建筑幕墻安裝工程承攬合同

PAGEPAGE1建筑幕墻安裝工程承攬合同（匯總）甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承攬建筑幕墻安裝工程（以下簡稱“工程”）事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程范圍：__________1.4工程面積：__________1.5工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、工程價款2.1工程總價款為人民幣（大寫）：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整（小寫）：￥__________。2.2工程價款支付方式：2.2.1預付款：甲方在合同簽訂后__日內(nèi)支付乙方工程總價款的__%作為預付款，即人民幣（大寫）：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整（小寫）：￥__________。2.2.2進度款：乙方按照工程進度，向甲方提出付款申請，甲方在收到乙方付款申請后__日內(nèi)支付相應款項。2.2.3竣工款：工程竣工驗收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工結算資料后__日內(nèi)支付至工程總價款的__%。2.2.4質(zhì)保金：工程竣工驗收合格滿__年后，甲方在收到乙方提交的質(zhì)保金申請后__日內(nèi)支付剩余__%的工程總價款。三、工程質(zhì)量3.1乙方應按照國家有關建筑幕墻安裝工程的標準、規(guī)范和甲方提供的設計圖紙、技術要求等進行施工。3.2乙方應保證工程材料的質(zhì)量，所有材料應符合國家規(guī)定的質(zhì)量標準和設計要求。3.3工程質(zhì)量不符合約定，乙方應無條件返工，直至符合約定。四、工期延誤4.1因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方應支付甲方工程總價款的__%作為違約金。4.2因甲方原因造成工期延誤，乙方不承擔違約責任，工期相應順延。五、竣工驗收5.1工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工報告，甲方應在收到報告后__日內(nèi)組織驗收。5.2驗收合格后，甲乙雙方應簽訂工程竣工驗收證書。六、質(zhì)量保修6.1乙方對工程實行__年質(zhì)量保修，自工程竣工驗收合格之日起計算。6.2質(zhì)量保修期內(nèi)，乙方應負責免費維修因施工質(zhì)量原因?qū)е碌膿p壞。七、違約責任7.1甲方未按約定支付工程價款，每逾期一天，應支付乙方逾期付款部分工程總價款的__%作為違約金。7.2乙方未按約定工期完成工程，應支付甲方違約金，具體金額和計算方式按照第四條約定執(zhí)行。八、爭議解決8.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：____年__月__日以上內(nèi)容僅供參考，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實際情況和相關法律法規(guī)進行調(diào)整。2024帶目錄帶附件詳細版-建筑幕墻安裝工程承攬合同（匯總）目錄一、合同雙方二、工程概況三、工程價款四、工程質(zhì)量五、工期延誤六、竣工驗收七、質(zhì)量保修八、違約責任九、爭議解決十、其他約定十一、附件一、合同雙方甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________二、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程范圍：__________4.工程面積：__________5.工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。三、工程價款1.工程總價款為人民幣（大寫）：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整（小寫）：￥__________。2.工程價款支付方式：a.預付款：甲方在合同簽訂后__日內(nèi)支付乙方工程總價款的__%作為預付款，即人民幣（大寫）：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整（小寫）：￥__________。b.進度款：乙方按照工程進度，向甲方提出付款申請，甲方在收到乙方付款申請后__日內(nèi)支付相應款項。c.竣工款：工程竣工驗收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工結算資料后__日內(nèi)支付至工程總價款的__%。d.質(zhì)保金：工程竣工驗收合格滿__年后，甲方在收到乙方提交的質(zhì)保金申請后__日內(nèi)支付剩余__%的工程總價款。四、工程質(zhì)量1.乙方應按照國家有關建筑幕墻安裝工程的標準、規(guī)范和甲方提供的設計圖紙、技術要求等進行施工。2.乙方應保證工程材料的質(zhì)量，所有材料應符合國家規(guī)定的質(zhì)量標準和設計要求。3.工程質(zhì)量不符合約定，乙方應無條件返工，直至符合約定。五、工期延誤1.因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方應支付甲方工程總價款的__%作為違約金。2.因甲方原因造成工期延誤，乙方不承擔違約責任，工期相應順延。六、竣工驗收1.工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工報告，甲方應在收到報告后__日內(nèi)組織驗收。2.驗收合格后，甲乙雙方應簽訂工程竣工驗收證書。七、質(zhì)量保修1.乙方對工程實行__年質(zhì)量保修，自工程竣工驗收合格之日起計算。2.質(zhì)量保修期內(nèi)，乙方應負責免費維修因施工質(zhì)量原因?qū)е碌膿p壞。八、違約責任1.甲方未按約定支付工程價款，每逾期一天，應支付乙方逾期付款部分工程總價款的__%作為違約金。2.乙方未按約定工期完成工程，應支付甲方違約金，具體金額和計算方式按照第五條約定執(zhí)行。九、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地人民法院提起訴訟。十、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。十一、附件（以下為合同附件，具體內(nèi)容請根據(jù)實際情況和相關法律法規(guī)進行調(diào)整）附件一：工程量清單附件二：設計圖紙和技術要求附件三：工程進度計劃附件四：質(zhì)量保修承諾書甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：____年__月__日以上內(nèi)容僅供參考，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實際情況和相關法律法規(guī)進行調(diào)整。附件列表：1.工程量清單2.設計圖紙和技術要求3.工程進度計劃4.質(zhì)量保修承諾書違約行為羅列及認定：1.甲方未按約定支付工程價款。2.乙方未按約定工期完成工程。3.工程質(zhì)量不符合約定。4.乙方未按規(guī)定提供質(zhì)量保修服務。法律名詞及解釋：1.承攬合同：指承攬人按照委托人的要求完成一定的工作，委托人接受工作成果并支付報酬的合同。2.工程竣工驗收：指工程完工后，由甲方組織對工程質(zhì)量、工程量、設計要求等進行檢查、確認的過程。3.質(zhì)量保修：指乙方對工程實行一定期限的質(zhì)量保證，并在質(zhì)量保修期內(nèi)負責免費維修因施工質(zhì)量原因?qū)е碌膿p壞。4.違約金：指因違約行為而向守約方支付的一定金額作為違約責任。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：可能導致工程延期竣工，影響甲方的使用計劃。解決方法：乙方應加強工程進度管理，確保按期完成工程。2.質(zhì)量問題：可能導致工程安全隱患或甲方不滿意。解決方法：乙方應嚴格按照設計圖紙和技術要求進行施工，甲方應加強質(zhì)量監(jiān)督。3.支付款項問題：可能導致乙方資金周轉(zhuǎn)困難，影響工程進度。解決方法：甲乙雙方應按照合同約定的付款方式進行支付，確保工程順利進行。4.質(zhì)量保修期內(nèi)的維修責任：可能導致