工地施工臨時(shí)搭建棚建設(shè)協(xié)議

PAGEPAGE1工地施工臨時(shí)搭建棚建設(shè)協(xié)議甲方（搭建方）：__________乙方（施工方）：__________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方工地施工臨時(shí)搭建棚建設(shè)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點(diǎn)：__________3.工程內(nèi)容：臨時(shí)搭建棚建設(shè)，包括但不限于材料采購(gòu)、運(yùn)輸、搭建、拆除及恢復(fù)等。二、工程期限1.工程開(kāi)工日期：__________2.工程竣工日期：__________3.工程總工期：__________天三、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)文件及施工方案進(jìn)行施工，并確保工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。2.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行施工，如有變更，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并經(jīng)甲方同意后方可進(jìn)行。3.工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的施工資料和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。四、工程價(jià)款及支付方式1.工程價(jià)款：人民幣（大寫(xiě)）：__________元整（小寫(xiě)）：__________元。2.付款方式：采用分期支付方式，具體如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價(jià)的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方工程總價(jià)的30%；（3）工程竣工并驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程總價(jià)的30%；（4）剩余10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方支付給乙方。五、工程變更及違約責(zé)任1.如乙方在施工過(guò)程中遇到特殊情況，需對(duì)施工方案進(jìn)行變更，應(yīng)提前通知甲方，并經(jīng)甲方同意后方可進(jìn)行。因變更導(dǎo)致的工程價(jià)款及工期的調(diào)整，由雙方協(xié)商確定。2.甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付工程款項(xiàng)，如甲方未按約定支付款項(xiàng)，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付逾期付款的違約金。3.乙方應(yīng)按照合同約定的工期和質(zhì)量完成工程，如乙方未按約定完成工程，應(yīng)承擔(dān)逾期竣工的違約金。六、爭(zhēng)議解決1.本合同在履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程質(zhì)保期滿之日止。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-工地施工臨時(shí)搭建棚建設(shè)協(xié)議目錄一、總則二、工程概況三、工程期限四、工程質(zhì)量五、工程價(jià)款及支付方式六、工程變更及違約責(zé)任七、爭(zhēng)議解決八、其他約定九、附件甲方（搭建方）：__________乙方（施工方）：__________一、總則根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方工地施工臨時(shí)搭建棚建設(shè)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：二、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點(diǎn)：__________3.工程內(nèi)容：臨時(shí)搭建棚建設(shè)，包括但不限于材料采購(gòu)、運(yùn)輸、搭建、拆除及恢復(fù)等。三、工程期限1.工程開(kāi)工日期：__________2.工程竣工日期：__________3.工程總工期：__________天四、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)文件及施工方案進(jìn)行施工，并確保工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。2.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行施工，如有變更，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并經(jīng)甲方同意后方可進(jìn)行。3.工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的施工資料和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。五、工程價(jià)款及支付方式1.工程價(jià)款：人民幣（大寫(xiě)）：__________元整（小寫(xiě)）：__________元。2.付款方式：采用分期支付方式，具體如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價(jià)的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方工程總價(jià)的30%；（3）工程竣工并驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程總價(jià)的30%；（4）剩余10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方支付給乙方。六、工程變更及違約責(zé)任1.如乙方在施工過(guò)程中遇到特殊情況，需對(duì)施工方案進(jìn)行變更，應(yīng)提前通知甲方，并經(jīng)甲方同意后方可進(jìn)行。因變更導(dǎo)致的工程價(jià)款及工期的調(diào)整，由雙方協(xié)商確定。2.甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付工程款項(xiàng)，如甲方未按約定支付款項(xiàng)，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付逾期付款的違約金。3.乙方應(yīng)按照合同約定的工期和質(zhì)量完成工程，如乙方未按約定完成工程，應(yīng)承擔(dān)逾期竣工的違約金。七、爭(zhēng)議解決1.本合同在履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程質(zhì)保期滿之日止。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________九、附件附件一：施工圖紙附件二：設(shè)計(jì)文件附件三：施工方案附件四：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告附件五：質(zhì)保金支付憑證附件列表：1.施工圖紙2.設(shè)計(jì)文件3.施工方案4.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5.質(zhì)保金支付憑證法律名詞及解釋：1.《中華人民共和國(guó)合同法》：中華人民共和國(guó)的一部法律，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更和解除等方面的內(nèi)容，是本合同的法律依據(jù)。2.違約金：當(dāng)一方違反合同約定時(shí)，應(yīng)向另一方支付的一定金額作為違約責(zé)任。3.質(zhì)保金：為確保乙方按照合同約定完成工程，甲方在支付工程價(jià)款時(shí)預(yù)留的一定比例的金額，待工程質(zhì)保期滿后支付給乙方。4.質(zhì)保期：乙方對(duì)工程的質(zhì)量保證期限，一般為工程竣工之日起一定時(shí)間。5.訴訟：當(dāng)雙方因合同履行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可以向人民法院提起訴訟，由法院依法判決。實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題及注意事項(xiàng)：1.工期延誤：乙方應(yīng)合理安排施工進(jìn)度，確保按期完成工程。如因特殊情況導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并協(xié)商解決。2.質(zhì)量問(wèn)題：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙、設(shè)計(jì)文件及施工方案進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。如甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)及時(shí)整改。3.支付問(wèn)題：甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式和期限支付工程款項(xiàng)。如甲方逾期支付，乙方有權(quán)要求支付違約金。4.變更：如施工過(guò)程中需對(duì)施工方案進(jìn)行變更，應(yīng)提前通知甲方，并經(jīng)甲方同意后方可進(jìn)行。因變更導(dǎo)致的工程價(jià)款及工期的調(diào)整，由雙方協(xié)商確定。解決辦法：1.工期延誤：乙方應(yīng)制定合理的施工計(jì)劃，并提前通知甲方可能導(dǎo)致的工期延誤。雙方應(yīng)積極協(xié)商，共同解決工期延誤問(wèn)題。2.質(zhì)量問(wèn)題：乙方應(yīng)加強(qiáng)施工質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行施工。如甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)及時(shí)整改，確保工程質(zhì)量符合要求。3.支付問(wèn)題：甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式和期限支付工程款項(xiàng)。如甲方逾期支付，乙方有權(quán)要求支付違約金。雙方應(yīng)加強(qiáng)溝通，確保支付順利進(jìn)行。4.變更：如施工過(guò)程中需對(duì)施工方案進(jìn)行變更，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并經(jīng)甲方同意后方可進(jìn)行。雙方應(yīng)就變更事宜進(jìn)行充分溝