(fā)包人要求對已經(jīng)向實際施工人支付的部分進行抵扣的。11、根據(jù)“蘇建價站(2009)7號”文件，關于建筑工程類別的取定，下列說法正確的是(D、E)。A.空間可利用的坡屋頂或頂樓的躍層，可以計算層數(shù)。B.底層車庫（不包括地下或半地下車庫）在設計室外地面以下時，可以計算層數(shù)。C.有地下室的多層建筑（七層以內）、小高層、高層建筑的工程類別可以高套一類。D.多棟建筑物下有連通的地下室時，地上的多棟建筑物的工程類別確定原則同有地下室的建筑工程。E.多棟建筑物下有連通的地下室時，其地下室建筑面積在10000m2以下的，按建筑工程二類標準取費。12、根據(jù)“蘇建價站(2009)7號”文件，建筑工程中的專業(yè)項目在執(zhí)行費用標準時，下列說法正確的是(A、B、D、E)。A.樁基工程（包括打預制樁和制作兼打樁），不論是否單獨發(fā)包，均應按照對應的專業(yè)項目執(zhí)行費率標準。B.大型土石方工程不論是否單獨發(fā)包，均應按照對應的專業(yè)項目執(zhí)行費率標準。C.裝飾工程不論是否單獨發(fā)包，均應按照對應的專業(yè)項目執(zhí)行費率標準。D.預制構件制作工程只有在單獨發(fā)包時，按照對應的專業(yè)項目執(zhí)行費率標準；否則執(zhí)行建筑工程費率標準。E.構件吊裝工程只有在單獨發(fā)包時，按照對應的專業(yè)項目執(zhí)行費率標準；否則執(zhí)行建筑工程費率標準。13、根據(jù)“蘇建價站(2009)7號”文件，關于鋼結構工程取費標準，下列說法正確的是(A、B、C、E)。A.加工廠完成制作，到施工現(xiàn)場安裝的鋼結構工程（包括網(wǎng)架屋面），安全文明施工措施費標準調整為按單獨發(fā)包的構件吊裝標準執(zhí)行。B.加工廠為施工企業(yè)自有的，鋼結構除安全文明施工措施費外，其他費用標準不變，仍按建筑工程執(zhí)行。C.鋼結構為企業(yè)成品購入的，鋼結構以成品預算價格計入材料費，費用標準調整為按照單獨發(fā)包的構件吊裝工程執(zhí)行。D.鋼結構為企業(yè)成品購入的，鋼結構以成品預算價格計入材料費，費用標準仍按建筑工程執(zhí)行。E.施工現(xiàn)場完成加工制作的鋼結構工程費用標準不變，仍按照建筑工程執(zhí)行。14、根據(jù)“蘇建函價〔2010〕130號”文件，工程量清單項目有關情況的處理原則是(A、B、D)。A.當個別實體項目招標人未提供設計圖紙和工程量清單，而要求投標人自行考慮自主報價時，除施工合同另有約定外，該實體項目費用在竣工結算時應按投標時標準計取。B.招標人提供設計圖紙的非實體項目，應作為分部分項項目性質對待。C.招標人提供設計圖紙的非實體項目，應作為可計量的措施項目對待。D.當清單項目部分特征內容要求投標人自行確定并自主報價時，除施工合同另有約定外，該部分項目特征費用應以投標書中的項目特征為依據(jù)進行竣工結算。E.以上說法都不正確。15、根據(jù)“蘇建價〔2008〕67號”文件，依法必須招標的房屋建筑及市政基礎設施工程，招標人應在招標文件中明確工程計價中的風險范圍、控制和處理原則。發(fā)承包雙方應當在施工合同中約定：(A、B、C)。A.工程主要建筑材料包含的材料范圍。B.承包方的投標價格中包含的材料價格風險的幅度（一般風險包干幅度不應大于10%）。C.當主要建筑材料的價格波動超過投標價格中的風險幅度時的材料價格調整辦法。D.主要材料的數(shù)量及單價。E.非主要材料的數(shù)量及單價。16、根據(jù)“蘇建價〔2008〕67號”文件，下列說法正確的是(B、C、D、E)。A.文件發(fā)布前已經(jīng)簽訂固定價格施工合同（包括固定總價與固定單價合同）的，無論合同中是否約定材料價格風險控制條款，均不得協(xié)商調整工程造價。B.文件發(fā)布前已經(jīng)簽訂固定價格施工合同（包括固定總價與固定單價合同），尚未完成工程竣工結算的招投標工程，如果合同中未約定材料價格風險控制條款的，經(jīng)發(fā)承包雙方協(xié)商一致，可按本文件的原則簽訂補充協(xié)議，到工程所在地建設行政主管部門備案后調整工程造價。C.采用固定價格合同形式的，當工程施工期間非主要建筑材料價格上漲或下降的，其差價均由承包人承擔或收益。D.因發(fā)包人原因造成工期延誤的，延誤期間發(fā)生的材料價格上漲差額由發(fā)包人承擔。E.當工程施工期間主要建筑材料價格上漲或下降幅度在約定的風險范圍以內的，其差價由承包人承擔或受益。17、根據(jù)“法釋[2004]14號”文件，建設工程施工合同具有下列情形之一的，應當根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效：(A、B、C)。A.承包人未取得建筑施工企業(yè)資質或者超越資質等級的。B.沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的。C.建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。D.建設工程沒有進行招標的。E.建設工程招標中沒有執(zhí)行工程量清單計價的。18、根據(jù)“法釋[2004]14號”文件，關于判斷無效的建設工程施工合同，下列說法正確的是(A、C、E)。A.建設工程施工合同無效，但建設工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。B.建設工程施工合同無效，但建設工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，不予支持。C.建設工程施工合同無效，且建設工程經(jīng)竣工驗收不合格的，但修復后的建設工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔修復費用的，應予支持。D.建設工程施工合同無效，且建設工程經(jīng)竣工驗收不合格的，但修復后的建設工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，應予支持。