零星光伏發(fā)電設(shè)備安裝施工合同

PAGEPAGE1零星光伏發(fā)電設(shè)備安裝施工合同甲方（發(fā)包方）：乙方（承包方）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方零星光伏發(fā)電設(shè)備安裝工程（以下簡稱“工程”）達成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：零星光伏發(fā)電設(shè)備安裝工程1.2工程地點：1.3工程規(guī)模：1.4工程內(nèi)容：包括但不限于光伏支架安裝、光伏板安裝、電氣設(shè)備安裝、電纜敷設(shè)、保護裝置安裝、調(diào)試及驗收等。二、工程期限2.1工程計劃開工日期：2.2工程計劃竣工日期：2.3工期延誤：乙方如因自身原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按甲方要求支付違約金，違約金計算方式為：每天合同總價款的千分之一。三、工程質(zhì)量3.1工程質(zhì)量標準：符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)規(guī)范、標準及設(shè)計要求。3.2質(zhì)量保證：乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，并承擔質(zhì)量問題造成的全部責任。工程驗收合格后，乙方應(yīng)按合同約定提供質(zhì)保服務(wù)。四、工程價款4.1工程總價：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。4.2支付方式：（1）合同簽訂后3個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價的20%；（4）剩余10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方。五、違約責任5.1乙方如未按約定時間完成工程，應(yīng)承擔違約責任，向甲方支付違約金，具體計算方式見本合同第2.3條。5.2乙方如未按約定質(zhì)量完成工程，應(yīng)承擔修復費用及因此給甲方造成的損失。5.3甲方如未按約定時間支付工程款，應(yīng)承擔違約責任，向乙方支付違約金，具體計算方式為：每天應(yīng)付款項的千分之一。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格且質(zhì)保期滿之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人（或授權(quán)代表）：法定代表人（或授權(quán)代表）：簽訂日期：____年____月____日注：本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2024帶目錄帶附件詳細版-零星光伏發(fā)電設(shè)備安裝施工合同甲方（發(fā)包方）：乙方（承包方）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方零星光伏發(fā)電設(shè)備安裝工程（以下簡稱“工程”）達成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：零星光伏發(fā)電設(shè)備安裝工程1.2工程地點：1.3工程規(guī)模：1.4工程內(nèi)容：包括但不限于光伏支架安裝、光伏板安裝、電氣設(shè)備安裝、電纜敷設(shè)、保護裝置安裝、調(diào)試及驗收等。二、工程期限2.1工程計劃開工日期：2.2工程計劃竣工日期：2.3工期延誤：乙方如因自身原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按甲方要求支付違約金，違約金計算方式為：每天合同總價款的千分之一。三、工程質(zhì)量3.1工程質(zhì)量標準：符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)規(guī)范、標準及設(shè)計要求。3.2質(zhì)量保證：乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，并承擔質(zhì)量問題造成的全部責任。工程驗收合格后，乙方應(yīng)按合同約定提供質(zhì)保服務(wù)。四、工程價款4.1工程總價：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。4.2支付方式：（1）合同簽訂后3個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價的20%；（4）剩余10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方。五、違約責任5.1乙方如未按約定時間完成工程，應(yīng)承擔違約責任，向甲方支付違約金，具體計算方式見本合同第2.3條。5.2乙方如未按約定質(zhì)量完成工程，應(yīng)承擔修復費用及因此給甲方造成的損失。5.3甲方如未按約定時間支付工程款，應(yīng)承擔違約責任，向乙方支付違約金，具體計算方式為：每天應(yīng)付款項的千分之一。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格且質(zhì)保期滿之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人（或授權(quán)代表）：法定代表人（或授權(quán)代表）：簽訂日期：____年____月____日注：本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。附件列表：1.工程設(shè)計圖紙和技術(shù)規(guī)格書2.光伏設(shè)備采購合同3.施工方案和安全措施手冊4.工程驗收標準和方法5.質(zhì)保服務(wù)協(xié)議6.付款憑證和工程進度報告7.變更訂單和補充協(xié)議法律名詞及解釋：1.合同法：規(guī)范合同訂立、履行、變更、解除等法律關(guān)系的法律體系。2.建筑法：調(diào)整建筑工程的規(guī)劃、設(shè)計、施工、監(jiān)理、驗收等活動的法律。3.違約金：當一方未履行合同義務(wù)時，按照約定或法律規(guī)定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。4.質(zhì)保金：保留一定比例的工程款項，作為保證工程質(zhì)量和后期服務(wù)的費用。5.工期延誤：工程實際完成時間超過合同約定的完成時間。常見問題及注意事項：1.工程進度延誤：確保施工進度按照合同規(guī)定進行，如出現(xiàn)延誤，應(yīng)及時溝通并制定補救措施。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時修復并承擔相應(yīng)責任。3.付款問題：確保甲方按時支付工程款項，如甲方延遲付款，可依法要求支付違約金。4.變更和解除合同：任何一方如需變更或解除合同，應(yīng)提前通知對方并協(xié)商一致。解決辦法：1.工程進度延誤：協(xié)商確定合理的補救措施，如延長工期、增加人員等。2.工程質(zhì)量問題：及時修復，嚴重時可要求乙方重新施工或支付賠償。3.付款問題：依法追討欠款，必要時可通過法律途徑解決。4.變更和解除合同：通過協(xié)商達成一致，簽訂補充協(xié)議，必要時可依法解