E.因建設工程不合格造成的損失，發(fā)包人有過錯的，也應承擔相應的民事責任。19、下列情形中應當認定為沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義承攬建設工程（即通常所稱的“掛靠”）的包括：(A、B、C、D)。A.不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業(yè)以具備從事建筑活動資格的建筑企業(yè)的名義承攬工程。B.資質等級低的建筑企業(yè)以資質等級高的建筑企業(yè)的名義承攬工程。C.不具有工程總包資格的建筑企業(yè)以具有總包資格的建筑企業(yè)的名義承攬工程。D.有資質的建筑企業(yè)通過其他違法方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程的情形。E.無資質的分公司以總公司的名義承攬工程。20、承包人之間具有下列情形之一的，可以認定為“掛靠”：(A、B、C、D)。A.相互間無資產(chǎn)產(chǎn)權聯(lián)系，即沒有以股份等方式劃轉資產(chǎn)的。B.無統(tǒng)一的財務管理，各自實行或者變相實行獨立核算的。C.無符合規(guī)定要求的人事任免、調動和聘用手續(xù)的。D.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。E.以上說法都不正確。21、當事人實際履行的建設工程施工合同與備案的中標合同實質性內容不一致的，下列說法正確的是(A、B、C、D)。A.法律、行政法規(guī)規(guī)定必須要經(jīng)過招標投標的建設工程，應當以備案的中標合同作為工程價款的結算根據(jù)。B.未經(jīng)過招標投標的，該建設工程施工合同為無效合同，應當參照實際履行的合同作為工程價款的結算根據(jù)。C.法律、行政法規(guī)未規(guī)定必須進行招標投標的建設工程，應當以當事人實際履行的合同作為工程價款的結算根據(jù)。D.經(jīng)過招標投標的，當事人實際履行的建設工程施工合同與中標合同實質性內容不一致的，應當以中標合同作為工程價款的結算根據(jù)。E.以上說法都不正確。22、發(fā)包人收到竣工結算文件后，在合同約定的期限內不予答復，當事人要求按照竣工結算文件進行工程價款結算的，(A、B)。A.建設工程施工合同中明確約定，人民法院應予支持B.建設工程施工合同中未明確約定，人民法院不予支持C.建設工程施工合同中不論是否明確約定，人民法院均應予支持D.建設工程施工合同中不論是否明確約定，人民法院均不予支持E.人民法院不予受理23、當事人依照合同法第一百一十四條第二款的規(guī)定，請求人民法院增加違約金的，(B、C)。A.人民法院不予支持B.增加后的違約金數(shù)額以不超過實際損失額為限。C.增加違約金以后，當事人又請求對方賠償損失的，人民法院不予支持。D.人民法院均應予駁回E.人民法院不予受理24、關于“投標價”，下列說法正確的是(A、B、C、D)。A.投標價由投標人自主確定，但不得低于成本。B.投標價應由投標人或受其委托具有相應資質的工程造價咨詢人編制。C.投標人應按招標人提供的工程量清單填報價格。填寫的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量必須與招標人提供的一致。D.投標總價應當與分部分項工程費、措施項目費、其他項目費和規(guī)費、稅金的合計金額一致。E.投標價必須依據(jù)地區(qū)統(tǒng)一的計價定額編制，并不得更改定額中的人工、材料、機械的消耗量。25、因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更，造成增加新的工程量清單項目，其對應的綜合單價確定方法是(A、B、C、D)。A.合同中已有適用的綜合單價，按合同中已有的綜合單價確定。B.合同中有類似的綜合單價，參照類似的綜合單價確定。C.合同中沒有適用或類似的綜合單價，由承包人提出綜合單價，經(jīng)發(fā)包人確認后執(zhí)行。D.合同中沒有適用或類似的綜合單價，由承包人提出的綜合單價執(zhí)行。E.合同中沒有適用或類似的綜合單價，由發(fā)包人提出的綜合單價執(zhí)行。26、因不可抗力事件導致的費用，發(fā)、承包雙方應按以下原則分別承擔并調整工程價款(A、B、C、D)。A.工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工現(xiàn)場用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發(fā)包人承擔。B.發(fā)包人、承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用。C.承包人的施工機械設備的損壞及停工損失，由承包人承擔。D.停工期間，承包人應發(fā)包人要求留在施工現(xiàn)場的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的工費用，由發(fā)包人承擔。E.工程所需清理、修復費用，由承包人承擔。27、發(fā)、承包雙方發(fā)生工程造價合同糾紛時，應通過下列辦法解決(A、B、C)。A.雙方協(xié)商B.提請調解，工程造價管理機構負責調解工程造價問題。C.按合同約定向仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴。D.應由上級領導裁決。E.應由合同管理機構裁決。28、關于“竣工結算”，下列說法正確的是(A、B、C、D)。A.工程完工后，發(fā)、承包雙方應在合同約定時間內辦理工程竣工結算。B.工程竣工結算由承包人或受其委托具有相應資質的工程造價咨詢人編制。C.工程竣工結算由發(fā)包人或受其委托具有相應資質的工程造價咨詢人核對。D.同一工程竣工結算核對完成，發(fā)、承包雙方簽字確